加工承攬合同彙總(精選33篇)
加工承攬合同彙總 篇1
定作方:(簡稱甲方)
承攬方:(簡稱乙方)
經雙方協商一致,訂立下列條款,共同信守。
定做產品:
品名___________
規格型號___________
單位___________
數量___________
單價___________
價款或酬金___________
1.產品的質量、包裝、加工方法:
2.原材料的提供以及規格、數量、質量:
3.履行的期限、地點和方式:
4.驗收標準和方法:
5.結算方式:
6.違約責任:除不可抗力的原因外,任何一方不履行合同,都要承擔違約責任。
(1)承攬方的’違約責任:不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值____%或酬金總額____的違約金。
(2)定作方的違約責任:中途變更定作物的數量、規格、質量和設計等,賠償承攬方因此造成的損失,中途解除合同,屬承攬方提供原材料的,償付未履行部分價款總值____%的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部
分酬金____%的違約金。
7.雙方約定的其它條款:
8.以上條款如有未盡事宜,應以書面協議,作爲附件。
9.本合同執行中發生糾紛,雙方應及時協商解決,協商不成時,任何一方都 可以向合同管理機關申請調解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
10.本合同一式____份,正本雙方各執____份。
11.本合同有效期限:從雙方簽署之日起到____年____月____日止。
12.本合同簽訂日期:____年____月____日
定作方:
承攬方:
加工承攬合同彙總 篇2
定做方:(稱甲方)
承攬方:(稱乙方)
根據《中華人民共和國合同法》規定,結合本工程的實際情況,雙方經友好協商簽訂本合同,以共同遵守。
一、加工製作內容:
1.製作內容:
主鋼構:鋼樑.H(400~800)×200×6×9.35。材質爲Q235。鋼構必須進行除鏽。刷中灰面添一道、中灰底漆(防鏽漆)一道。
二、合同價格及結算方式:
1.合同造價按/噸。合同總價款爲,以實際決算爲準。(貨款可以用現金或承兌付給。)
2.合同簽訂三日內甲方付款
3.提貨:
(1).第一次送齊二十八架鋼架,甲方不付貨款,提第二次貨時付清前次貨款,依次類推,至此全部提清,最後一次提貨時甲方全部付清貨款。
4.結算方式:按合同規定及甲方圖紙製作,成品按理論重量進行決算。
三、質量要求:
乙方必須按照國家現行鋼結構製作、驗收規範(鋼結構工程施工質量驗收規範GB50205-20xx)認真加工製作,確保構件質量達到鋼結構規範要求。
四、交貨地點和時間:
1.交貨地點:甲方在乙方廠房內提貨;運費由甲方負責,裝車由乙方負責。
2.交貨時間:
五、包裝及運輸:
1.乙方負責裝車。裝車時應按照規範要求進行裝運,要求運輸公司使用足夠數量的墊木,儘量避免運輸過程中出現構件變形、油漆損傷,裝車費含在合同價內。
2.甲方負責運輸,運輸標誌應按甲方要求實施(具體由甲方再出發運前另行交底)。
3.運輸費用由甲方承擔,構件到位後甲方負責卸車。
六、雙方權利及義務:
1.甲方向乙方提供完整的構建加工圖紙一套,並簽字認可。由乙方認真完善後按照甲方圖紙進行加工製作。
2.甲方應對乙方加工製作過程中的疑問及時給予解答,並提供修改和變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。
3.乙方必須接受甲方的質量監督檢驗,不得擅自外協加工,乙方應按甲方委派的現場質量監理的合理要求製作,發現問題及時糾正。
4.甲方如現場發現質量問題及時通知乙方進行整改,乙方接到通知後24小時內趕到現場協助解決。
5.乙方質量問題導致返工,乙方負責修復,並承擔返工費及直接費用。
七、違約責任:
按《合同法》相關規定執行。
八、合同糾紛處理方式:
甲乙雙方在合作過程中,如發生糾紛,應由雙方友好協商解決,協商不成,則由提交當地仲裁委員會仲裁。
九、附則:
1.本合同
2.本合同由甲乙雙方簽字蓋章,甲方定金到賬後生效。此合同有效期爲xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。
3.未盡事宜,雙方協商解決或另立補充合同。
甲方(蓋章):
乙方(蓋章):
委託代理人:
委託代理人:
聯繫方式:
聯繫方式:
開戶行:
開戶行:
賬號:
加工承攬合同彙總 篇3
加工承攬合同範文格式
簽定日期:__________年_____月________日
定作方(甲方):_________
電話:________________
承攬方(乙方):_____________________
電話:________________
經雙方協商,簽定本加工承攬合同,並嚴肅履行。
加工費:______________
品名:__________規格:____________單位:__________數量:___________
單價:____________金額:____________
定作方供應原材料:
原材料:____________________
規格:________________________
單位:_______________________
數量:_______________________
日期:_____________________
成品單位耗用量:______________________
1.技術資料、圖紙提供辦法:_____________________。
2.產品檢驗標準和方法:_____________________。
3.交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔:_____________________。
4.貨款及費用結算辦法及期限:_____________________。
5.本合同自雙方簽訂之日起生效,合同履行完畢即失效。
甲方(蓋章):_________________
乙方(蓋章):_________________
加工承攬合同彙總 篇4
甲方:______________________(定做方)
乙方:(承攬方)______________________
加工_________,雙方本着互惠互利,協商一致的原則,達成合同條款如下:
一、甲方權利和義務
2、甲方對乙方產品負責回收並以現金支付加工費(550元/m2),拒收任何原因的半成品和不合格產品。
二、乙方的權利和義務
1、通過考察同意後,自願購買材料。如產品質量問題,乙方自己負責。
2、乙方在製作過程中必須按照甲方提供的樣本進行,且僅由本人完成製作。如私自組織他人進行加工或進行技術轉讓,需事先獲得廠方的`同意方可進行,否則將視爲違約處理。
二、違約條款
1、甲方違背合同第一條(2款)時以(550元/m2)的1倍支付乙方違約金。
2、乙方外購材料摻雜使假,私自技術轉讓時,按每平方米550元的1倍支付甲方違約金。
四、本合同有效期___________月,______________________起至______________________止。
本合同期瞞後,乙方申請,甲方有權依據生產定單續簽或終止合同。
五、本協議有兩份,每份相同,並附有驗收標準作爲附件。甲方和乙方各持一份,自簽署蓋章之日起生效。
甲方:______________________
乙方:______________________
_______年_______月_______日
加工承攬合同彙總 篇5
甲方(承租方):
乙方(出租方):
甲方因_______需求,租用乙方演出器材設備,根據《中華人民共和國合同法》的有關規定,爲明確甲乙雙方的權利與義務,經雙方協商一致,簽訂本合同。
第一條 承攬甲方活動的項目
1、舞臺搭建和舞美設計佈置;
2、燈光、音響、視頻工程的安裝和調試和現場操作;
3、活動所需設備和物品的運輸、裝卸;
4、活動現場的錄像。
第二條 租賃設備概況
設備的名稱:__________。
租賃用途:____________。
使用時間:_____年____月____日。
安裝時間:_____年____月____日____時。
安裝地點:___________________。
拆卸時間:_____年____月____日____時。
第三條 租賃設備的運輸與操作
租賃設備的進退場調試安裝、操作由乙方承擔。
第四條 租賃設備的使用及規定
1、合同期內,乙方設備由甲方統一管理使用,甲方下達合理、合法的演出設備使用任務,乙方應聽從指揮調遣,按甲方規定的時間,合同的標準保質保量完成。
2、乙方應根據演出的作息時間,合理安排設備的維修、保養(費用自負),確保演出正常使用。
3、由甲方自身原因造成乙方演出終止或者是終斷,損失由甲方自負。
4、甲方應該積極配合乙方整理場地,提供電源,演出期間確保電路暢通,如發生事故,由甲方負責。
第五條 安全與治安
1、甲方必須確保演出場地周圍的安全保衛工作、因打架、鬥毆造成的.設備損壞由甲方完全負責(由乙方造成的原因除外)。
2、夜間值班,甲方須派數名保安人員協同乙方人員守好演出設備。
第六條 合同金額及付款方式
1、合同總價款爲人民幣_______元(大寫:人民幣:________整)。
2、合同簽訂當日,甲方支付乙方定金合同總額_________%,即人民幣_______元(大寫:人民幣:_________整)。餘額演出_______個工作日結清。
第七條 雙方責任
1、乙方不能執行甲方規定的演出時間及乙方人爲因素造成的停演等誤工,甲方有權解除租賃合同乙方並承擔相應的費用。
2、因甲方人員人爲因素造成的停演誤工設備損壞乙方有權解除租賃合同甲方並承擔相應的損失費用。
3、本着高度負責,長期合作的精神,乙方保證按合同約定的器材明細表及節目單進行演出並保證舞臺堅固安全、音響演出效果。
4、乙方如有器材變動,應提前三天通知甲方並徵得甲方同意。
第八條 其他
1、對本合同內容的任何修改、補充或變更須採用書面形式,經雙方簽字蓋章後正式生效。本合同修改、變更部分爲本合同不可分割的組成部分。
2、本合同履行中,雙方如有爭議,可協商解決,協商不成可提交____仲裁委員會仲裁。
3、本合同自甲乙雙方簽字蓋章後生效,合同一式兩份,甲、乙雙方各執一份,具有同等法律效力。
4、合同未盡事宜由雙方協商解決。
甲方(簽章):
乙方(簽章):
加工承攬合同彙總 篇6
合同編號:
定作人:
承攬人:
簽訂地點:
簽訂時間: 年 月 日
第一條 加工物
加工物名稱 規格型號 計量單位 數量 報酬
單價 金額
合計人民幣金額(大寫)
第二條 承攬人提供的材料
材料名稱 商標 規格型號 生產廠家 計量單位 數量 質量 材料費
單價 金額
合計人民幣金額(大寫)
第三條 定作人對承攬人提供的材料的檢驗標準、方法、時間及提出異議期限: 。
第四條 定作人提供技術資料、圖紙樣品、工藝要求等的時間、辦法及保密要求 。
第五條 承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的,應在 日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議後的 日內答覆。
第六條 定作人(是/否)第三人完成定作物的主要工作;可以交由第三人完成的工作是: 。
第七條 定作人協助承攬人的事項與要求: 。
第八條 定作物的技術標準、質量要求: 。
第九條 定作物的包裝要求及費用負擔: 。
第十條 定作物的交付方式、期限及地點: 。
第十一條 定作物的驗收、方法、期限及地點: 。
第十二條 承攬人對定作物質量負責的期限及條件: 。
第十三條 定作人應在 年 月 日前向承攬人交付定金(大寫) 。
第十四條 結算方式及期限: 。
第十五條 定作人未向承攬人支付報酬的,承攬人(是/否)可以留置定作物。
第十六條 本合同解除的條件:
(一)定作人可以隨時解除合同,但應及時書面通知承攬人並承擔由此給承攬人造成的損失。
第十七條 違約責任: 。
違約金或損失賠償額計算方法: 。
第十八條 合同爭議的解決方式:本合同項下發生的爭議,由雙方當事人協商解決,也可以由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的,按下列第 種方式解決;
(一)提交 仲裁委員會仲裁。
(二)依法向 人民法院起訴。
第十九條 其他約定事項: 。
定作人: 承攬方:
定作人(章): 承攬人(章):
住所: 住所:
法定代表人: 法定代表人:
委託代理人: 委託代理人:
經 辦 人:
電話: 電話:
傳真: 傳真:
開戶銀行: 開戶銀行:
帳號: 帳號:
稅號: 稅號:
郵政編碼: 郵政編碼:
年 月 日
加工承攬合同彙總 篇7
定作方:(甲方)
承攬方:(乙方)
根據《中華人民共和國合同法》,經甲、乙雙方友好協商,本着互惠、互利、合作的原則,達成以下合同條款:
第一條項目名稱:車間排風工程
第二條施工地點:
第三條合同範圍:風機安裝;風機線路敷設;風機電氣控制箱安裝。
第四條工程預算:(略)
詳情可參考公司網站信息,或來電諮詢。
第五條合同總價款:元;人民幣大寫:元。
第六條場地要求:甲方須向乙方提供能夠施工所須的場地、三相電等便利條件,並派員現場進行協調幫助。
第七條驗收標準和方法:
(一)按照合同規定的質量要求,圖紙作爲驗收標準。
(二)乙方施工完畢後通知甲方,甲方應在次日內對產品進行驗收,逾期視爲甲方自動放棄權利並視爲驗收合格,如有問題,甲方自負責任。
(三)甲方如不能在乙方指定時限內前來驗收,應及時通知乙方,另定日期。但甲方應承認工序或工程的竣工日期,並承擔乙方的相關費用。
第八條工程期限:25天。(因甲方原因造成的工期延誤應延長同等天數)
第九條付款方式:合同一經簽訂,甲方即應付合同總價款的50%作爲定金給乙方;乙方在設備材料到場後,甲方再付合同總價款的30%給乙方,工程驗收合格後,甲方一次付清合同總價款給乙方。
第十條乙方的違約責任:
(一)未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,甲方同意利用的.,應當按質論價;不同意利用的,應當負責修整或調換,並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後,仍不符合合同規定的,甲方有權拒收,由此造成的損失由乙方賠償。
(二)逾期交付定作物,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
第十一條甲方的違約責任:
(一)中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償乙方因此造成的損失。
(二)超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向乙方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
(三)變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十二條不可抗力:在合同規定的履行期限內,由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,乙方在取得合法證明後,可免予承擔違約責任,但應當採取積極措施,儘量減少損失,如在合同規定的履行期限以外發生的,不得免除責任;在甲方遲延接受或無故拒收期間發生的,甲方應當承擔責任,並賠償乙方由此造成的損失。
第十三條糾紛的處理:加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向乙方所在地人民法院起訴。
本合同自甲方預付(定金)款到帳起生效,合同履行完畢即失效。本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,甲方和乙方各執一份;各留存一份。
補充條款:
甲方:(蓋章)乙方(蓋章)
代表人:代表人:
地址:地址:
電話:電話:
加工承攬合同彙總 篇8
甲方:(定做方)
乙方(承攬方)附加身份證複印件
加工,雙方本着互惠互利,協商一致的原則,達成合同條款如下:
一、甲方權利和義務
1、合同簽定後,甲方爲乙方免費提供產品樣本圖案。天然彩沙、鍍金線及專用工具,乙方自購。如在本廠購買材料,由於乙方個人原因,不能繼續做畫,爲保證本廠產品質量,材料不退。
2、甲方對乙方產品負責回收並以現金支付加工費(550元/m2),拒收任何原因的半成品和不合格產品。
二、乙方的權利和義務
1、通過考察同意後,自願購買材料。如產品質量問題,乙方自己負責。
2、乙方需按甲方提供的樣本、限本人製作,如私自組織人員加工,技術轉讓,需經廠方同意方可進行,否則按違約處理。
二、違約條款
1、甲方違背合同第一條(2款)時以(550元/m2)的`1倍支付乙方違約金。
2、乙方外購材料摻雜使假,私自技術轉讓時,按每平方米550元的1倍支付甲方違約金。
四、本合同有效期xx月,20xx年xx月xx日起至20xx年xx月xx日止。
本合同期瞞後,乙方申請,甲方有權依據生產定單續簽或終止合同。
五、本合同一式兩份,並有驗收標準爲合同附件,甲、乙雙方各執一份,自簽字蓋章之日起生效。
甲方乙方:
20xx年xx月xx日
供方(全稱):____________________________________
地址:____________郵碼:____________電話:____________
法定代表人:____________職務:____________
需方(全稱):____________________________________
地址:____________郵碼:____________電話:____________
法定代表人:____________職務:____________
根據《中華人民共和國合同法》規定,經雙方協商,簽訂本合同,以資共同信守。
一、品名、規格、數量、價格、交提貨日期
二、質量標準、驗收方法及地點:
三、原材料來源及互利方法:
四、交(收)貨方法、地點及運雜費負擔:
五、貨款結算時間及方法:
六、包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔:
七、經濟責任:
八、其他:
九、供需雙方由於不可抗力的災害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時,經雙方協商由合同鑑證機關查實證明,可免予承擔經濟責任。
十、本合同自簽訂之日起,雙方蓋章簽字後生效。任何一方不得擅自修改或終止,如需修改或終止時,應經雙方協商同意,另立協議方可有效,並報雙方業務主管部門備案。
十一、本合同在有效期內任何一方違約,雙方都有權按《中華人民共和國合同法》有關規定,向合同仲裁機關提出書面申訴,要求調解、仲裁處理。
十二、本合同正本兩份,雙方各執一份,副本____份,送雙方業務主管部門、銀行各一份,工商行政管理機關二份。
十三、本合同有效期自____年____月____日至____年____月____日止。
供方:________________________
代表人:_____________________
____年____月____日
需方:________________________
代表人:______________________
____年____月____日
加工承攬合同彙總 篇9
承攬方:_________地址:_______郵編:__________電話:_________法定代表人:____________職務:____________
定作方:_________地址:_______郵編:__________電話:_________法定代表人:____________職務:____________
定作方委託承攬方加工_________,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品:
第二條加工成品質量要求:________________________________________________
第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量:
1.用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照合同規定選用原材料,並接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時,定作方有權要求重作,修理,減少價款或退貨。
2.用定作方原材料完成工作的,合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3.原材料等物品交(提)日期計算,參照第七條規定執行。)
第四條技術資料,圖紙提供辦法:
1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回覆,提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答覆,有權停止工作,並及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2.承攬方對於承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料和複製品。
3.定作方應當按規定日期提供技術資料,圖紙等。)
第五條價款或酬金:
價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法:
1.按照合同規定的質量要求,圖紙和樣品作爲驗收標準。
2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條交(提)貨的時間和地點:
1.交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協議,並按協議執行。
2.交(提)定作物日期的計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期爲準;委託運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期爲準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期爲準,但承攬方在發出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔:_____________________________________
第九條運輸辦法及費用負擔:_____________________________________
第十條結算方式及期限:_________________________________________
第十一條其他:
1.根據國家有關規定,定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的,無權請求返還定金。承攬方不履行合同的,應當雙倍返還定金。
2.根據國家有關規定,經當事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。定作方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有餘款的可以請求返還。
第十二條承攬方的違約責任:
1、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,應當負責修整或調換,並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數量少於合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。
3、未按合同規定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物,應當向定作方償付違約金_________元;(合同中無具體規定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的.千分之一償付違約金。未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
5、異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管,保養費。
6、實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
7、由於保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。
8、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換,補齊的,由承攬方對工作質量,數量承擔責任。
9、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,並承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任:
1、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
2、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
3、超過合同規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費後,退還給定作方;變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
4、超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
5、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
6、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力
在合同規定的履行期限內,由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明後,可免予承擔違約責任,但應當採取積極措施,儘量減少損失,如在合同規定的履行期限以外發生的,不得免除責任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,並賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理:
加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
第十六條本合同自_________年_________月_________日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;合同副本一式_________份,交_________(如經簽證或公證,則應送簽證機關或公證機關)各留存一份。
定作方(蓋章):_________承攬方(蓋章):_________
代表人(簽字):_________代表人(簽字):_________
地址:_________地址:_________
電話:_________電話:_________
開戶銀行:_________開戶銀行:_________
帳號:_________帳號:_________
_________年____月____日_________年____月____日
加工承攬合同彙總 篇10
定作人:______________________ 合同編號:______________________
承攬人:______________________ 簽訂地點:______________________
第一條:合同將包括項目細節、數量、報酬金額以及交付期限。簽訂合同的具體時間將在雙方商定後確定。
項目名稱及內 容計量單位數量工作量(工時)報酬交付期限
單價總金額
合計人民幣金額(大寫): ¥:
(注:空格如不夠用,可以另接。)
第二條 技術標準、質量要求:
第三條 承攬人對質量負責的期限及條件:
第四條抱歉,我無法提供關於定製技木資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求。如果您需要幫助,請告訴我您的具體需求,我會盡力提供幫助。
第五條承攬人使用的材料由供應商提供。材料的檢驗方法如下:
第六條定製人是否允許將項目中的主要工作交由第三方完成取決於具體情況。通常情況下,定製人會希望直接與主要工作的承攬方合作,確保項目的.質量和進度。如果定製人同意由第三方完成主要工作,通常是因爲第三方具有更專業的技能或資源,能夠更好地完成任務。需要注意的是,無論工作由誰完成,定製人都應該對項目的整體進展負責,並確保最終結果符合預期。
第七條 工作成果檢驗標準、方法和期限:
第八條 結算方式及期限:
第九條 定作人在 年 月 日前交定金(大寫): 元。
第十條 定作人解除承攬合同應及時書面通知承攬人。
第十一條如果定作人未向承攬人支付報酬或材料費,根據相關法律規定,承攬人通常是可以依法留置工作成果的。
第十二條 違約責任:
第十三條合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;如協商不成,可以尋求當地工商行政管理部門的調解;若調解仍無法達成一致意見,雙方同意提交廣州仲裁委員會進行仲裁。
第十四條 其他約定事項:
廣州市工商行政管理局監印
定作人(章):______________________
住所:______________________
法定代表人:______________________
居民身份證號碼:______________________
委託代理人:______________________
電話:______________________
開戶銀行:______________________
賬號:______________________
郵政編碼: ______________________承攬人(章):______________________
住所:______________________
法定代表人:______________________
居民身份證號碼:______________________
委託代理人:______________________
電話:______________________
開戶銀行:______________________
賬號:______________________
郵政編碼:______________________
鑑(公)證意見:______________________
經辦人:_______________________
鑑(公)證機關(章)______________________
年 月 日
加工承攬合同彙總 篇11
甲方(定作方):
法定代表人:
乙方(承攬方):
法定代表人:
鑑於甲方擁有 資源,乙方擁有 資源,根據《中華人民共和國民法典》及國家有關法律、法規規定,甲、乙雙方在平等、自願的原則,經友好協商,就甲方委託乙方加工事宜達成一致意見,特簽訂本合同,以資信守。
第1條 定義
除了本合同另有約定,本合同的相關用語以如下定義爲準:
1.1 “合同產品”是指由承攬方根據本合同以及本合同的附件的規定(如有)爲定作方所生產的產成品及其配件和包裝等,在本合同中也稱定作物。
1.2 “規格”是指由本合同雙方以書面形式確認每一箇產品的各自規格。產品規格可以由雙方通過一致同意進行更改。
1.3 “機密信息”是本合同一方向另一方披露的,以任何形式表明其具有機密性以及雖未表明但實際具有機密性的書面或口頭信息。機密信息包括但不限於有關披露方的技術、研究、發展、產品、價格、服務、員工、合約商、市場計劃、財務、合同、法務或商務信息。
1.4 “知識產權”是指所有知識產權,包括但不限於著作權、商標權、專利權,以及所有上述權利的註冊申請權,還包括根據任何可適用的法律與上述權利擁有同等效果的其他權利。
1.5 “生產檔案”是指包含所有根據本合同製造、裝配和測試產品所必需的資料、說明、數據和指引的全面性生產指南,以及其他涉及生產、加工或裝配產品的任何文件、指引及資料,不論該指引或資料等是來源於合同雙方或任何其他第三方。
第2條 定作物規格、數量及質量要求
定作物規格計量單位數量單價總價質量要求技術標準其他
合計人民幣金額:人民幣(大寫) (¥ 元)
第3條 原材料的規格、數量、質量及提供辦法
3.1原材料規格及標準:
材料名稱規格、型號單位數量單價總價質量要求消耗定額其他
合計人民幣金額:人民幣(大寫) (¥ 元)
3.2原材料提供方及辦法:(以下材料提供方式二選一)
□定作方
定作方應於 年 月 日之前提供原材料。承攬方自收到定作方提供的原材料之日起 日內檢驗完畢,不符合要求的,應在收到原材料後 日內通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件,否則定作方有權解除本合同,承攬方承擔相應的賠償責任。
□承攬方
承攬方應於 年 月 日之前通知定作方對原材料進行檢驗。定作方如對原材料有異議,應於檢驗完畢後 日內通知承攬方調換。承攬方應當對有異議的原材料調換,否則定作方有權解除本合同,承攬方承擔相應的賠償責任。
3.3 未按合同規定的辦法和期限對甲方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知甲方調換、補齊的,由乙方對工作質量、數量承擔責任。
第4條 技術資料和圖紙提供
4.1加工定作物的技術資料和圖紙由 於 年 月 日前提供。
4.2承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回覆,提出修改意見。乙方在規定的時間內未得到答覆,有權停止工作,並及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
4.3承攬方對於承攬的工作應當嚴格保密,未經定作方許可不得留存技術資料和複製品。
第5條 轉包
5.1定作方同意承攬方可將本合同的主要工作交由第三人完成:
(1)承攬方可以交由第三人完成的工作包括: 。
(2)承攬方應當就該第三人完成的工作成果向甲方負責。
5.2承攬方未經定作方同意將其他工作交由第三人的,定作方有權解除合同,要求承攬方承擔賠償責任。
第6條 定作方協助承攬方的事項和要求
1.圖紙和技術問題的說明: 。
2.現場的檢驗: 。
3.其他: 。
第7條 交(提)樣品的方法和驗收
7.1樣品提交
合同產品規格單位數量質量要求技術標準
7.2雙方約定由□定作方自提樣品 □承攬方送交樣品 (方式二選一)
□定作方自提樣品
自提樣品的時間: 年 月 日。
自提樣品的地點: 。
□承攬方送交樣品
送交樣品的時間: 年 月 日。
送交樣品的地點: 。
送交樣品的方式: (寫明是汽車、火車、水運或其他方式)。
費用承擔方: 。
7.3任何一方要求提前或延期交(提)樣品,應當事先與對方達成協議,所達成的協議與本合同有同等的法律效力。
7.4以封存樣品爲質量標準的,應當由雙方代表當面封籤,並妥爲保存。
7.5交(提)樣品日期的計算:承攬方自備運輸工具送交樣品的,以定作方接收的簽字日期爲準;委託運輸部門運輸的,以發運樣品時承運部門簽發戳記日期爲準;自提樣品的,以承攬方通知的提取日期爲準,但承攬方在發出提取樣品的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間。
7.6定作方在收到樣品後的 天內對樣品進行檢測,並於收到樣品後的 天內提供反饋並通知承攬方。如定作方對樣品無異議,則承攬方繼續履行本合同。
如定作方對樣品提出異議,承攬方應按定作方的要求重新加工。如承攬方拒絕按照定作方要求重新加工,定作方有權解除合同,並要求承攬方承擔賠償責任。
第8條 交(提)定作物的方法
8.1雙方約定由□定作方自提定作物 □承攬方送交定作物 (方式二選一)
□定作方自提定作物
自提定作物的時間: 年 月 日。
自提定作物的地點: 。
□承攬方送交定作物
送交定作物的時間: 年 月 日。
送交定作物的地點: 。
送交定作物的方式: (寫明是汽車、火車、水運或其他方式)。
費用承擔方: 。
8.2定作方變更交付定作物地點或接收單位(人)時,定作方承擔因此多支出的費用。
8.3驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明,包括 。
8.4任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當事先與對方達成協議,所達成的協議與本合同有同等的法律效力。
8.5交(提)定作物日期的計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的,以定作方接收的簽字日期爲準;委託運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期爲準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期爲準,但承攬方在發出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間。
8.6如定作方提供材料進行加工,如承攬方在完成加工後,材料仍有剩餘,應及時返還。
8.6.1返還時間: 。
8.6.2返還方式: 。
8.6.3費用承擔方: 。
第9條 交(提)定作物的驗收標準
9.1雙方按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作爲驗收標準。
9.2定作方應當在收貨後 日內驗收承攬方交付的定作物,並提出異議。如在 日內未提出異議,則視爲驗收合格。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,雙方可約定質量保證期,參見12.2條款。
9.3如當事人雙方對定作物質量存在爭議:
雙方如果對產品的質量是否合格或者原材料的成分等有分歧的,雙方應當委託具有鑑定資質的第三方對爭議事項進行鑑定。如果一方拒絕委託鑑定的,另一方可以自行委託鑑定。鑑定費用由鑑定結果對其不利的一方承擔。
第10條 包裝要求及費用負擔
10.1定作方對承攬方的包裝要求: (應具體寫明包裝方式、包裝物品的材質、包裝的大小尺寸等)。
10.2費用負擔方: 。
第11條 風險負擔
11.1定作物風險負擔
雙方約定定作物所有權自交付定作方之日起轉移,並由定作方承擔定作物毀損、滅失的責任。交(提)定作物日期的規定,參見合同8.4條款。
11.2原材料風險負擔
定作方提供原材料的,交付承攬方後所有權不發生轉移。在合同履行期內,如因不可抗力致使原材料破損或滅失,不利後果由定作方承擔。
11.3如定作方延遲接收或無故拒收定作物期間發生不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,定作方應當承擔責任,並賠償承攬方由此遭受的損失。
第12條 承攬方的保證及瑕疵擔保責任
12.1承攬方保證:
12.1.1交付給定作方的所有產品符合本合同約定的質量要求、技術標準。
12.1.2交付給定作方的所有產品未設置任何的留置權、抵押權、擔保權和其他債權;
12.1.3交付給定作方的所有產品未侵犯第三人知識產權或商業祕密。
12.2雙方確定質量保證期,自定作物交付之日起算,期限爲 個月。
12.2.1保證期限內發生問題,除甲方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外,承攬方負責修復或退換,承擔由此產生的一切費用,(包括定作方已墊付的運輸費用和因其他原因退回維修品或者更換品而產生的費用。)並承擔定作方的實際損失。
12.2.2承攬方應當在收到該通知之日起 個工作日內對瑕疵產品及不符合要求的產品進行更換、維修或退款。
12.3產品存在質量問題,定作方決定對產品進行召回的,如果該質量問題是由於承攬方原因導致,則承攬方應當按照定作方要求就所有召回產品進行退換或者維修,並承擔因此給定作方造成的全部損失。
如果非因承攬方原因導致產品質量問題的,承攬方仍應當爲召回作提供全方位的支持,並收取成本費用和適當的服務費用。
第13條 報酬的結算
13.1合同價款總額:人民幣(大寫) (¥ 元)。
(本合同價款已包括稅款、人工、材料、機械、運雜費、包裝、安裝、調試、檢測、探傷、現場的試拼、試壓等所有費用,定作方不再另行支付其它費用。)
13.2支付方式:
(1)首筆款:¥ 元(合同總金額的 %),作爲預付款,於本合同簽訂後的 個工作日內支付;
(2)第二筆款:¥ 元(合同總金額的 %),於 年 月 日前支付;
(3)第三筆款:¥ 元(合同總金額的 %),於 後的五個工作日內支付;
(4)第四筆款:¥ 元(合同總金額的 %),於 甲方驗收通過後的 五個工作日內支付。
(5)尾款:¥ 元(合同總金額的 %),於 質保期滿後的 五 個工作日內支付。
13.3指定收款賬號:
指定收款賬號:
開戶行:
戶名:
加工承攬合同彙總 篇12
承攬方:
定作方:
定作方委託承攬方加工長春——吉林高速公路長春東出口一公里處單立柱三面廣告牌加固翻新擴大面積的工作,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 加工 成品 編號 名稱 規格 單位 數量
第二條 加工成品質量要求:
第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量:
用定作方原材料完成工作。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對物品不得偷換。
1.原材料等物品交(提)日期計算,雙方協商。
第四條 技術資料、圖紙 由承攬方提供承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回覆,提出修改意見。
2.承攬方對於承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的複製品。
3.承攬方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條 總價款爲 合同簽訂後,訂作商付給承攬方 元(即總價款的 %),在加工量達到 %,定作方付給承攬方 元(即總價款的 %),在加工量全部完成時,在定作方驗收合格後支付給承攬方 元(即總價款的 %),預留 元作爲質保金一年後付清。 (價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標準和方法
1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作爲驗收標準。
2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商。保證期限內發生問題,除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點 交貨地點爲長吉高速長春東出口一公里處,時間爲簽訂合同之日起計算30日。
交提定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協議,並按協議執行。雙方另有約定的,按約定的方法計算。)
第八條 包裝要求及費用負擔
第九條 運輸辦法及費用負擔
第十條 結算方式及期限
第十一條 其它
(如: 1.根據國家有關規定,定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的,無權請求返還定金。承攬方不履行合同的,應當雙倍返還定金。2.根據國家有關規定,經當事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。定作方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有餘款的可以請求返還。等等。)
第十二條 承攬方的違約責任
一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少於合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金_元;(合同中無具體規定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_%(30-50%的幅度)或酬金總額的_%(30-50%幅度)違約金。
八、由於保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗、或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,在承方應當賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,並承擔逾期交付的責任。
十一、在承攬方製作的`過程中發生的任何損害及由於工作過程中發生的事故由承攬方負責。
第十三條定作方的違約責任
一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
二、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
三、超過合同規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費後,退還給定作方;變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
四、超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
五、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
六、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條在合同規定的履行期限內,由於不可抗力致使定作物或原滅失的,承攬方在取得合法證明後,可免予承擔違約責任,但應當採取積極措施,儘量減少損失,如在合同規定的履行期限以外發生的,不得免除責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,並賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同自_年_月_日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;合同副本一式_份,交_(如經鑑證或公證,則應送鑑證機關或公證機關)各留存一份。
定作方: (蓋章)
承攬方: (蓋章)
加工承攬合同彙總 篇13
委託方:
簽訂地點:
承接方:
訂日期:年月日
依照《合同法》、《加工承攬合同條例》、《廣告法》等有關法律法規的’規定,經雙方協商,簽訂本合同,共同信守。
第一條:廣告承攬要求。
1.1 項目(製作)
1.2 廣告及活動內容及有關證件的名稱、編號
1.3 發佈地點或形式:
1.4 顏色:
1.5 規格或材料:
1.6 刊播次數、起止日期及時間:
第二條:費用及支付方法
2.1 費用
本次活動總金額爲____________,(大寫____________圓整)
2.2 結算方式和期限:
第三條:驗收方式及時間:
第四條:違約責任
4.1 委託方中途廢止合同,向承攬方償付未履行部分廣告費10%的違約金;逾期支付廣告費用,每逾期一天,按所欠款項的1%償付違約金。
4.2 承攬方不能完成合同規定的工作,向委託方償付未履行部分廣告費10%的`違約金;不能按期履行合同義務的,每逾期一天,按所欠款項的1%償付違約金。
4.3 其他違約責任,按《加工承攬合同條例》執行。
第五條:糾紛解決方式
發生合同糾紛,雙方協商不成,按下列第(2)項規定辦理。
1. 向地經濟合同仲裁機關申請仲裁;
2. 向連雲港市當地人民法院起訴。
第六條:雙方商定的其他事項:
第七條:附則
本合同有效期自 年 月 日生效至 年 月 日終止。
委 託 方:連雲港之星汽車銷售有限公司承 攬 方:
單位名稱(蓋章) 單位名稱(蓋章)
地址: 地址:
委託代理人: 委託代理人:
電話: 電話:
加工承攬合同彙總 篇14
甲方:(定作方)_________________製品廠
乙方:(承攬方)________________有限公司
經甲乙雙方友好協商,就紙箱印刷事宜達成如下協議:
風險提示:
加工承攬業務切忌質量約定不清或口頭約定質量,目的在於避免發生糾紛。質量條款要約定明確仔細。
如果質量是以樣品爲準,除了雙方封存樣品外,還應有樣品質量描述的書面材料。以免樣品滅失或自然毀損或對樣品內部質量有異議而發生糾紛。
第一條:甲方委託乙方爲其提供印刷品印刷及印成品服務共四項。
1、印件名稱一:_________,規格:__________,數量:_________,色數:_________,單價:_________,總價:_________;
2、印件名稱二:_________,規格:__________,數量:_________,色數:_________,單價:_________,總價:_________;
3、印件名稱三:_________,規格:__________,數量:_________,色數:_________,單價:_________,總價:_________;
4、印件名稱四:_________,規格:__________,數量:_________,色數:_________,單價:_________,總價:_________;
總金額合計:人民幣______________元整(小寫¥________元。)
2、由甲方將紙箱印製品材料於________年____月____日前交給乙方,並辦理交接手續。
風險提示:
加工後的成品,一般有兩種交貨方式,一是由定作方在承攬方倉庫提貨,二是由承攬方送貨到雙方指定的地點。定作方提貨和承攬方送貨兩種方式在貨物的毀損滅失風險有很大的區別。爲此,雙方應慎重選擇對自己有利的方式。
第二條:交貨時間
甲方於________年____月____日前向乙方提供印刷設計稿,如甲方未按時間向乙方提供設計製作材料,乙方有權選擇書面通知甲方,書面通知到達甲方後,乙方有權選擇限時交付或順延合同所列甲方委託項目的完成及交付時間。
風險提示:
運輸方式一般由需方提出,也可協商約定運輸方式、運輸路線、運輸工具。總的要求是運費低、運速快、貨物安全到達。
注意,要明確約定如果由於定作人原因選擇了不合理的`路線和工具,由此造成的損失,應由哪一方承擔賠償責任。
此外,運輸費用的負擔,應結合貨物價款考慮,要明確約定清楚,以避免爭議。
第三條:交貨方式地點
交貨方式:
交貨地點:
第四條:付款結算方式及時間
本合同總金額爲________元,甲方支付乙方合同總金額的______%,即_______元,作爲定金及預付款,餘款在乙方加工完成並交付之時,由甲方把餘款一次性打到________________有限公司對公帳戶,開戶行_______________,賬號:_______________________________。
甲方不能支付相應款項乙方有權留置加工承攬物並在加工方拒付款項達到十日後,自行處理加工承攬物(出售及另作他用)。
第五條:雙方的權利和義務
1、乙方必須完全按照甲方要求進行加工、製作等。乙方完成相應工作後,如因甲方原因未能及時投入生產,乙方順延相應加工承攬物交付時間。
2、乙方在完成甲方項目設計後,經甲方認可,投入製作生產或下一步工作流程。
3、甲方應及時驗收並按照合同支付相應款項。
第六條:違約責任
1、甲方如未按合同期限向乙方支付定金及預付款,乙方有權不安排生產計劃。
2、乙方未按合同期限交貨或未按甲方質量要求交貨,甲乙雙方協商解決,協商不成時。甲方有權向乙方索回定金及預付款。
第七條:本合同履行期間,甲乙雙方任何一方不得隨意變更、違反或不履行本合同,否則由此造成的經濟損失,由責任方承擔,如雙方在本合同履行過程中,發生任何爭議,均應協商解決,不能達成一致意見的,雙方共同選定__________人民法院管轄。
本合同一式兩份,雙方各執一份,簽字蓋章後生效。
甲方(蓋章):
代理人(簽字):
________年____月____日
乙方(蓋章):
代理人(簽字):
________年____月____日
加工承攬合同彙總 篇15
甲方(定作方):
法定代表人:
住所:
聯繫電話:
傳真:
統一社會信用代碼:
乙方(承攬方):
法定代表人:
住所:
聯繫電話:
傳真:
統一社會信用代碼:
經甲乙雙方友好協商,依據我國《中華人民共和國民法典》的有關規定以及其他相關法律規定,就甲方向乙方採購相關 等小商品事宜約定如下:
一、採購產品情況
1、品名 ,規格 ,數量 ,單價 ;
2、品名 ,規格 ,數量 ,單價 ;
3、品名 ,規格 ,數量 ,單價 ;
總金額(含稅價):人民幣 元整(小寫¥ )。
二、樣品約定時間
自本合同生效之日起 個工作日內,乙方負責按甲方要求製作
樣品,經甲方確認後的樣品將作爲乙方最終交貨的標準。
三、交貨時間、地點及運費
合同生效時甲方應當支付 %預付款到乙方賬戶,確認本協議第一條中各品名的尺碼數量後 天內交貨(具體數量由雙方以書面傳真或者電子郵件方式確認),運費由 承擔。
四、質量要求及技術標準
按照甲乙雙方事先確認的樣品爲標準,貨物主要技術指標按國家或行業標準。
五、驗收方法、標準和期限
以甲乙雙方確認的樣品爲準,如甲方發現貨物的品種、面料、數量、顏色、規格與裝箱單不符,應在收到貨物後 個工作日內以書面形式通知乙方;經乙方覈實後,儘快做出相應的處理。若乙方交付的貨物不符合本合同標準,乙方應當負責更換或者退貨,因此產生的所有費用應當由乙方承擔。
六、包裝要求及費用負擔
乙方按其企業或行業標準提供包裝,費用由乙方承擔。
七、結算方式和期限
合同生效且收到乙方發票後 日內甲方支付總價款 %作爲預付款,計人民幣 元整(小寫¥ ),雙方約定匯款方式爲甲方電匯,乙方收款賬戶爲:
收款人:
開戶行:
賬號:
最終結算金額以實際定作、雙方簽字確認的數量和金額爲準,自甲方驗收合格之日起 日內,甲方一次性支付其餘貨款。
八、違約責任
1、合同生效後合同一方單方解除合同的,合同另一方有權要求違約一方支付合同總金額的 %作爲違約金。
2、因甲方的原因造成乙方不能按約定時間製作樣品的,不能按時交貨的,由甲方承擔責任。
3、若乙方提交的樣品和甲方定作的 小商品存在較大差異,甲方有權拒絕付款。
九、合同爭議的解決方式
本合同在履行期間發生的爭議,由雙方當事人協商解決;協調或者調解不成的.,雙方當事人同意向 人民法院起訴。
十、本合同一式二份,甲方乙方各執一份,自雙方簽字蓋章之日起生效。合同未盡之事宜,由甲乙雙方另行簽訂補充協議。
甲方(簽章): 乙方(簽章):
法定代表人:
委託代理人: 法定代表人:
委託代理人:
___年 月 日免費提供產品樣本圖案。天然彩沙、鍍金線及專用工具,乙方自購。如在本廠購買材料,由於乙方個人原因,不能繼續做畫,爲保證本廠產品質量,材料不退。
2、甲方對乙方產品負責回收並以現金支付加工費,拒收任何原因的半成品和不合格產品。
二、乙方的權利和義務
1、通過考察同意後,自願購買材料。如產品質量問題,乙方自己負責。
2、乙方需按甲方提供的樣本、限本人製作,如私自組織人員加工,技術轉讓,需經廠方同意方可進行,否則按違約處理。
三、違約條款
1、甲方違背合同時以的1倍支付乙方違約金。
2、乙方外購材料摻雜使假,私自技術轉讓時,按每平方米元的1倍支付甲方違約金。
四、本合同有效期 月,____年____月____日起至____年____月____日止。
本合同期瞞後,乙方申請,甲方有權依據生產定單續簽或終止合同。
五、本合同一式兩份,並有驗收標準爲合同附件,甲、乙雙方各執一份,自簽字蓋章之日起生效。
甲方 :
乙方:
日期:
加工承攬合同彙總 篇16
( )加字 號
定作方(甲方):_______________
代表:_________________________
電話:_________________________
承攬方(乙方):_______________
代表:_________________________
電話:_________________________
簽定日期 :____________________
經雙方協商,遵照《中華人民共和國經濟法同法》及有關規定、鑑定本加工承攬合同,並嚴肅地履行。
品名
規格
單位
數量
加工費
單價
金額
定作方供應原材料:
原材料品名
規格
單位
數量
日期
成品單位耗用量
1.技術資料、圖紙提供辦法:_______________________
2.產品檢驗標準和方法:_____________________
3.交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔:_____________________
4.貨款及費用結算辦法及期限:_____________________
5.本合同自雙方簽定之日起生效,合同履行完畢即失效。在合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同。如一方提出修改或停止執行,必須經雙方協商一致,方能生效,否則應承擔違約責任,給付違約金_________元,如由此而造成了損失則應賠償損失。
加工承攬合同彙總 篇17
定作方:__________________________(以下簡稱甲方)
承攬方:__________________________(以下簡稱乙方)
風險告知:本合同中明確約定了由承攬方單位定做加工服務。在這裏需要注意的是合同訂立之前應確定承攬方必須具備履約能力和條件,並針對是否允許承攬方將部分或全部工作內容轉移或有第三方協助進行討論。通常情況下,根據《合同法》的規定,承攬人應當以自己的設備、技術和勞力,完成主要工作,但當事人另有約定的除外。承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的,應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責;未經定作人同意的,定作人也可以解除合同!
依照《中華人民共和國合同法》有關規定,爲明確雙方權力義務,經甲、乙雙方共同協商,就乙方對甲方承施的________________工程項目結構中的鋼筋部分進行成型加工(含機械連接接頭)、配送事宜達成一致,同意訂立本合同。
一、 工程概況:
_________________項目位於_______________,工程建築面積:________________平方米,結構封頂日期_______年____月____日。
二、 加工事宜:
甲方向乙方訂購的成型鋼筋所使用的線材、圓鋼及螺紋鋼的原材料爲首鋼、唐鋼、宣鋼、邢鋼產品。如加工過程中乙方使用非合同規定的原材料時,須事先以書面形式通知甲方,經甲方授權委託人簽字同意後,方可實施加工(如甲方在二十四小時內未能做出書面回覆,則視爲甲方同意乙方意見)。乙方應嚴格按照甲方提供的配筋單中標註的規格、圖示尺寸、數量進行加工。
風險告知:上述條款列明瞭定做方對加工產品的質量、數量、規格、材料等的要求,經雙方約定無異議之後擬定本合同並簽字承諾。在定作方必須明確提出定作物的品名、數量、質量及其他特殊要求後,承攬方不得擅自改變,否則需要承擔相應的違約責任,亦不可以以該批次產品可替代使用爲由。
三、 重量結算依據:
根據甲方提供的本工程成型鋼筋配筋單,經乙方進行理論重量計算,作爲本合同重量結算依據。結算重量單位爲噸,重量數值經四捨五入保留小數點後三位。
四、 甲方工作:
1、 合同簽訂時甲方提供授權經辦人簽字字體樣本作爲本合同附件,並明確其授權範圍。
2、 合同簽訂時,甲方應以書面的’形式對乙方進行技術交底。交底資料中應詳細說明所承攬項目流水作業段劃分平面佈置圖,計劃施工進度(月度計劃及結構封頂時間排序計劃),以及成型鋼筋箍筋平直部分的長度,特殊角度的工藝要求等。
3、 甲方應於每月25日前向乙方提供次月本工程所用成型鋼筋的配筋單(特殊情況補充時須提前3日,數量不得超過30噸),配筋單上的目錄應註明起止編號、使用部位,且每張配筋單上須有甲方授權經辦人簽字,並在工程名稱處加蓋甲方公章後生效(簽字人字體樣本附後)。
4、 成型鋼筋加工製作過程中,甲方有權隨時到乙方加工現場就加工質量進行抽檢工作,乙方有義務積極配合。
5、 如甲方工程工期延誤,仍按照本合同執行。
6、 成型鋼筋出庫前,甲方應指定專人進行清料工作,待甲方清料人員對成型鋼筋數量確認簽字後乙方方可發貨(簽字人簽字樣本附後)。
7、 成型鋼筋每車裝車數量不得小於10噸。
五、 乙方工作:
1、 合同簽訂時,乙方應積極組織資源,確保甲方工程項目施工進度。
2、 乙方接到甲方提供的成型鋼筋配筋單時,應認真校對,如規格、數量、圖示尺寸、標註無法正確識別時,甲方授權委託人應在12小時內書面確認,否則免除乙方的供貨責任。
3、 乙方所使用的鋼筋機械連接工藝爲剝肋滾壓直螺紋。
4、 乙方所配送的成型鋼筋必須提供原材料出廠質量證明合格證書。
5、 乙方製作的成型鋼筋應符合甲方配筋單的要求,並在產品上以標牌的形式標註成型鋼筋使用部位的編號、尺寸、幾何圖形、數量,每一編號的鋼筋提供一張標牌,固定在鋼筋打捆處。
6、 乙方有責任協助甲方人員在乙方加工現場對成型鋼筋進行清料及裝車工作,並按甲方的要求運至施工現場。
六、 設計變更:
1、施工過程中如出現不可預見及設計變更,甲方應以書形式及時向乙方提供補充配筋單,並標註“急配”字樣及需用時間(供應時間甲、乙雙方協商確定),如需增加費用以甲、乙雙方協商爲準。
2、設計變更及修改過程中,乙方已投入加工生產部分按合同規定價格結算,如出現以大改小損耗部分及所需增加人工費用部分由甲方承擔。
七、 產品質量要求:
1、 乙方使用的原材料必須符合:《低碳鋼熱軋圓盤條》gb701-1997;《鋼筋混凝土用熱軋光圓鋼筋》gb13013-1991;《鋼筋混凝土用熱軋帶肋鋼筋》gb1499-1998的規定。
2、 產品質量檢驗應符合《混凝土結構工程施工質量驗收規範》gb50204-20xx中的第五章5.3.4及《建築結構長城杯工程質量評審標準》dbj/t01-69-20xx的規定。
3、 直螺紋連接接頭應符合《鋼筋機械連接通用技術規程》jgj107-96、《鋼筋等強度剝肋滾壓直螺紋連接技術規程》q/jy16-20xx中的規定。
八、鋼筋原材複試及資料:
1、鋼筋原材料在投入使用前,乙方負責原材料的取樣及送檢工作,委託檢驗的機構必須是經北京市建委審覈合格具有見證試驗資質的檢測中心。
2、根據《北京市建設工程施工試驗實行有見證取樣和送檢制度的暫行規定》,甲方及監理單位進行見證取樣時應持正式書面通知,乙方應積極配合取樣工作,其檢測機構及費用由甲方負責。
3、根據《建築工程資料管理規程》dbj01-51-20xx規定,乙方在成型鋼筋配送至施工現場後,提供《半成品出廠合格證》表式c4-5附鋼筋原材料出廠材料質量證明書及產品銘牌、原材料複試檢驗報告。
九、合同價款及付款方式:
1、 合同價款:
(1) 本合同成型鋼筋的結算單價爲人民幣_______________元/噸(鋼筋不分品種、規格均爲本單價),上述結算單價包括材料費、成型製作費、包裝費、裝車費、運輸費等交付甲方使用前的費用(卸車及費用由甲方承擔)。不包括原材料複試及機械連接接頭費用。
(2) 三級螺紋鋼的結算價格在本合同結算單價基礎上加____________元/噸。
(3) 鋼筋機械連接頭 元/單頭(鋼筋不分品種、規格加工套絲,並戴好保護帽),按照配筋單圖示數量進行簽收。
(4) 鋼筋原材料複試費用按照《半成品出廠合格證》實際標註數量進行簽收。
(5) 合同執行過程中如鋼廠價格調整,其結算價格以首鋼現貨市場、北京市京首貿易服務有限責任公司、北京市恆物金屬材料有限公司其中之一公佈的調價政策通知作爲價格調整的依據,由乙方以書面形式送達甲方,調價依據在送達後24小時內,甲方予以書面確認或經甲、乙雙方協商簽訂本合同補充協議。
(6) 本合同成型鋼筋總量爲____________噸,總價款(人民幣):_______元,(大寫:_____________________)。總價中不包括原材料複試及機械連接接頭費用。
(7) 驗貨地點:__________________________
風險告知:承攬方應該在在雙方約定的交貨時間之前將加工品於約定地點進行驗貨、交付。在承攬方完成工作或交付工作成果以前,應當對一切風險承擔責任。承攬方在履行合同期間,對定作方的材料、定作物具有佔有、管理的責任,不僅對完成工作成果的質量、數量、期限負有全部責任,而且對由於不可抗力原因造成標的物毀損或滅失的風險,也必須承擔由於未能預料和不可防止的事故所造成的一切後果。也就是說,承攬方不得要求定作方給付由此引起的一切經濟損失。
2、 付款方式:
(1) 本合同結算期爲上月26日至本月25日。甲方在送達本月成型鋼筋加工配筋單時,同時將貨款支票一併送達(乙方預收當月貨款80%,餘款20%月末前結清),乙方經配筋單錄入生成系統確認數量後劃轉。
(2) 鋼筋機械連接接頭加工費用隨成型鋼筋貨款同時劃轉。
(3) 原材料複試費用依據《半成品出廠合格證》中確認數量經甲方籤認,在月末前結清。
(4) 本合同總價款如發生變化,超出部分甲方應按配筋單數量以現款形式預付給乙方。
十、違約責任:
1、 乙方沒有按照本合同規定的質量、規格、數量等提供產品,甲方有權退貨,乙方應承擔所發生的全部裝卸及運輸費用。
2、 合同執行過程中,如遇鋼廠市場價格調整,根據合同第九章(5)條,甲方接到乙方調整價格依據24小時內未能書面確認或簽訂補充協議,乙方有權停止繼續供貨。
3、 甲方如未能按合同規定要求將配筋單及貨款同時送達,乙方有權拒絕接受配筋單及加工任務。
4、 由於甲方清料人員不能及時清料,致使配送工作無法正常進行,所造成的工期延誤,責任由甲方承擔,同時工期順延。
5、 甲方如未能按合同規定時間付款,逾期乙方有權停止繼續供貨,並向甲方按每延期一日收取至貨物發出之日起計算每天3元/噸違約金。
6、 乙方未能在甲方計劃工期內將成型鋼筋送至施工現場,甲方應按當日該批送達數量以50元/噸扣除乙方應承擔的違約責任。
十一、爭議:
本合同在執行過程中發生爭議或糾紛,雙方應友好協商解決。如協商未果,雙方一致同意在乙方所在地人民法院提起訴訟。
十二、其它:
1、 本合同簽訂時,甲、乙雙方需相互提供企業法人營業執照複印件、企業法人代碼複印件、資質證書複印件、法人授權委託書原件、工程項目施工合同原件等相關法律文件,並註明相關文件的授權使用範圍。
2、 如遇人力不可抗力因素(民法153條規定)致使合同無法正常履行時,雙方應另行協商。
3、 合同附件爲本合同有效文件組成部分。
十三、本合同一式肆份,即正本、副本各兩份,甲、乙雙方各執正本、副本壹份,具有同等法律效力。
十四、本合同自甲、乙雙方蓋章並經合法授權人簽字後生效。
十五、本合同未盡事宜,執行《中華人民共和國合同法》的有關規定。
本合同變更條款及內容(銷售部門填寫):
甲方(蓋章):________________ 乙方(蓋章):_________________
法定代表人:________________ 法定代表人:_________________
委託代理人:________________ 委託代理人:_________________
聯繫電話:__________________ 聯繫電話:___________________
公司地址:____________________ 公司地址:_____________________
簽訂日期:_____________________ 簽訂日期:_______________________
簽訂地點:_____________________
簽訂承攬合同的注意事項:
一、定作物
1、原材料的消耗定額問題:
若是定作人提供原材料的,爲了防止承攬人在工作中浪費定作人的原材料,可以在簽訂合同時規定承攬人使用原材料的消耗定額。要求承攬人本着經濟節約原則使用原材料,如果超過原材料消耗定額的應承擔相應責任。
2、定作物樣品的封存保管問題:
若存在定作物樣品的,樣品應進行封存並當場由承攬人和定作人確認後簽字。此外,樣品的保管問題一般是定作人提供的樣品一般由承攬人保管,承攬人提供的樣品一般由定作人保管。因此,在簽訂合同時要規定保管人保管義務,並要求若保管不當造成損失或丟失的應承擔相應責任。
3、定作物的後期保證問題:
因有些定作物無法在檢驗當時就發現問題,所以定作人可以在合同中規定在一段期限內承攬人要保證定作物的質量合格問題,除了是因定作人使用、保管不當造成定作物存在問題以外,承攬人應負責定作物的無償修復或更換。此外,質量缺陷造成定作人損失的,承攬人還應負賠償責任。
二、支付款
1、定金條款的規定:
在簽訂合同時,當事人若採用定金的擔保方式的,定金數額一般以合同總額的20%爲限,且交付時間要在承攬人進行加工定作之前。同時規定,若是承攬人違反合同時,應雙倍返還定作人定金;若是定作人違反合同時,承攬人不返還定金。
2、關於結算方式應注意:
結算方式是指價金和其它費用的清結方式,包括現金結算和轉帳結算兩種。要注意,除了國家允許使用現金履行義務的以外,承攬合同的結算必須通過銀行轉帳結算。
三、關於合同中提交定作物的規定
1、提交期限問題:
在約定定作物提取日期時應注意計算定作人必要的途中時間;
2、提前或延期提交問題:
合同中應規定若是定作人或者承攬人要求提前或延期提交定作物,應當在事先與對方達成協議,並按協議執行。
加工承攬合同彙總 篇18
甲方
乙方:
甲乙雙方就加工承攬合同糾紛上訴一案(_____年______民 終字第____號)達成如下和解協議:
1、甲方確認甲乙雙方於_____________年下半年未發生_______加工業務,該業務系________、__________擅自以乙方名義與甲方達成的’加工業務,__________、__________不是乙方的員工,業務過程中未得到乙方的委託授權,事後乙方已出具聲明對無權代理行爲拒絕追認。
2、甲方決定對該案撤回上訴,爲彌補甲方的損失,乙方同意一次性補償甲方人民幣 元,甲方向乙方出具相關收款發票。
3、雙方無其它經濟糾紛。
4、本協議自雙方簽字後生效。
甲方:
乙方:
加工承攬合同彙總 篇19
定作單位:____(以下簡稱甲方)
承攬單位:____有限公司。
根據雙方自願、平等和互利的原則,甲方將本工程項目加工製作委託給乙方承攬加工。雙方經過充分溝通和協商一致,爲明確雙方權利義務,特簽訂本補充合同,共同遵守並執行。
一、高爐斜橋上料弧型軌道定製加工服務,乙方承諾接受甲方委託加工的構件,不得拒絕。
二、加工總價:捌仟元整人民幣(¥:8000.00元人民幣)
三、本加工構件合同總價一次包定,不受市場物價波動和有關部門調價文件的影響;已包含了加工製作時所需的所有加工內容及費用,加工製作範圍內不再產生其他費用支出。
四、本合同價款已含乙方應繳納的`稅費和各種規費,乙方開具發票。
五、加工期限:暫定____日曆天。按甲方施工進度要求、加工順序和出廠時間及時交付加工構件。具體交付日期甲方提前五天通知乙方。
六、交付狀態:根據甲方提供的加工製作圖示,製作工作已完成。
七、貨物將被送達到甲方指定的場地,甲方需要負責卸貨。
八、本補充合同作爲原合同之附件,與原合同具有同等效力。本補充合同其它規定同原合同相同。
九、本補充合同經雙方代理人簽字、單位蓋章後即生效,至全部構件交付驗收合格、結清款項,保修期滿後自動失效。
定作單位:____項目經理部
承攬單位:____海陸模壓有限公司
單位地址:____省____市錦豐鎮
單位地址:____省____市楊舍鎮
委託代理人:委託代理人:____
執行人:____
執行人:____
電話號碼:____
電話號碼:____
簽訂日期:___年___月___日
加工承攬合同彙總 篇20
定作方:
地 址: 電話:
承攬方:
地 址: 電話: 履約地:
根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定,本着平等、自願、誠實信用的原則,經雙方充分協商一致,訂立本合同,並依照履行。
第一條:定做合同概況
1.1工程名稱:
1.2工程地點:
第二條:加工範圍
2.1本工程構件共計 / 件,含鋼量約計 噸,材質爲 ;
2.2委託加工範圍:承攬方包工包料,加工範圍爲簽字圖紙範圍內 。
第三條:合同價格及付款方式
3.1合同單價:
主桁架 元/噸(包括材料、下料、切割、拼裝、焊接、拋丸除鏽、噴漆),約計 噸;系杆、水平撐 元/噸(包括材料、下料、切割、對接、拋丸除鏽、噴漆),約計 噸;
3.2合同總價:共約計 元,大寫人民幣約計 。
3.3雙方約定自簽訂合同之日起兩日內定作方需一次性支付給承攬方定金¥ 元(合同總價的 %),定金全部到達承攬方指定賬戶之日起,本合同生效;
3.4若定作方一次性提貨時,必須付清所有結算價款後方可提貨;若定作方分批提貨時,必須在付清本批所提構件的貨款後方可提貨;當補充條款中有明確付款約定時,執行補充條款;
3.5合同簽訂後定作方向承攬方支付的定金,僅作爲債權擔保的一定數額的貨幣,不計入定作方分批提貨時的提貨款,僅在定作方最後一次提貨時作爲貨款的一部分計入結算;
3.6貨款需全部到達承攬方賬戶後方可提清貨物。(貨款一律以網銀或電匯形式支付)
第四條:質量要求
4.1承攬方按照定作方簽字認可的圖紙進行加工製作;
4.2承攬方將嚴格按照相關法規和標準進行加工生產,確保所生產的構件質量符合相應要求,並滿足《鋼結構施工質量規範》(GB50205-20xx)和《建築鋼結構焊接技術規範》(JGJ81-20xx)的規定。
4.3所加工的鋼構件底漆爲 ,中間漆爲 ,面漆爲 ,漆膜總厚度 μm;
4.4所用油漆全部由 提供。
第五條:驗收、結算方式
5.1驗收方式:由承攬方通知定作方,定作方派質檢人員到承攬方所在的加工車間對鋼構件進行驗收,驗收合格後方可出廠,如定作方在此期間(鋼構件出廠前3日至定作方要求發貨之日)未派質檢人員來廠對鋼構件進行驗收而要求發貨。
5.2結算方式:鋼構件的結算重量將根據承攬方所提供的加工詳圖上標註的構件長度的理論重量進行實際結算。雙方約定在發貨完成後的5天內進行結算和審覈,並由雙方簽章確認。在審覈結算時,承攬方將提供構件加工地的結算資料。
5.3結算期限:雙方合同約定的鋼構件全部加工完畢後,由承攬方向定作方提供書面(或電子版)的結算書,定作方應在收到結算書(包括電子版結算書)後14日內(電子版結算書以電子郵件到達定作方郵箱之日起開始計算)審覈完畢,並給出結算意見;如定作方在收到承攬方提交的結算文件(包括電子版文件)後。
第六條:運輸方式
6.1 負責本合同加工鋼構件的運輸;
第七條:圖紙要求
7.1定作方需在合同簽訂前向承攬方提供滿足加工要求圖紙一套,並將圖紙簽字認可;
7.2承攬方在對圖紙進行審覈後發現有異議時,必須經過定作方簽字認可後方可修改,定作方對自己提供的圖紙負責,由此產生的一切責任由定作方承擔;
7.3若定作方委託承攬方設計出圖時,設計費用單獨結算;
7.4承攬方在獲得定作方深化圖紙簽字確認後方可進行加工製作。如果深化圖紙與合同存在衝突,以合同條款爲準。
7.5由於在繪製方圖紙時未能及時解決細節問題,導致延誤了一些時間。鑑於此情況,交貨期將會順延相應的時間。
第八條:加工時間
8.1定金全部到達承攬方指定賬戶後,且深化圖紙經定作方審覈確認無誤之日起 20個工作日全部加工完畢;
8.2由於定作方責任以及在合同實施過程中遇到不可抗力時,合同工期順延。
第九條:違約責任
9.1定作方中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償因此給承攬方造成的損失;
9.2定作方中途廢止合同,償付承攬方的`未履行部分價款總值的%(10%—30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的。
9.3根據合同規定,如果定作方未按時提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,並要求定作方賠償由此而造成的損失。如果承攬方不選擇解除合同,除非交付定作物的日期順延,定作方還應該向承攬方支付停工待料期間的損失費用。
注意:
1. 根據中文回答後的修改結果,請覈對並確認修改是否滿足您的要求;
2. 請注意保留修改後內容的完整性,以避免信息丟失。
9.4如果定作方超過合同約定的領取期限,應按每超期一天支付給承攬方違約金,金額爲定作物總價的1.5‰。此外,定作方還需承擔實際支付的保管和保養費用。如果定作方在領取期限過後六個月仍未領取定作物,承攬方有權將其變賣。所得價款扣除報酬、保管和保養費後將退還給定作方。若變賣所得不足以支付報酬、保管和保養費用,定作方還需補償差額。
9.5定作方超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
9.6如果定作方無故拒絕接收定做物品,承攬方因此遭受損失及運輸部門受到罰款,應該要求定作方進行賠償。
9.7定作方變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十條:其他條件
10.1最後一批構件的發貨必須在定作方和承攬方雙方完成結算審覈、確認、簽字蓋章及支付完畢剩餘款項(結算金額定作方已支付金額)的基礎上方可進行;
10.2本合同未盡事宜,經雙方協商解決。
第十條:本合同自雙方簽字蓋章、承攬方收到定作方全部定金及圖紙到位之日起生效。
第十一條:本合同一式貳份,雙方各執壹份。
定作方:(蓋章) 承攬方:(蓋章)
法定代表人: 法定代表人: 委託代理人: 委託代理人:
簽訂日期: 年 月 日 簽訂日期: 年 月 日
加工承攬合同彙總 篇21
合同編號:_________
發包方:永寧縣教育體育局(以下簡稱甲方)
承包方:(以下簡稱乙方)
根據《_____》以及我國現行的有關法律、法規,按省局要求,雙方議定乙方承攬甲方書架製作、油漆的加工與安裝,此項承攬合同雙方本着平等、公平、互惠的原則,訂立如下合同條款:
第一條:標的
乙方承攬甲方所需書架製作、油漆的加工與安裝合同標的額暫定爲:298345.8元。最終標的以永寧縣財政局預(決)算審查中心決算價爲最終標的。
第二條:製作書架的數量、規格、價格(價款單位:每個/人民幣元)計取
注:整個承攬加工合同按每個書架的單價爲結算價,該結算價格含:包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關的稅費。
第三條:加工製作與安裝的要求
1、書架安裝後穩定、可靠,空間利用充分。
2、使用材料:所有材料須按甲方要求的規格進行多家比選採購,且有材料合格證書。
3、規格:圖書館鋼製雙柱雙面書架,規格型號:高_________年月日前全部交貨。
②、交貨地點:乙方負責送到甲方指定的安裝位置,並安裝完畢。
③、包裝運輸:乙方在交貨時,應對成品進行包裝,並保證書架在運輸過程中不被損壞,如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。
第六條書架安裝及驗收與售後服務
①、乙方對製作的’書架進行安裝;
②、經乙方安裝的書架,必須經甲方驗收,遇有驗收不合格的,乙方應在日內予以整改,不予整改、或兩次整改不合格的,甲方按該書架價值扣除%做爲另行維修費用,並不返還乙方(按雙方預定的標準和技術要求驗收);
④、乙方承諾對甲方使用的書架進行終身維護。
第七條:結算方式、期限及安裝費用
①、甲、乙雙方簽訂的合同生效後5日內,甲方應向乙方指定的帳戶撥付合同標的額30%的預付款。
②、乙方交貨後5日內,甲方再向乙方帳戶撥付合同標的額30%的價款,累積達到合同標的額的60%。
③、乙方按期安裝完畢,並經甲方驗收合格後5日內,甲方再向乙方指定的帳戶撥付合同標的額30%的價款,累積達到合同標的額的90%。
④、剩餘的合同標的額0%價款,作爲乙方向甲方預留的質量保證金,一年後經甲方正常使用確無質量問題,甲方主動將乙方剩餘的質量保證金,一次性撥付乙方。
第八條:甲方違約責任
①、甲方在乙方爲其製作書架期間隨意改變數量或到貨無故拒收,甲方支付乙方合同的標的額2‰的違約金;
②、甲方未按合同規定時限向乙方撥付貨款,每逾期一天,除補交貨款外,應向乙方支付‰的違約金。
第九條:乙方違約責任
①、乙方未按甲方的質量要求,隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規定的原材料、偷工減料、以次充好等,甲方除按質論價外,甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除2‰違約金;
②、乙方不得以任何方式轉包或分包,如發現轉包或分包,甲方有權終止合同,由此造成的經濟損失由乙方承擔;
③、乙方未按合同要求的時間交付書架,每逾期一天,甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除‰的違約金。
第十條:糾紛的處理
當事人從下列兩種方式中選擇第2種方式,作爲本合同爭議的解決方式。
①、因履行本合同發生的爭議,由當事人協商解決,協商不成的,提交邯鄲_____委員會_____;
②、因履行本合同發生的爭議,由當事人協商解決,協商不成的,依法向當地人民法院起訴。
第十一條:附則
①、本合同一式四份,甲、乙雙方各執兩份,自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間,甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。
②、合同執行過程中甲、乙雙方對具體制作書架數量有變更的以書面文字通知爲準,口頭通知無效,書架規格的變動以雙方共同協商後,作出補充條款爲準,補充條款與本合同具有同等效力。
發包方(全稱)(蓋章)承包方(全稱)(蓋章)
法定代表人法定代表人_________
委託代理人委託代理人_________
經辦人:
單位地址:
開戶銀行:
賬號:
電話:
傳真:
_________編碼:_________
經辦人:_________
單位地址:_________
開戶銀行:_________
賬號:_________
電話:_________
傳真:__________
________編碼:_________
_______年_______月_______日
加工承攬合同彙總 篇22
發包方(全稱):__________
承包方:__________
根據《中華人民共和國合同法》以及我國現行的有關法律、法規,按省局要求,雙方議定乙方承攬甲方書架製作、油漆的加工與安裝,此項承攬合同雙方本着平等、公平、互惠的原則,訂立如下合同條款:
第一條:標的
乙方承攬甲方所需書架製作、油漆的加工與安裝合同標的額暫定爲:298345.8元。最終標的以永寧縣財政局預(決)算審查中心決算價爲最終標的。
第二條:製作書架的數量、規格、價格(價款單位:每個/人民幣__________元)計取注:整個承攬加工合同按每個書架的單價爲結算價,該結算價格含:包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關的稅費。
第三條:加工製作與安裝的’要求
1、書架安裝後穩定、可靠,空間利用充分。
2、使用材料:所有材料須按甲方要求的規格進行多家比選採購,且有材料合格證書。
3、規格:圖書館鋼製雙柱雙面書架,規格型號:高20___________寬900_深450mm材質:優質冷軋鋼板,板材厚度:立柱1.5mm,側板1.2mm,隔板1.0mm結構:組合式,可拆裝,款式新穎。格板:書架格板高度可調,堅固耐用,性能優良,可存放大量書籍不變形焊接採用數碼電焊機及二氧化碳保護焊焊接,確保工件的焊接強度及焊接平整光滑;
4、油漆:表面靜電粉末噴塑,光潔平滑,對人體及周圍環境不產生危害,無毒、無副作用,使用時無異味。
第四條:驗收標準和方法
①、乙方將書架樣品(按照甲方要求的規格、材質)製作成品後,交甲方進行初驗,初驗合格後方可生產。
②、甲方驗收採用樣品驗收與成品交付驗收相對比,也可採取隨機抽驗。
第五條:交貨時間和地點及包裝運輸要求
①、交貨時間:乙方必須保證在20__年______月______日前全部交貨。
②、交貨地點:乙方負責送到甲方指定的安裝位置,並安裝完畢。
③、包裝運輸:乙方在交貨時,應對成品進行包裝,並保證書架在運輸過程中不被損壞,如有損壞或變型、劃漆等
由乙方負責保修。
第六條書架安裝及驗收與售後服務
①、乙方對製作的書架進行安裝;
②、經乙方安裝的書架,必須經甲方驗收,遇有驗收不合格的,乙方應在日內予以整改,不予整改、或兩次整改不合格的,甲方按該書架價值扣除%做爲另行維修費用,並不返還乙方(按雙方預定的標準和技術要求驗收); ③、乙方承諾爲甲方製作的書架因質量出現問題,年內免費進行保修,超過年或屬甲方原因損壞進行維修的,需付工本費;
④、乙方承諾對甲方使用的書架進行終身維護。
第七條:結算方式、期限及安裝費用
①、甲、乙雙方簽訂的合同生效後15日內,甲方應向乙方指定的帳戶撥付合同標的額30%的預付款。
②、乙方交貨後15日內,甲方再向乙方帳戶撥付合同標的額30%的價款,累積達到合同標的額的60%。
③、乙方按期安裝完畢,並經甲方驗收合格後15日內,甲方再向乙方指定的帳戶撥付合同標的額30%的價款,累積達到合同標的額的90%。
④、剩餘的合同標的額10%價款,作爲乙方向甲方預留的質量保證金,一年後經甲方正常使用確無質量問題,甲方主動將乙方剩餘的質量保證金,一次性撥付乙方。
第八條:甲方違約責任
①、甲方在乙方爲其製作書架期間隨意改變數量或到貨無故拒收,甲方支付乙方合同的標的額2‰的違約金; ②、甲方未按合同規定時限向乙方撥付貨款,每逾期一天,除補交貨款外,應向乙方支付1‰的違約金。
第九條:乙方違約責任
①、乙方未按甲方的質量要求,隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規定的原材料、偷工減料、以次充好等,甲方除按質論價外,甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除2‰違約金;
②、乙方不得以任何方式轉包或分包,如發現轉包或分包,甲方有權終止合同,由此造成的經濟損失由乙方承擔; ③、乙方未按合同要求的時間交付書架,每逾期一天,甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除1‰的違約金。
第十條:糾紛的處理
當事人從下列兩種方式中選擇第2種方式,作爲本合同爭議的解決方式。
①、因履行本合同發生的爭議,由當事人協商解決,協商不成的,提交邯鄲仲裁委員會仲裁;
②、因履行本合同發生的爭議,由當事人協商解決,協商不成的,依法向當地人民法院起訴。
第十一條:附則
①、本合同一式四份,甲、乙雙方各執兩份,自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間,甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。
②、合同執行過程中甲、乙雙方對具體制作書架數量有變更的以書面文字通知爲準,口頭通知無效,書架規格的變動以雙方共同協商後,作出補充條款爲準,補充條款與本合同具有同等效力。
發包方(全稱):__________(蓋章)
承包方(全稱):__________(蓋章)
加工承攬合同彙總 篇23
定作人:________簽訂地點:___________
承攬人:________簽訂時間:____年__月__日
第一條承攬項目、數量、報酬及支付期限
1、計量單位
2、數量
3、工作量(工時)
4、報酬
5、交付期限
6、單價
7、總金額┃
第二條技術標準、質量要求:________________________________________________________
第三條承攬人對質量負責的期限及條件:___________________________________________________
第四條定作人提供技術資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求:_____________________________________________________________________________
第五條承攬人使用的材料由________人提供。材料的檢驗方法:____________________________________________
第六條定作人(是/否)允許承攬項目中的主要工作由第三人來完成。可以交由第三人完成的`工作是:________________________________________________________________________________________________
第七條工作成果檢驗標準、方法和期限:___________________________________________________
第八條結算方法及期限:__________________________________________________________
第九條定作人在____年____月____日前交定金(大寫)________元。
第十條定作人解除承攬合同應及時書面通知承攬人。
第十一條定作人未向承攬人支付報酬或者材料費的,承攬人(是/否)可以留置工作成果。
第十二條違約責任:________________________________________________________________________________________________
第十三條合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的,按下列第____種方式解決:
(一)提交________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第十四條其他約定事項:__________________________________________________________________________________________________________________________________
定作人:承攬人:
加工承攬合同彙總 篇24
甲方:
乙方:
雙方爲開展來料加工業務,經友好協商,特訂立本合同。
第一條加工內容
乙方向甲方提供加工________(產品)________套所需的原材料,甲方將乙方提供的原材料加工成產品後交付乙方。
第二條交貨
乙方在合同期間,每個月向甲方提供________原材料,並負責運至________車站(經________港口)交付甲方;甲方在收到原材料後的________個月內將加工後的成品________套負責運至________港 口 交付乙方。
第三條來料數量與質量
乙方提供的原材料須含____%的備損率;多供部分不計加工數量。乙方提供給甲方的材料應符合本合同附件一(略)和規格標準。如乙方未能按時、按質、按量提供給甲方應交付的原材料,甲方除對無法履行本合同不負責外,還得向乙方索取停工待料的損失;乙方特此同意確認。
第四條加工數量與質量
甲方如未能按時、按質、按量交付加工產品,在乙方提出後,甲方應賠償乙方所受的損失。
第五條加工費
甲方爲乙方進行加工的加工費,在本合同訂立時的________年爲每套________幣________元;合同訂立第二年起的加工費雙方另議,但不得低於每套____幣____元;該加工費是依據合同訂立時中國國內和國外勞務費用而確定的,故在中國國內勞務費用水平有變化時,雙方將另行議定。
第六條付款方式
乙方將不作價的原材料運交甲方;在甲方向乙方交付本合同產品前1個月,由乙方向甲方開立即期信用證,支付加工費。
第七條運輸與保險
乙方將原材料運交甲方的運費和保險費由乙方負責;甲方將本合同產品送交乙方的運費和保險費由甲方負責。
第八條不可抗力
由於戰爭和嚴重的`自然災害以及雙方同意的其他不可抗力引起的事故,致使一方不能履約時,該方應儘快將事故通知對方,並與對方協商延長履行合同的期限。由此而引起的損失,對方不得提出賠償要求。
第九條仲裁
本合同在執行期間,如發生爭議,雙方應本着友好方式協商解決。如未能協商解決,提請中國________仲裁機構進行仲裁。仲裁適用法律爲:
1.中華人民共和國加入的國際公約、條約;
2.中華人民共和國法律;
3.在中國法律無明文規定時,適用國際通行的慣例。
仲裁裁決爲終局裁決,仲裁費用由敗訴一方承擔。
第十條合同有效期
本合同自簽字日起生效。有效期到本合同規定的________套由甲方加工的成品交付乙方,並收到乙方含加工費在內的全部應付費用時終止。
第十一條合同的續訂
本合同有效期屆滿之前________月,如一方需續訂合同,可以向對方提請協商。
第十二條合同文本與文字
本合同正本一式____份,甲乙雙方各執一份。
本合同以中、____兩國文字書就,兩國文字具有同等效力。
第十三條其他
1.甲方爲交付乙方產品而耗用的包裝、輔料、運輸及保險等項開支,在加工費以外收取,但這些費用不超過每套合同產品的____%.
2.甲方收到原材料後,應按乙方提供的技術標準,對其規格、品質進行驗收。如乙方提供的原材料不符合標準,或數量不足,在甲方向乙方提出檢驗報告後,乙方負責退換或補足。
第十四條合同條款的變更
本合同如有未盡事宜,或遇特殊情況需要補充、變更內容,須經雙方協商一致。
甲方:________________(蓋章)
乙方:________________(蓋章)
加工承攬合同彙總 篇25
承攬方:____________________________________地址:____________郵碼:____________電話:____________
定作方:____________________________________地址:____________郵碼:____________電話:____________
定作方委託承攬方加工____________,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品
第二條加工成品質量要求
第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量
1.(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規定選用原材料,並接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2.(用定作方原材料完成工作的,應當明確規定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3.交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規定執行。
第四條技術資料、圖紙提供辦法
1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回覆,提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答覆,有權停止工作,並及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2.承攬方對於承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的複製品。
3.定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條價款或酬金
價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法
1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作爲驗收標準。
2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點
1.交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協議,並按協議執行。
2.交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期爲準;委託運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期爲準;自提定作物的,以承攬方通知的`提取日期爲準,但承攬方在發出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔
第九條運輸辦法及費用負擔
第十條結算方式及期限
第十一條其他約定
第十二條承攬方的違約責任
一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少於合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養費。
七、實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由於保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,並承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任
一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。
三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費後,退還給定作方;變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力
在合同規定的履行期限內,由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明後,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,並賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理
加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成按( )項處理:
1.向仲裁機關申請仲裁;
2.向人民法院起訴。
本合同自____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份,交____________(如經鑑證或公證,則應送鑑證機關或公證機關)各留存一份。
定作方:________________________承攬方:____________________
____年____月____日____年____月____日
加工承攬合同彙總 篇26
委託方:_________紡織器材廠(甲方)
承攬方:_____________電鍍廠(乙方)
1.加工的項目、產品名稱、規格________數量________價格、交貨期:
項目
產品名稱、規格單位數量單價(元)總價(元)交貨日期一季度 二季度 鍍鋅綜架 以上只_____萬____________________萬_____萬 淬火綜條支_____萬____________________萬_____萬 合計
2.質量標準:
乙方將按照甲方提供的.圖紙規定的技術要求和質量標準進行加工。在加工過程和運輸中,乙方將確保加工件的損壞率控制在千分之______以內。若有損壞件發生,乙方將負責歸還給甲方。
3.原料供應:
加工用鋅塊由甲方供應。
4.交貨方式:
由乙方負責往返運輸,運費由乙方自負。
5.質量驗收方法:
完成加工後由甲方按質量標準驗收。
6.結算方式:
____________________。
7.違約責任:
甲方委託乙方進行鍍鋅、淬火等加工工作,乙方應在約定的日期內完成加工。如乙方未能按時完成加工,則應承擔甲方因此而遭受的經濟損失,每延遲一天,乙方需支付加工產品總值千分之X的罰金。若甲方未能按時交付乙方加工物品,導致乙方停工損失,甲方應按實際損失進行賠償。
甲方:____________
法定代表人:(蓋章)________
地址:______________________
銀行帳號:__________________
______年________月______日
乙方:________________
法定代表人:(蓋章)________
地址:______________________
銀行帳號:____________________
______年________月______日
加工承攬合同彙總 篇27
定作人:
簽訂地點:
承攬人:
簽訂時間:_______年_______月_______日
第一條 加工物、數量、報酬、交貨期限
加工物規格計量、報酬、交貨期限及數量
數量
名稱、型號單位、單價金額合計
合計人民幣金額(大寫):
(注:空格如不夠用,可以另接)
第二條 定作人提供的材料
材料規格
計量
數量質量
提供日期
消耗定額
名稱型號單位
(注:空格如不夠用,可以另接)
第三條 承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、時間及提出異議的期限:
第四條 加工物的技術標準、質量要求:
第五條 承攬人對定作物質量負責的期限及條件:
第六條 加工物的包裝要求及費用負擔:
第七條 定作人提供技術資料、圖紙的時間、辦法及保密要求:
第八條 承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的,在日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議後的日內答覆。
第九條 定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。
第十條 加工物的交付方式及地點:
第十一條 加工物的檢驗標準、方法、地點及期限:
第十二條 報酬的結算方式及期限:
第十三條 定作人在_______年_______月_______日前交定金(大寫)元。
第十四條 本合同解除的條件:
第十五條 定作人未向承攬人支付報酬的,承攬人(是/否)可以留置加工物。
第十六條 違約責任:
第十七條 合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的,按下列第種方式解決:
(一)提交_____委員會_____;
(二)依法向人民法院起訴。
第十八條 其他約定事項:
定作人(章):
承攬人(章):
住所:
住所:
法定代表人:
法定代表人:
居民身份證號碼:
居民身份證號碼:
委託代理人:
委託代理人:
電話:
電話:
開戶銀行:
開戶銀行:鑑(公)證機關(章)
賬號:
賬號:
經辦人:
編碼:
編碼:
監製部門:
印製單位:
加工承攬合同彙總 篇28
鑑於甲方是在北京市合法註冊的,生產和經營的有限責任公司,並需要加工部件;
鑑於乙方是在合法註冊的,經營範圍爲的公司,具備承攬加工的資質和條件。
依據《_____》及中華人民共和國其他相關的法律法規,甲乙雙方經協商一致,簽訂本合同。
一、甲方委託乙方加工如下產品:
品名
規格
單位
數量
備註
二、原材料提供:
1、甲方提供的原材料爲:規格爲:數量爲:提供時間爲:_______年_______月_______日。
2、甲方將原材料交付乙方之次日前乙方應當進行檢驗,並將確認情況書面通知甲方。甲方提供的原材料確實存在缺陷或者不符合合同約定的,應當予以更換、補齊。
3、乙方提供的原材料爲:規格爲:數量爲:提供時間爲::_______年_______月_______日。
4、乙方應當將所提供的原材料交由甲方檢驗。甲方應在乙方通知的次日前進行進行檢驗,並將確認情況書面通知乙方,由乙方在日內予以補正。
三、技術資料及圖紙
1、甲方提供技術資料及圖紙的,應當在本合同簽訂之日起日內將技術資料及圖紙交付乙方。
2、甲方將技術資料及圖紙交付乙方之次日前,乙方應當進行檢驗。乙方發現圖紙不符合約定或技術要求不合理,應當即時通知甲方;甲方應當在收到乙方書面通知兩日內書面回覆,提出修改意見。
3、乙方提供技術資料及圖紙的,應當在本合同簽訂之日起日內將技術資料及圖紙交付甲方。
4、乙方將技術資料及圖紙交付甲方之次日前,甲方應當進行檢驗。甲方發現圖紙不符合約定或技術要求不合理,應當於當日通知乙方。乙方應當於收到甲方通知之日起兩日內做出修改。
四、質量要求:
1、乙方加工產品應當符合標準。
2、乙方按甲方質量要求和圖紙,先做規格樣品,由雙方代表當面封存樣品,作爲驗收的依據。(也可不約定此項目)
五、加工成品驗收:
1、本加工成品全部完工後,乙方通知甲方進行驗收。甲方應當於收到乙方通知之日起三日內進行驗收。
2、驗收以合同規定的質量要求、圖紙和封存樣品爲標準,數量以合同規定爲標準。
3、乙方加工成品經驗收不符合質量要求的,甲方有權要求乙方修理、重作;造成甲方損失的,有權要求乙方賠償損失。
4、乙方加工成品交付後,甲方在時間內發現加工成品不符合質量要求的,仍有權要求乙方修理、重作;造成甲方損失的,有權要求乙方賠償損失。
六、加工成品交付:
1、乙方應於_______年_______月_______日將產品全部送至甲方倉庫,地址爲。甲方如指定北京市以外的交付地點,應承擔乙方因此而多支出的費用。
2、任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須事先與對方達成書面協議,並按協議執行。
3、實際交付日期,乙方自行送達的,以甲方在乙方送貨單上或承運單位貨運單據上簽收的日期爲準。
4、乙方交付的加工成品超過約定數量的,甲方認可的,就超過的部分按照超過的比例支付報酬。
七、報酬及支付:
1、甲方應支付乙方的加工報酬爲:每件元(或總報酬元)
2、報酬的支付採取以下方式
a甲方應於_______年_______月_______日支付乙方元,於_______年_______月_______日支付乙方元,餘款於乙方交付之日起七日內支付。乙方應於每次收款同時將發票給付甲方。發票作爲雙方結算依據。
b甲方於乙方每交付件時給付甲方元,乙方於收款時向甲方出具收據。收據作爲雙方結算的依據。收據載明款額累計達到元,由乙方向甲方開具發票,同時收回相應款額的收據。
加工承攬合同彙總 篇29
定做方:
承攬方:
根據《中華人民共和國合同法》 規定,結合本工程實際情況,雙方友好協商簽訂本合同,以共同遵守。
一、 加工製作內容:
1、 按甲方提供之圖紙加工,甲方提供圖紙項目全稱爲_____________________。
2、 製作內容:_______________________________________________________。
1) 主鋼構:由定做方提供鋼板材質:___________;系列___________;噸位:___________;單價約___________;
2)次鋼構材質:___________;噸位:___________;單價約___________;
3)其他:以上單價主構件進行拋丸除鏽,由定做方提供油漆,刷______面漆____道,____底漆 ____ 道。
二、 合同價款及結算方式:
1、合同總價暫定爲___________,(大寫)______________________(以實際決算爲準)。
2、合同簽訂當日甲方付___________,(大寫)______________________給乙方作爲合同定金(最後一次提貨時抵充貨款,如甲方定金當日未到乙方公司賬戶,本合同不予生效)。
3、結算方式:按合同規定及甲方圖紙製作,成品按理論重量進行決算(以現金或轉賬)。最後一次提貨前將所剩價款一次性付清,否則不得提貨。
三、質量要求:
1、乙方必須按照國家現行鋼結構製作、驗收規範(鋼結構工程施工質量驗收規範GB5025-20xx)認真加工製作,確保構件質量達到鋼結構規範要求。
2、乙方需向甲方提供原材料質量保證書、合格證,且質量、厚度偏差均符合國家相關質量要求。
3、要求第三方檢測單位爲:
1)檢測內容:抗滑移係數實驗□ 超聲波探傷檢測□ 鋼材力學性能複驗□
2)其他檢測項目:
3)試驗檢測費用:合同價格□ 甲方自理□
四、交貨地點和時間:
1、交貨地點:甲方在 乙方廠房內 提貨。
2、交貨時間:_______年___月___日開始提貨。
五、包裝及運輸:
1、乙方負責裝車,裝車時應按照規定要求進行裝運。要求運輸公司使用足夠數量的墊木,儘量避免運輸工程中出現構件變形、油漆損傷,裝車費含在合同價內。
2、甲方負責運輸,運輸標誌應該按要求實施(具體要求由甲方在發運前另行交底)。
3、運輸費用由甲方承擔,構件到位後甲方負責卸車。
六、雙方權利及義務:
1、甲方向乙方提供完整的構件圖紙兩套,並簽字認可。由乙方按照甲方圖紙進行加工製作。
2、甲方應對乙方加工製作過程中的疑問及時給予解答,並提供修改變更通知。否則由此引起的`工期延誤以順延。
3、甲方如現場發現嚴重質量問題及時通知乙方進行整改,乙方接到通知後24小時內趕到現場協助解決。
4、乙方質量問題導致返工,乙方負責修復,並承擔返工費及直接費用。
七、違約責任:按《合同法》相關規定執行。
八、合同糾紛處理方式:甲乙雙方在合作過程中,如發生糾紛,應由雙方友好協商解決,協商不成依法向銅陵市人民法院起訴。
九、附則:
1、本合同_____式 _____ 份,雙方各執_____ 份。
2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章,此合同有效期爲_______年___月___日至_______年___月___日。
3、未盡事宜,雙方協商解決另補充合同。
甲方(蓋章):
乙方(蓋章):
加工承攬合同彙總 篇30
甲方:
乙方:
甲乙雙方爲攜手合作,促進發展,滿足利益,明確責任,依據《民法典》有關法律之相關規定,本着誠實信用,互惠互利原則,結合雙方實際,協商一致,特簽訂本合同,以求共同恪守:
第一條:甲方委託乙方生產加工製作________________模具。
風險提示:
加工承攬業務切忌質量約定不清或口頭約定質量,目的在於避免發生糾紛。質量條款要約定明確仔細。
如果質量是以樣品爲準,除了雙方封存樣品外,還應有樣品質量描述的書面材料。以免樣品滅失或自然毀損或對樣品內部質量有異議而發生糾紛。
第二條:質量標準和要求、驗收方法(標準)及地點:
1、質量標準和要求:模具生產的質量標準按甲方的質量要求執行。
(1)乙方必須按甲方提供的模具技術要求設計、製造模具。
(2)合格模具定義:
①模具必須符合經甲方確認後的模具結構圖;
②模具必須生產出符合甲方提供的正式零件圖紙要求;
③模具壽命必須符合本合同第六條之規定。
2、驗收方法(標準):
①按甲方的圖紙和技術要求執行。
②模具結構必須符合模具結構圖紙。
3、驗收地點:在甲方指定地點________________進行。每次驗收必須有雙方簽署的驗收報告,如驗收不合格,必須在驗收報告上註明下次驗收期限。
風險提示:
原材料可以由定作人或承攬人提供。不管哪方提供,均要約定對原材料的質量要求。特別是定作方提供原材料的情況下,承攬方更要注意對原材料的質量驗收,經驗收合格後方可入庫。根據合同法的規定,承攬方因保管不善而造成定作方提供的原材料及完成的成果毀損、滅失的,承攬方應該負損害賠償責任。爲此,承攬方應該提高保管材料的風險意識。
第三條:原材料來源
1、原材料來源:模具製造生產所需的材料由乙方承擔。乙方必須保證按甲方提供的技術要求採購原材料,以確保產品質量的穩定性,若乙方偷工減料或以次充好,甲方可單方面終止合同
第四條:交(收)貨方法、地點及運雜費負擔:
1、交貨方法及驗收:本合同模具在乙方按甲方提供的`圖紙技術要求進行試模、送樣,並經雙方確認籤板後視爲模具驗收合格。
風險提示:
加工後的成品,一般有兩種交貨方式,一是由定作方在承攬方倉庫提貨,二是由承攬方送貨到雙方指定的地點。定作方提貨和承攬方送貨兩種方式在貨物的毀損滅失風險有很大的區別。爲此,雙方應慎重選擇對自己有利的方式。
2、交貨地點:甲方指定場所________________________。
3、交貨時間:乙方模具生產自付款之日起______天前交付本合同模具。否則,乙方必須承擔延期交貨給甲方造成的損失(每遲交1日,罰款200元)。如是甲方原因造成不能如期交貨的,經甲方書面形式確認後,交付時間可以按延誤時間順延。
4、運雜費用承擔:由乙方送貨到甲方指定地點,運費由乙方承擔。
第五條:本合同模具總金額爲_______萬元,共_______套模具。
貨款結算時間及方法:_____________________。
付款方式:簽訂合同預付_______%,試模合格交付使用_______個月內付_______%。
加工承攬合同彙總 篇31
定作方(以下簡稱甲方):
承攬方(以下簡稱乙方):
供料方(以下簡稱丙方):
甲方委託乙方加工______________,丙方爲甲方____________加工原材料的指定供料方,乙方在甲方處所承攬的加工成品所需原材料須在丙方處採購。經三方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。:
一、工程項目名稱:
二、施工地點:
三、工程量:
四、工程總額及付款方式:
1、工程總額:
2、付款方式:
3、甲方支付完畢工程款項,擁有製品所有權。
五、工程期限:
1、合同簽定次日起覈算,7個工作日。
風險提示:
加工承攬業務切忌質量約定不清或口頭約定質量,目的在於避免發生糾紛。質量條款要約定明確仔細。
如果質量是以樣品爲準,除了雙方封存樣品外,還應有樣品質量描述的書面材料。以免樣品滅失或自然毀損或對樣品內部質量有異議而發生糾紛。
六、乙方工作:
1、保證在工程期限內完成工程的製作.安裝工作。
2、施工所有材料嚴格執行工程項目預算書所規定的規格、品型。
七、甲方工作:
1、保證如合同約定支付乙方工程款項。
2、乙方進入現場施工時,施工場地應具備施工條件。
3、施工過程中協同乙方進行物業管理或相關管理單位的協調工作。
4、負責合同約定門面標識的所有審批工作。
八、丙方工作
風險提示:
原材料可以由定作人或承攬人提供。不管哪方提供,均要約定對原材料的質量要求。特別是定作方提供原材料的情況下,承攬方更要注意對原材料的質量驗收,經驗收合格後方可入庫。根據合同法的規定,承攬方因保管不善而造成定作方提供的原材料及完成的成果毀損、滅失的,承攬方應該負損害賠償責任。爲此,承攬方應該提高保管材料的風險意識。
1、丙方應當提交產品品種、型號、規格、質量符合同規定的,如果不符合規定,甲方聲明同意利用的,應當按質論價,甲乙丙三方再次協商定價。
2、丙方交貨質量有瑕疵丙方還應承擔返工返修、產品本身、物料或產品報廢的費用、質量問題所造成的乙方交貨不及時承擔責任等。
九、驗收:
1、材料以工程預算書中所標明規格、品型驗收。
2、廣告製作的規格、尺寸按施工圖紙及說明驗收(效果圖僅作爲視覺參考,不做爲驗收標準)。
3、項目施工完畢由乙方工程監理先行自檢,自檢合格後上交工程驗收單,由甲乙雙方進行驗收。
4、甲方在驗收過程中對質量如有意見,須在驗收單中說明,經雙方現場勘察,確有質量問題的,乙方進行後期整改。
5、工程驗收單支付甲方時,甲方應在接收單手續上簽字或蓋章,收到工程驗收單三日內,甲方無意見說明或無任何書面意見,視爲驗收合格。
十、保修:
1、甲方如發現製品損壞應及時通知乙方,乙方在12小時內到達現場進行製品檢修,通報維修情況。24小時內保證製品的’正常使用。
十一、安全責任:
1、乙方施工戶外廣告製品機構安全責任1年。
2、施工過程中,乙方由於自身原因造成員工或第三者人身傷害及財產損失,乙方承擔完全責任。
3、因使用不當、擅自改造、災害及不可抗力造成製品損壞,乙方免除安全責任。
十二、合同變更:
1、合同內容及條款的變更,需雙方代理另立合同附件,簽章有效。
2、因合同變更造成與本合同相關內容不符時,以合同變更後的附件爲依準。
十三、違約責任:
1、乙方因自身原因,不能在施工期內完成工程,逾期一天扣罰工程總額1%。
2、甲方如不能如期支付工程款項,逾期一天扣罰工程總額1%。
3、因審批手續造成工程延期或罰款甲方承擔所有責任。
4、在甲方逾期未付應付款項時,乙方擁有製品所有權。
5、如一方未經對方同意而違反約定,另一方可不再履行合同,造成的損失由違約方賠償。
6、在雙方發生糾紛時協商解決,協商不成時可向朝陽法院提起訴訟。
十四、附件:
1、雙方公司經營執照(加蓋公章)
2、工程項目預算,施工圖及效果圖。
十四、合同成立和生效
1、本合同訂立、執行和解釋及爭議和解決均適應中國法律。
2、附件及補充協議具有同等法律效力。
3、本合同一式2份,雙方各持1份。
十五、其他
本合同若有未盡事宜的,經甲乙雙方或甲乙丙三方協商後可另行簽訂補充協議,經有關方蓋章簽字後作爲本合同的組成部分,具有同等效力。若補充協議與本合同有衝突的,以後補充協議爲準。若協商不成的,則適用《中華人民共和國合同法》及其解釋的規定。
(以下無正文)
甲方:
委託代理人:
地址:
電話:
開戶銀行:
賬號:
_________年____月____日
乙方:
委託代理人:
地址:
電話:
開戶銀行:
賬號:
_________年____月____日
丙方:
委託代理人:
地址:
電話:
開戶銀行:
賬號:
_________年____月____日
加工承攬合同彙總 篇32
甲方:
乙方:
甲乙雙方爲攜手合作,促進發展,滿足利益,明確責任,依據《中華人民共和國合同法》有關法律之相關規定,本着誠實信用,互惠互利原則,結合雙方實際,協商一致,特簽訂本合同,以求共同恪守:
第一條:甲方委託乙方生產加工製作________________模具。
第二條:質量標準和要求、驗收方法(標準)及地點:
1、質量標準和要求:模具生產的質量標準按甲方的質量要求執行。
(1)乙方必須按甲方提供的模具技術要求設計、製造模具。
(2)合格模具定義:
①模具必須符合經甲方確認後的模具結構圖;
②模具必須生產出符合甲方提供的正式零件圖紙要求;
③模具壽命必須符合本合同第六條之規定。
2、驗收方法(標準):
①按甲方的圖紙和技術要求執行。
②模具結構必須符合模具結構圖紙。
3、驗收地點:在甲方指定地點________________進行。每次驗收必須有雙方簽署的驗收報告,如驗收不合格,必須在驗收報告上註明下次驗收期限。
第三條:原材料來源
1、原材料來源:模具製造生產所需的材料由乙方承擔。乙方必須保證按甲方提供的技術要求採購原材料,以確保產品質量的穩定性,若乙方偷工減料或以次充好,甲方可單方面終止合同
第四條:交(收)貨方法、地點及運雜費負擔:
1、交貨方法及驗收:本合同模具在乙方按甲方提供的圖紙技術要求進行試模、送樣,並經雙方確認籤板後視爲模具驗收合格。
2、交貨地點:甲方指定場所________________________。
3、交貨時間:乙方模具生產自付款之日起______天前交付本合同模具。否則,乙方必須承擔延期交貨給甲方造成的損失(每遲交1日,罰款200元)。如是甲方原因造成不能如期交貨的,經甲方書面形式確認後,交付時間可以按延誤時間順延。
4、運雜費用承擔:由乙方送貨到甲方指定地點,運費由乙方承擔。
第五條:本合同模具總金額爲_______萬元,共_______套模具。
貨款結算時間及方法:_____________________。
付款方式:簽訂合同預付_______%,試模合格交付使用_______個月內付_______%。
第六條:技術資料提供及保管:
1、甲方負責提供本合同約定的模具的圖紙、技術要求及有關標準。
2、涉及到資料中技術祕密的保管和有關約定按雙方簽署的`《技術祕密協議》執行。
第七條:質量異議/違約責任:
1、對於乙方供應的產品如存在質量問題,甲方必須以書面的形式將質量事故狀況通知乙方,並對乙方供應的產品進行妥善保管;乙方在接到甲方書面通知24小時內出具解決方案並趕甲方現場進行處理。
2、如甲方未按上款要求向乙方提出異議,則視爲乙方供應之產品爲合格品;如乙方未按上款要求保證進行售後服務,則視爲接受甲方的處理意見。
3、其他涉及到產品質量問題的處理按雙方簽訂的供方產品質量技術協議執行。
第八條:其他:
1、本合同約定的模具自甲方支付定金開始,所有權爲甲方所有。
2、雙方簽訂的技術協議、甲方提供的技術圖紙資料、乙方物料清單以及經後生產合作過程中的文件資料爲本合同的附件。
3、在本合同約定模具項目交貨時,乙方必須交還甲方在合同簽定以及履行過程中交付的文件技術資料,具體的資料給還按雙方簽定的《技術保密協議》中第9條規定及本合同第四條第1款(3)規定執行。
4、本合同約定模具項目的變更按雙方簽署的《模具委託加工製造合作意向書》中“工程變更條款”執行。
5、涉及到非公平競爭性約定按《模具委託加工製造合作意向書》第11條規定執行。
6、本合同委託項目,乙方不得轉發包給第三者,否則,甲方將取消其供應商資格,如因此引發了甲方損失,甲方將依法追究乙方相關責任。
第九條:雙方由於不可抗力的災害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時,經雙方協商並由___________市經濟合同鑑定機關查實證明,可免予承擔民事責任。
第十條:合同生效、附件
2、本合同自簽訂之日起,雙方蓋章簽字之後生效。
3、任何一方不得擅自修改或終止,如需修改或終止時,應經雙方協商同意,另立協議方可有效。本合同權利不可轉讓。
4、本合同附件資料具有同等法律效力。
第十一條:本合同在有效期內任何一方違約,雙方都有權按《中華人民共和國合同法》有關規定,由雙方進行協商調解。協商未果的,均向甲方所在地人民法院訴訟解決。
第十二條:本合同一式兩份,雙方各執一份。
甲方:
乙方:
加工承攬合同彙總 篇33
定作方:北京機電設備有限公司(以下簡稱甲方)
法定代表人:
住所:
郵編:
聯繫電話:
開戶銀行:
帳 號:
委託代理人:
身份證號:
住所:
郵編:
聯繫電話:
承攬方:
公司(以下簡稱乙方)
法定代表人:
住所:
郵編:
聯繫電話:
開戶銀行:
帳 號:
委託代理人:
身份證號:
住所:
郵編:
聯繫電話:
鑑於甲方是在北京市合法註冊的,生產和經營 的有限責任公司,並需要加工 部件;
鑑於乙方是在 合法註冊的,經營範圍爲 的公司,具備承攬加工的資質和條件。
依據《民法典》及中華人民共和國其他相關的法律法規,甲乙雙方經協商一致,簽訂本合同。
一、甲方委託乙方加工如下產品 :
品名規格單位數量備註
二、原材料提供:
1、 甲方提供的原材料爲: 規格爲: 數量爲: 提供時間爲: 年 月 日。
2、 甲方將原材料交付乙方之次日前乙方應當進行檢驗,並將確認情況書面通知甲方。甲方提供的原材料確實存在缺陷或者不符合合同約定的,應當予以更換、補齊。
3、 乙方提供的原材料爲: 規格爲: 數量爲: 提供時間爲:: 年 月 日。
4、 乙方應當將所提供的原材料交由甲方檢驗。甲方應在乙方通知的次日前進行進行檢驗,並將確認情況書面通知乙方,由乙方在 日內予以補正。
三、技術資料及圖紙
1、甲方提供技術資料及圖紙的,應當在本合同簽訂之日起 日內將技術資料及圖紙交付乙方。
2、甲方將技術資料及圖紙交付乙方之次日前,乙方應當進行檢驗。乙方發現圖紙不符合約定或技術要求不合理,應當即時通知甲方;甲方應當在收到乙方書面通知兩日內書面回覆,提出修改意見。
3、乙方提供技術資料及圖紙的,應當在本合同簽訂之日起 日內將技術資料及圖紙交付甲方。
4、乙方將技術資料及圖紙交付甲方之次日前,甲方應當進行檢驗。甲方發現圖紙不符合約定或技術要求不合理,應當於當日通知乙方。乙方應當於收到甲方通知之日起兩日內做出修改。
四、質量要求:
1、乙方加工產品應當符合 標準。
2、乙方按甲方質量要求和圖紙,先做規格樣品,由雙方代表當面封存樣品,作爲驗收的依據。(也可不約定此項目)
五、加工成品驗收:
1、本加工成品全部完工後,乙方通知甲方進行驗收。甲方應當於收到乙方通知之日起三日內進行驗收。
2、驗收以合同規定的質量要求、圖紙和封存樣品爲標準,數量以合同規定爲標準。
3、乙方加工成品經驗收不符合質量要求的,甲方有權要求乙方修理、重作;造成甲方損失的,有權要求乙方賠償損失。
4、乙方加工成品交付後,甲方在 時間內發現加工成品不符合質量要求的,仍有權要求乙方修理、重作;造成甲方損失的,有權要求乙方賠償損失。
六、加工成品交付:
1、乙方應於 年 月 日將產品全部送至甲方倉庫,地址爲 。甲方如指定北京市以外的交付地點,應承擔乙方因此而多支出的費用。
2、任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須事先與對方達成書面協議,並按協議執行。
3、實際交付日期,乙方自行送達的,以甲方在乙方送貨單上或承運單位貨運單據上簽收的日期爲準。
4、乙方交付的加工成品超過約定數量的,甲方認可的,就超過的部分按照超過的比例支付報酬。
七、報酬及支付:
1、甲方應支付乙方的加工報酬爲:每件 元(或總報酬 元)
2、報酬的支付採取以下 方式
A甲方應於 年 月 日支付乙方 元,於 年 月 日支付乙方 元,餘款於乙方交付之日起七日內支付。乙方應於每次收款同時將發票給付甲方。發票作爲雙方結算依據。
B甲方於乙方每交付 件時給付甲方 元,乙方於收款時向甲方出具收據。收據作爲雙方結算的依據。收據載明款額累計達到 元,由乙方向甲方開具發票,同時收回相應款額的收據。
八、包裝要求及費用負擔:由乙方負責包裝,以加工產品不受損壞爲準;包裝費用由乙方承擔。
九、運輸及費用承擔:
1、 甲方提供材料的運輸由甲方負責,運輸費用由甲方承擔。
2、 加工成品的運輸由乙方負責,運輸費用由 方承擔。
十、乙方違約責任:
1、乙方逾期交付加工成品的,每逾期交付一天,按逾期交付部分總報酬的1%向甲方支付違約金。逾期交付超過60天,甲方有權解除合同,乙方應當返還甲方已經支付的報酬,並就乙方支付的違約金不足賠償甲方損失部分予以據實賠償。
2、乙方如未按合同規定的質量交付加工成品,甲方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,乙方應當負責修理或調換,並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後,仍不符合合同規定的,甲方有權拒收,乙方應賠償甲方 元違約金。該違約金不足以賠償甲方損失的,乙方應據實賠償。
3、乙方交付定作物的數量少於合同規定的,甲方仍然需要的,乙方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;甲方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由乙方賠償。
4、因乙方包裝不善造成定作物毀損的,由乙方賠償損失。
5、乙方不能交付加工成品的,應向甲方償還交付部分報酬,並支付該部分報酬的30%作爲違約金。該違約金不足以賠償甲方損失的,乙方應據實賠償。
6、由乙方負責送貨的,如運輸中造成加工成品損壞,乙方應當負責修理,達到合同規定的質量要求,否則甲方有權拒收。
十一、甲方違約責任 :
1、甲方如中途變更加工產品的數量、規格、質量或設計等,由此造成的乙方交付遲延,損失由甲方自行承擔。給乙方造成損失的,甲方應當予以賠償。
2、甲方未按照本合同約定的時間向乙方提供圖紙或原材料的,對延遲提供的期間,乙方交付成品的日期得以順延。甲方並應當償付乙方因停工待料的造成的損失。
3、 甲方延遲付款的,就所延遲付款的部分,每延遲一天支付乙方萬分之四的違約金。
十二、不可抗力:
1、 在合同規定的履行期限內,由於不可抗力致使加工成品或原材料毀損、滅失的,乙方在經有關部門證明後,可免予承擔違約責任。但乙方應當採取積極措施,儘量減少損失。
2、 如乙方延期交付期間發生不可抗力的損失,不免除乙方責任,乙方應承擔不能交付的違約責任。
3、 在甲方遲延接受期間發生的,甲方應當承擔責任,並賠償乙方因此造成的損失。
十三、合同爭議的解決:
雙方在履行合同中如發生爭議,應協商解決,如協商不成,通過如下第
種方式解決:
1、向甲方住所地有管轄權的人民法院起訴;
2、向北京仲裁委員會提請仲裁;
十四、本合同未盡事宜,雙方另行協商簽訂書面合同作爲附件。
十五、本合同簽訂於北京市 區 ,由雙方授權代表簽字,並加蓋公司印章後生效。
甲方:北京機電設備有限公司 乙方: 公司
授權代表: 授權代表:
年 月 日
評論(0)