承攬建設私人住宅主體工程合同

承攬建設私人住宅主體工程合同（精選6篇）

承攬建設私人住宅主體工程合同 篇1

　　房主人(甲方)：_____________

　　承建人(乙方)：_____________

　　根據《民法典》、《建築法》的有關規定，結合本工程具體情況，爲明確乙方在承攬建設甲方私人住宅主體工程中的權利、義務，經雙方協商同意簽訂本合同。

　　一、建築項目：私人住宅主體工程。

　　二、建築面積及房屋方位：

　　三、承建方式及施工準備：

　　1、甲方將其住宅主體工程以包工包料的方式承包給乙方承建。

　　2、乙方必須按合同施工，提供以下建築材料，所有材料必須附有產品合格證才能用於工程。

　　⑶圈樑：220×250，鋼筋用標準沙鋼或永鋼，水泥用常熟金貓425#標準水泥。

　　牆體的高度和門窗位置大小根據圖紙確定，如無圖紙根據雙方協商決定。

　　⑹工程中用到的所有黃沙用中沙和粗沙，不允許用細沙石子用符合標準的石子磚頭用質量優良符合標準的磚頭，其它副料也應用符合標準的材料。

　　乙方應做到水泥與其它材料配比合理，所有材料不得影響工程質量。

　　⑺除水電村料及安裝，門窗材料及安裝由甲方負責衛生間，廚房的貼面，以及圍牆波形瓦和外牆塗料，防水塗料由甲方提供材料，乙方負責施工。

　　除此條以外的任何材料及人工都包含在工程總價內。

　　乙方不得在工程期間任意加價，或未經甲方同意擅自更改材料及工程結構，由此所產生的一切後果由乙方負責。

　　3、乙方自帶建築所需的一切工具，包括施工用的攪拌機、震動器等施工機械以及模板、搭架用的竹木等，必須備有遮雨帆布，避免在搗制樓面時下雨影響樓面質量。

　　四、建房工期：建房工期爲150天。

　　五、承建工程價格及付款方式：

　　1.本住宅工程總造價爲18.6萬元人民幣，大寫：拾捌萬陸仟元整。

　　2.付款方式：

　　開工時首付3萬，基礎完成並經甲方驗收合格後付2萬，第一層樓面完工並經甲方驗收合格後付4萬，第二層樓面完工並經甲方驗收合格後付2萬，屋面封頂並經甲方驗收合格後付3萬，工程竣工後並經甲方驗收合格後付2萬，其餘款項工程竣工一年後付清。

　　六、施工安全要求

　　1、乙方明確自己有與承攬建設的私人住宅工程相應的建築資質，而且明確其施工人員也具有相應的執業資格和資歷，以確保乙方所承攬建設的工程符合建設施工所要求的質量和技術要求。

　　2、乙方必須重點抓好工程的質量和安全施工，嚴格按照抗震安居房屋建設標準建房，在施工期間，以確保工程質量和安全，控制好各種可能存在的危險因素，消除安全事故的隱患，隨時對工程質量、進度、安全三大要素加強全面檢查和督促。

　　3、乙方必須按照安全施工規範和技術要求，採取嚴格的安全防護措施，在施工過程中要特別注意安全施工，杜絕一切事故，並承擔由於自身安全措施不到位或不力造成事故的責任和因此發生的一切費用。

　　如有此類情況出現，責任與甲方無關。

　　4.乙方負責辦好勞動保險，施工中如發生事故，由乙方負責，甲方不承擔另何責任。

　　七、工程質量。

　　1、乙方按甲方提供的圖紙(要求)施工，若發現圖紙有不合理部分，經甲乙雙方共同協商，在取得明確一致的施工方案後乙方方可再進行施工。

　　2、工程質量應達到抗震安居房屋建設評定標準的合格條件。

　　建房後的牆體、窗戶安裝、門等要做到平整、光滑，牆磚、地板鋪設要做到平滑，杜絕空鼓，符合相關標準。

　　3、因乙方方面自身原因達不到工程質量合格條件，乙方應按甲方及其委派人員的要求返工、修改和重作，並承擔導致返工、修改、重作等人工、材料等所有費用。

　　返工、修改後仍不能達到約定的合格使用條件的，乙方承擔工程質量違約責任。

　　4、工程質量不符合合同規定的，乙方負責無償修理或返工。

　　八、違約責任和爭議的解決辦法

　　1、乙方承攬建設工程的質量達不到約定要求的，乙方要無償修理、返工或重作造成損失的，乙方要賠償所有損失。

　　因乙方原因有其它致使合同無法履行情形的，乙方要賠償因其違約給甲方造成的一切損失。

　　2、甲乙雙方因履行本合同發生爭議，當事人雙方應及時協商，協商不成時，任何一方均可申請各級城鄉建設委員會或雙方上級業務主管部門，進行調解解決不了的，可選擇下述第項處理：

　　(1)向建築物所在地的仲裁委員會申請仲裁，

　　(2)直接向人民法院起訴。

　　九、合同的生效與終止。

　　1、本合同一式二份，甲乙雙方各執一份。

　　2、本合同自簽訂之日起生效，結清工程款後終止。

　　十、其他。

　　以上合同，雙方必須共同遵守。

　　如經雙方協商同意簽訂補充合同，補充合同與該合同具有同等法律效力。

　　甲方簽字：_____________乙方簽字：_____________

　　日期：_____________

承攬建設私人住宅主體工程合同 篇2

　　甲方：________項目部

　　乙方：

　　________項目部，爲建設________碼頭工程，擬租用乙方自開體駁進行海上基牀拋石作業，經甲乙雙方協商達成以下條款，以望共同遵守。

　　一、 船舶名稱：

　　二、 作業地點及內容：________碼頭港池內基牀拋石

　　三、 租用日期：________年________月________日起至甲方不需要爲止。

　　四、 費用計算方式：爲單船拋石艘次結算，每船爲________元整，工程完成後乙方出具單據現金結算。

　　五、 雙方責任：

　　1、乙方責任：

　　① 乙方必須提供船舶符合海上施工作業所必須具備的各種手續和資料。船員配置符合要求，操作人員須持證上崗，確保海上作業要求。

　　② 船舶在性能允許的範圍內，服從甲方指揮並在環境好船舶性能允許的情況下，嚴格執行甲方指令，有權拒絕甲方違章指揮。

　　③ 在租賃期間，如果由氣候、海況等原因，船舶不繼續留在海上施工作業時，經甲方同意方可撤場。

　　④ 船舶在基地停泊時，應做好準備，隨時根據甲方要求出船。 ⑤ 負責與海洋海事及當地政府主管部門的手續辦理，費用自理。

　　2、甲方責任：

　　① 甲方安排專業人員指揮作業

　　② 保證乙方在作業範圍內的水深要求。

　　3、雙方特別約定

　　① 甲方負責乙方在船舶作業期間的安全義務，船舶未用期間的安全一切由乙方負責。

　　② 屬乙方違章作業造成的損失乙方自負。由甲方違章指揮造成的損失由甲方負責。

　　③ 遇不可抗拒的原因造成的損失甲乙雙方各負其責。

　　4、他未盡事宜雙方協商解決，協商不成由當地仲裁機構裁決。

　　甲方代表(簽字蓋章)

　　乙方代表(簽字蓋章)

　　年 月日 年月日

承攬建設私人住宅主體工程合同 篇3

　　訂立合同雙方：

　　__________________，以下簡稱甲方

　　__________________，以下簡稱乙方

　　根據《基本建設貸款試行條例》和《基本建設貸款實施細則》(以下簡稱《條例》、《細則》的規定，甲方爲進行基本建設前期工作所需的資金，經乙方審查同意給予貸款，除共同遵守《條例》、《細則》規定外，特簽訂本合同：

　　第一條本合同書議定貸款方民幣(大寫________________)元，限用於________項目的勘察設計等前期工作所需費用，不得移作他用。

　　第二條貸款利息按年息百分之________計算，按年由乙方通知甲方支付。

　　第三條如貸款項目撤銷，甲方應償還貸款本息;

　　甲方無力償還時，由甲方主管部門負責償還。

　　第四條甲方貸款項目初步設計批准後，再辦理申請貸款手續(包括本協議申請的前期工作費用)，簽訂貸款合同，本協議同時失效。

　　第五條本協議一式三份，甲、乙雙方和甲方主管部門執一份。

　　甲方：________________________

　　單位名稱：____________________

　　負責人：______________________

　　地址：________________________

　　甲方主管部門(公章)：________

　　負責人(蓋章)：______________

　　_________年_______月______日訂乙方：________________________

　　單位名稱：____________________

　　負責人：______________________

　　地址：________________________

　　乙方審批單位：中國人民建設銀行

　　負責人(蓋章)：______________

　　_________年_______月______日訂

承攬建設私人住宅主體工程合同 篇4

　　基本建設貸款是指各類銀行利用企業存款，居民儲蓄存款，發行金融債券籌集的資金對新建、改擴建項目發放的中長期投資貸款。

　　工程基本建設借款合同範本

　　貸款方(甲方)：_________借款方(乙方)：_________

　　根據國家規定，乙方爲進行基本建設所需貸款，經甲方審查發放。爲明確雙方責任，恪守信用，特簽訂本合同，共同遵守。

　　第一條乙方根據批准的年度基本建設計劃，向甲方借款人民幣(大寫)_________元，用於_________建設工程。預計分季用款：一季度_________元;二季度_________元;三季度_________元;四季度_________元。

　　第二條借款用途：購置設備_________臺(套)_________元;土建_________平方米_________元;其它_________元。

　　第三條貸款利息，按年息_________%計收;乙方不能按上述約定歸還的，從次年開始未歸還的貸款作爲逾期還款加息_________;挪用的貸款，從挪用期間加收罰息_________。貸款利息按實際支用數計息並計算複利。如因國家政策性的利率變動，本合同貸款利率根據政策相應調整。

　　第四條甲方提供的貸款，乙方保證從_________年_________月起至_________年_________月止，全部還清。上述還款期限，如果因國家規定的固定資產基本折舊率、應納稅率和產品價格等有較大調整，需要延長或縮短時，雙方通過協商計算，調整還款年限，並簽訂補充文本。

　　第五條貸款還本付息的資金來源，雙方同意按規定在建設項目投產後用下列資金清償：

　　1.基本建設收入;

　　2.新增固定資產的基本折舊基金;

　　3.固定資產稅;

　　4.利潤。

　　乙方還款超過合同期限，還本付息的資金來源按規定辦理。

　　第六條乙方對償還貸款本息以抵押或第三方保證的方式提供擔保，抵押(或保證)協議作爲合同附件。

　　第七條貸款到期，乙方如不能按期償還，由擔保人代爲償還，擔保人在接到貸款方還款通知三個月後仍未歸還，甲方可直接從乙方或擔保人的各項投資或存款中扣收;以抵押方式提供擔保的，可變賣抵押財產歸還貸款。

　　第八條乙方在本合同規定的貸款總額內，根據批准的年度計劃和建設進度編制年、季度用款計劃，送甲方審查，甲方憑此供應資金。甲方保證在覈定的年度貸款計劃內，按基本建設貸款的有關規定及時供應資金。因甲方責任未按期提供貸款，應按違約數額和延期天數，付給乙方違約金。違約金的計算與銀行規定的加收乙方的罰息計算相同。

　　第九條甲方有權檢查、監督貸款的使用情況，瞭解乙方的經營管理、計劃執行、財務活動、物資庫存等情況。乙方應提供有關統計、會計報表及資料。乙方如果不按合同規定使用貸款，甲方有權收回部分貸款，並對違約使用部分按照銀行規定加收罰息。乙方提前還款的，應按規定減收利息。

　　第十條聲明及保證

　　甲方：

　　1.甲方爲一家依法設立併合法存續的企業，有權簽署並有能力履行本合同。

　　2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續_________均已辦妥併合法有效。

　　3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行爲。

　　4.甲方爲簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效後即對合同雙方具有法律約束力。

　　乙方：

　　1.乙方爲一家依法設立併合法存續的企業，有權簽署並有能力履行本合同。

　　2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續_________均已辦妥併合法有效。

　　3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行爲。

　　4.乙方爲簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效後即對合同雙方具有法律約束力。

　　第十一條保密

　　雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業祕密(技術信息、經營信息及其他商業祕密)予以保密。未經該商業祕密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業祕密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限爲_________年。

　　一方違反上述保密義務的，應承擔相應的違約責任並賠償由此造成的損失。

　　第十二條不可抗力

　　本合同所稱不可抗力是指不能預見，不能克服、不能避免並對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限於自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行爲等。

　　如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，並應在_________天內，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可後協商終止合同或暫時延遲合同的履行。

　　第十三條通知

　　1.根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可採用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的，方可採取公告送達的方式。

　　2.各方通訊地址如下：_________。

　　3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起_________日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。

　　第十四條爭議的處理

　　本合同受_________國法律管轄並按其進行解釋。

　　本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解;協商或調解不成的，按下列第_________種方式解決：

　　1.提交_________仲裁委員會仲裁;

　　2.依法向人民法院起訴。

　　第十五條解釋

　　本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是爲了閱讀方便而設，不應影響本合同的解釋。

承攬建設私人住宅主體工程合同 篇5

　　甲方：__________

　　乙方：__________

　　依照《中華人民共和國民法典》有關規定，結合本工程具體實際情況，經雙方協商一致，簽訂本合同，共同遵守。

　　乙方受甲方委託, 承擔甲方新上建德市檔案館遷建250KVA變配電受電工程, 具體事宜雙方明確如下：

　　一、甲方委託給乙方的工程項目和內容：

　　1、250KVA變受電工程的設計、設備購置、安裝調試

　　二、有關技術及服務要求：

　　1、乙方應根據甲方的要求做好開工和竣工等有關技術工作，協助並配

　　合線路驗收、接入系統及併網工作 。及時提供竣工資料。

　　2、乙方採購所有電氣設備和原料， 應從國家定點廠家採購， 並符合國家有

　　關質量、技術標準。

　　3、變配電及線路安裝工程應根據電力安裝標準進行，符合質量要求。

　　4、甲方負責做好青苗賠償等有關政策處理。

　　三、工程款項及費用的結算：

　　1、工程款結算按執行。

　　2、工程預算款總計：__________元;

　　(高壓電纜、10KV線路部分按實際耗材在決算中計收)

　　3、本工程款分 2次結清，其中：

　　(1) 、合同簽訂3天內應付工程款的70%(計__________元)

　　(2) 、工程竣工驗收合格決算審覈後，送電前工程款全部付清。

　　4、工程款的結算以審計決算爲依據。

　　四、施工及竣工驗收：

　　1、根據工程施工要求，甲方應於施工前具備土建驗收條件(包括完成破路申請手續，設備進場道路暢通等) ，並確保自建附屬工程質量爲乙方進場創造施工條件。

　　2、乙方應在__________年__________月__________日工程竣工，遇特殊情況雙方另行協商，時間順延。

　　3、施工期間, 甲方應派員到現場協助解決安裝施工期間所發生的特殊情況。

　　4、乙方在施工期間應注意安全, 做到文明施工，如發生違章和野蠻施工所

　　造成意外事故和損失，由乙方自負。

　　5、乙方在工程結束時，甲方應會同供電局有關部門進行竣工驗收。

　　五、合同未盡事宜，雙方協商解決。

　　六、合同雙方代表簽字蓋章後生效。

　　七、合同一式4份，甲方執2份，乙方執2份。

　　甲方：__________

　　乙方：__________

　　時間：__________

承攬建設私人住宅主體工程合同 篇6

　　一、工程概況

　　工程名稱：_________________

　　工程地點：_________________

　　工程內容：_________________

　　投資計劃或工程立項批准文號：_________________

　　資金來源：_________________

　　二、工程承包範圍

　　承包範圍：_________________

　　三、合同工期

　　開工日期：______________年______月__________日

　　竣工日期：______________年______月__________日

　　合同工期總日曆天數_________________天。

　　四、質量標準

　　工程質量標準：_________________

　　五、合同價款

　　金額(大寫)：_________________元(人民幣)

　　￥：_________________元

　　六、組成合同的文件

　　組成本合同的文件及優先解釋順序與本合同第二部分《通用條款》第2.1款的規定一致。

　　七、本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。《專用條款》中沒有具體約定的事項，均按《通用條款》執行。

　　八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任，履行本合同所約定的全部義務。

　　九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項，履行本合同所約定的全部義務。

　　十、合同生效

　　合同訂立地點：_________________

　　本合同雙方約定_________________後生效，並黑龍江省建設工程合同範本報建設行政主管部門備案。