關於承攬合同集錦(精選30篇)
關於承攬合同集錦 篇1
合同編號:_____________
定作人:________________________
承攬人:________________________
簽訂地點:______________________
簽訂時間:________年____月____日
第一條承攬項目、數量、報酬及支付期限
項目名稱及內容
計量單位
數量
工作量(工時)
報酬
交付期限
單價
金額
合計人民幣金額(大寫):
(注:空格如不夠用,可以另接)
第二條技術標準、質量要求:_____________________________
第三條承攬人對質量負責的期限及條件:____________
第四條定作人提供技術資料、圖紙等的.時間、辦法及保密要求:___________________________
第五條承攬人使用的材料由________________人提供。材料的檢驗方法:______________________________
第六條定作人(是/否)允許承攬項目中的主要工作由第三人來完成。可以交由第三人完成的工作是:____________________
第七條工作成果檢驗標準、方法和期限:________________________________
第八條結算方法及期限:_______________________________________
第九條定作人在________年________月________日前交定金(大寫)________________元。
第十條定作人解除承攬合同應及時書面通知承攬人。
第十一條定作人未向承攬人支付報酬或者材料費的,承攬人(是/否)可以留置工作成果。
第十二條違約責任:______________________________
第十三條合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的,按下列第________種方式解決:
(一)提交 ________________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第十四條其他約定事項:________________________________________
定作人
定作人(章):
住所:
法定代表人:
居民身份證號碼:
委託代理人:
電話:
開戶銀行:
賬號:
郵政編碼:
承攬人
承攬人(章):
鑑(公)證意見:
鑑(公)證機關(章)
經辦人:
年月日
監製部門:____________印製單位:___________
關於承攬合同集錦 篇2
【判斷題】
承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的,應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。( )
(對 、錯)
正確答案: 對
答案解析 :
承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的,應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
【判斷題】
運輸合同中,因託運人託運貨物時的過錯造成多式聯運經營人損失,如果託運人已經轉讓多式聯運單據,則託運人不再承擔責任。( )
(對 、錯)
正確答案: 錯
答案解析 :
因託運人託運貨物的過錯造成多式聯運經營人損失的,即使託運人已經轉讓多式聯運單據,託運人仍然應當承擔損害賠償責任。
相關只收到呢:
承攬合同法律特徵
承攬合同是諾成、有償、雙務、非要式合同,具有以下特徵:
1.承攬合同以完成一定的工作並交付工作成果爲標的。在承攬合同中,承攬人必須按照定作人的要求完成一定的工作,但定作人的目的不是工作過程,而是工作成果,這是與單純的提供勞務的合同的不同之處。按照承攬合同所要完成的工作成果可以是體力勞動成果,
也可以是腦力勞動成果;既可以是物,也可以是其他財產。
2.承攬合同的標的物具有特定性。承攬合同是爲了滿足定作人的`特殊要求而訂立的,因而定作人對工作質量、數量、規格、形狀等的要求使承攬標的物特定化,使它同市場上的物品有所區別,以滿足定作人的特殊需要。
3.承攬人工作具有獨立性。承攬人以自己的設備、技術、勞力等完成工作任務,不受定作人的指揮管理,獨立承擔完成合同約定的質量、數量、期限等責任,在交付工作成果之前,對標的物意外滅失或工作條件意外惡化風險所造成的損失承擔責任。故承攬人對完成工作有獨立性,這種獨立性受到限制時,其承受意外風險的責任亦可相應減免。
4.承攬合同具有一定人身性質。承攬人一般必須以自己的設備、技術、勞力等完成工作並對工作成果的完成承擔風險。承攬人不得擅自將承攬的工作交給第三人完成,且對完成工作過程中遭受的意外風險負責。但是如果經過定做人的同意,承攬人可以將承攬的主要工作交由第三人,但注意的是工程成果承攬人還是要負責的人。
承攬合同具有多種多樣的具體形式。按照合同法第251條[1] 的規定,承攬包括加工、定作、修理、複製、測試、檢驗等工作,因而也就有相應類型的合同。
5.承攬合同是諾成合同、有償合同、雙務合同。
6.承攬合同強調履行的協作性。
7.承攬合同的雙方是相互獨立的責任主體。
關於承攬合同集錦 篇3
定作方(以下簡稱甲方):
承攬方(以下簡稱乙方):
總則
1、甲、乙雙方經充分協商,就甲方委託乙方承接LED顯示屏工程事宜,依據《中華人民共和國合同法》,一致同意簽訂本合同。
2、甲方提出LED顯示屏工程的具體要求,乙方據此合同規定負責顯示屏的設計、製作、調試、培訓、維護等工作。甲方負責安裝和投資工程的總費用。
工程類型、費用構成
顯示屏工程總費用爲: 元。大寫_________________________ 人民幣 具體構成如下:
3、若甲方中途變更承攬要求,造成乙方增加費用或遭受損失,則甲方相應提高工程總費用或賠償乙方因此遭受的損失。
軟件要求
1、乙方向甲方提供一套專門設計的顯示屏標準用戶軟件,可實現顯示系統本身圖文編輯、屏幕顯示控制等功能(不包括與外部數據鏈接)。標準用戶軟件由乙方提供,由乙方負責裝機調試。
1、乙方負責對顯示屏進行終身維護、屏體免費維修壹年(自顯示屏安裝並驗收合格後算起),質保期之後乙方只收取維修成本費;顯示屏外圍設備的質保期執行供應商的相應規定。
3、顯示屏使用中由於甲方使用不當造成的問題及意外情況造成的損失,乙方可協助甲方進行解決,但相關費用由甲方負責。
4、以下情況造成顯示屏不能正常運行,由甲方負責:
(1)顯示屏控制計算機挪作他用,由於軟件病毒等原因,破壞了顯示屏控制軟件。
(2)顯示屏與甲方計算機網絡連接使用時,因爲計算機網絡出現的問題導致顯示屏及計算機和軟件損壞。
(3)由於電網浪湧波動或現場強幹擾源造成顯示屏損壞。
(4 ) 由於人爲疏忽或錯誤使用或因不可抗拒的外力造成損壞的,如:浸水、火災、雷擊及其它機械破壞等導致的顯示屏損壞;
工程費用結算方式
1、甲、乙雙方簽字蓋章之日起,甲方預付乙方工程款 %,計¥ 元, 大寫: 。
2、顯示屏從乙方公司出貨前,甲方向乙方支付工程款 計¥ 元, 大寫: 。
5、甲方在未付清全部工程費用以前,顯示屏的產權歸乙方所有。款付清後,產權歸甲方所有。
違約規則
乙方必須根據合同要求保證產品質量,否則乙方承擔相應責任。
爭議解決
在本合同及其附屬合同履行過程中發生的一切爭議,雙方應本着互諒互讓的精神協商解決。如果雙方不能自行協商解決,可向甲乙雙方認可的仲裁委員會申請仲裁。
附則
1、本合同經雙方簽字蓋章後成立,甲方預付工程款到達乙方指定賬號後生效。
2、任何一方代理人、地址、電話、開戶銀行及賬號等信息發生變化,應書面通知另一方。
3、本合同未盡事宜,雙方另行協商簽訂補充協議。
4、本合同的附件及補充協議與本合同具有同等法律效力;其傳真件同樣有效。
5、本合同一試 兩 份,甲乙雙方各執 一 份。
關於承攬合同集錦 篇4
定作方:_______________(簡稱甲方)
營業執照號碼:_____________________
承攬方:_______________(簡稱乙方)
營業執照號碼:_____________________
根據《加工承攬合同條例》有關規定,經雙方協商一致,訂立下列條款,共同信守:
品名或項目
規格、型號
單位
數量
單價
價款或酬金元
金額:仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分
一、產品的質量、包裝、加工方法:________________________
二、原材料的提供以及規格、數量、質量:________________________
三、履行的期限、地點和方式:_________________________
四、驗收標準和方法:_________________________
五、結算方式:_________________________
六、違約責任:除不可抗力的原因外,任何一方不履行合同,都要承擔違約責任。
1.承攬方的違約責任:不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值___%或酬金總額____ %的違約金。
其餘違約行爲按《加工承攬合同條例》第二十一條的有關規定執行。
2.定作方的違約責任:中途變更定作物的數量、規格、質量和設計等,賠償承攬方因此造成的損失,中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的.,償付未履行部份價款總值_____%的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金_____%的違約金。
其餘違約行爲按《加工承攬合同條例》第二十二條的有關規定執行。
七、雙方約定的其它條款:________________
八、以上條款如有未盡事宜,應以書面協議,作爲附件。
九、本合同執行中發生糾紛,雙方應及時協商解決,協商不成時,任何一方都可以向合同管理機關申請調解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
十、本合同一式________份,正本雙方各執___________份,副本送工商行政管理局所存查。
十一、本合同有效期限:從雙方簽章之日起到________年________月________日止。
十二、本合同簽訂日期:________年________月________日
定作方:________________
代表:__________________
開戶銀行:______________
帳號:__________________
_______年______月_____日
承攬方:________________
代表:__________________
開戶銀行:______________
帳號:__________________
_______年______月_____日
關於承攬合同集錦 篇5
甲方(定作方):
乙方(承攬方):
根據《中華人民共和國合同法》規定,結合本工程實際情況,雙方友好協商簽訂本合同,以共同遵守。
一、加工製作內容
1、按甲方提供之圖紙加工,甲方提供圖紙項目全稱爲。
2、製作內容
(1)主鋼構:由定作方提供鋼板材質:;系列:;噸位:;單價約元(大寫:);
(2)次鋼構材質:;噸位:;單價約元(大寫:);
(3)其他:以上主構件進行拋丸除鏽,由定作方提供油漆,刷面漆道,底漆道。
二、合同價款及結算方式
1、合同總價暫定爲元,(大寫)(以實際決算爲準)。
2、合同簽訂當日甲方付元,(大寫)給乙方作爲合同定金(最後一次提貨時抵充貨款,如甲方定金當日未到乙方公司賬戶,本合同不予生效)。
3、結算方式:按合同規定及甲方圖紙製作,成品按理論重量進行決算(以現金或轉賬)。最後一次提貨前將所剩價款一次性付清,否則不得提貨。
三、質量要求
1、乙方必須按照國家現行鋼結構製作、驗收規範(鋼結構工程施工質量驗收規範)認真加工製作,確保構件質量達到鋼結構規範要求。
2、乙方需向甲方提供原材料質量保證書、合格證,且質量、厚度偏差均符合國家相關質量要求。
3、要求第三方檢測單位爲:
(1)檢測內容:抗滑移係數實驗□超聲波探傷檢測□鋼材力學性能複驗□
(2)其他檢測項目:。
(3)試驗檢測費用:合同價格□甲方自理□
四、交貨地點和時間
1、交貨地點:甲方在乙方廠房內提貨。
2、交貨時間: 年 月 日開始提貨。
五、包裝及運輸
1、乙方負責裝車,裝車時應按照規定要求進行裝運。要求運輸公司使用足夠數量的’墊木,儘量避免運輸過程中出現構件變形、油漆損傷,裝車費包含在合同價內。
2、甲方負責運輸,運輸標誌應該按要求實施(具體要求由甲方在發運前另行交底)。
3、運輸費用由甲方承擔,構件到位後甲方負責卸車。
六、雙方權利及義務
1、甲方向乙方提供完整的構件圖紙套,並簽字認可。由乙方按照甲方圖紙進行加工製作。
2、甲方應對乙方加工製作過程中的疑問及時給予解答,若需要修改變更的應當及時通知,否則由此引起的工期延誤應當順延交貨時間。
3、甲方如現場發現嚴重質量問題應及時通知乙方進行整改,乙方接到通知後小時內趕到現場協助解決。
4、乙方質量問題導致返工,乙方負責修復,並承擔返工費及直接費用。
七、違約責任
按《中華人民共和國合同法》相關規定執行。
八、合同糾紛處理方式
甲乙雙方在合作過程中,如發生糾紛,應由雙方友好協商解決,協商不成依法向人民法院起訴。
九、附則
1、本合同式份,雙方各執份。
2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章生效,此合同有效期爲 年 月 日至 年 月 日。
3、未盡事宜,雙方協商解決另訂補充合同。
甲方(蓋章):
____年____月____日
乙方(蓋章):
____年____月____日
關於承攬合同集錦 篇6
簽訂時間:年 月 日 合同編號:
乙方(供方): 第一條 採購清單:
甲方(需方): 中鐵九局集團第七工程有限公司
第二條 供貨時間:供貨時間以甲方通知時間爲準。 第三條 調價方法: 合同簽訂單價爲當日我的鋼鐵網公佈的市場建築鋼材價格行情,作爲基準價格。貨到現場當日依據我的鋼鐵網公佈價格爲準,幅度超過±100元時進行調價,按基準價±100元結算,幅度不超過時按簽訂價結算。
第四條 到貨地點、運輸方式、運雜費及其他費用約定:甲方 施工現場。汽車運輸,確定運費爲/噸。 第五條 隨貨物必備品: 乙方隨車帶此批貨物對應的有效材質單。
第六條 計算方法:鋼筋依據理論值換算計重;盤圓依據過磅檢斤計重。
第七條 包裝及驗收標準:按國家標準綁紮。驗收貨物做到無彎曲,無鏽蝕。試驗結果以甲方試驗室複檢報告爲準,不合格品乙方無條件退場。
第八條 結算方式: 第九條 本合同解除的條件:貨物在數量和質量上無問題,貨款全額支付無拖欠時,本合同自動解除。
第十條 違約責任和雙方義務:
乙方未按甲方要求的’供貨期限或質量標準或其它要求履行交貨義務,承擔由此造成甲方的一切損失。甲乙雙方每月進行對賬並籤認,乙方按對賬結果開據合法有效發票。
第十一條 合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方協商解決,協商不成由瀋陽鐵路運輸法院裁決。
第十二條 本合同一式肆份,甲方叄份乙方壹份,本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
第十三條 其他約定事項:
本合同簽訂數量爲工程量約算數量,供貨與結算按現場實際需用量爲準,如超出合同簽訂數量的10%時雙方需另附補充協議。
關於承攬合同集錦 篇7
甲方(定作人):
乙方(承攬人):
甲方因工作需要,與乙方本着平等自願、協商一致、公正公平、誠實信用的原則,根據《中華人民共和國合同法》以及國家相關法律法規,簽訂本合同。
一、承攬期限
本合同自____年____月____日起至____年____月____日止,合同期滿自行終止。
二、承攬範圍及工作標準
1.承攬範圍:
2.工作標準(見附件)。
三、承攬方式
乙方承攬合同中所規定的保潔服務,並負責承攬保潔服務所需各種設備、材料、工具等相關費用。
四、承攬費用
1.合同期保潔承攬費用總額爲________元。其中,月度保潔費用爲________元。
2.保潔承攬費用包括保潔人員的勞動報酬、社會保險費及乙方管理服務費用。
五、付款方式
乙方按照承攬合同要求完成當月度保潔服務工作後,甲方於次月____日前,扣除考覈扣款後將上月度的保潔費用一次性支付給乙方。
六、甲乙雙方的權利和義務
(一)甲方的權利義務
1.爲乙方提供進入甲方場所開展服務工作的必備條件,確保乙方服務人員在甲方進行服務工作的合法性。
2.向乙方提供工作中所需的’水、電供應。
3.向乙方提供適合存放工具、設備、材料及更衣的庫房。
4.甲方有權對乙方服務人員的工作質量進行監督檢查。如乙方未按照保潔服務範圍和標準組織實施,甲方書面通知乙方整改;乙方拒不整改或整改未完成的,甲方根據具體情況,按月從乙方的承攬費中扣除相關費用。
5.甲方不得要求乙方員工從事與保潔服務範圍和標準無關的其他工作;否則,所產生的責任由甲方承擔。
(二)乙方的權利義務
1.乙方應選派態度和素質良好、已實行崗前體檢的服務人員進駐甲方服務場所,並應着裝整齊,配戴胸卡。凡不符合保潔服務及其相關崗位要求的人員,乙方不得派給甲方。
2.乙方派駐甲方的服務人員應遵守甲方的各項管理制度。
3.乙方應明確專人,具體負責承攬服務範圍與服務標準的實施、監督與指導,以及甲乙雙方的工作協調。
4.乙方因服務不當造成甲方物品損壞或丟失的,在甲、乙雙方共同查實情況後,乙方應在24小時內照價賠償。
5.乙方派駐的服務人員,在工作期間有盜竊及違法行爲的,經雙方查實,乙方除照價賠償外,應立即將其開除;嚴重違法者追究其法律責任。
6.乙方必須與保潔服務人員簽訂勞動合同,依法繳納社會保險,自行承擔員工的人身安全責任、勞資糾紛責任,以及由此發生各種費用。
七、合同的變更或解除
1.本合同履行過程中經雙方協商,可變更合同內容或解除合同。
2.一方嚴重違反本合同約定的事項,另一方可以單方面解除合同,但應提前10個工作日通知對方。
八、違約責任
合同任何一方未按合同約定履行其責任義務,給對方造成損失的,承擔賠償責任。
九、其他事項
1.乙方應制訂並嚴格履行安全生產責任制,做好日常職工安全教育工作。
2.甲方對乙方履行合同情況進行年度綜合評價,綜合評價不合格,不再續簽合同。
3.本合同履行過程中,乙方承擔一切安全風險責任。
4.本合同履行過程中發生爭議的,由雙方當事人協商解決;協商不成的,依法向甲方所在地人民法院起訴。
十、本合同一式陸份,甲方執四份,乙方執二份,本合同由甲、乙雙方簽字蓋章後生效。
附件:工作範圍及工作標準
甲方(蓋章):
乙方(蓋章):
簽訂時間:
簽訂地點:
關於承攬合同集錦 篇8
定作方:________ 合同編號:________
承攬方:________ 簽訂地點:________
一、項目名稱、任務量、酬金、完成期限、備註 簽訂時間:________ ________年 ________月 日
二、項目的內容及質量技術要求
───────────────────────────────────────────────────────
三、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求
───────────────────────────────────────────────────────
四、驗收標準、方法和期限
───────────────────────────────────────────────────────
五、結算方式及期限
───────────────────────────────────────────────────────
六、違約責任
───────────────────────────────────────────────────────
七、解決合同糾紛的方式
───────────────────────────────────────────────────────
八、雙方協商的其它條款
───────────────────────────────────────────────────────
定 作 方 承 攬 方
單位名稱(章) 單位名稱(章)
單位地址:________ 單位地址:________
法定代表人:________ 法定代表人:________
委託代理人:________ 委託代理人:________
電 話:________ 電 話:________
關於承攬合同集錦 篇9
甲方:________
乙方:________
依照《_____》有關規定,結合本工程具體實際情況,經雙方協商一致,簽訂本合同,共同遵守。
乙方受甲方委託,承擔甲方新上建德市檔案館遷建250KVA變配電受電工程,具體事宜雙方明確如下:
一、甲方委託給乙方的工程項目和內容:
1、250KVA變受電工程的設計、設備購置、安裝調試。
二、有關技術及服務要求:
1、乙方應根據甲方的要求做好開工和竣工等有關技術工作,協助並配合線路驗收、接入系統及併網工作。及時提供竣工資料。
2、乙方採購所有電氣設備和原料,應從國家定點廠家採購,並符合國家有關質量、技術標準。
3、變配電及線路安裝工程應根據電力安裝標準進行,符合質量要求。
4、甲方負責做好青苗賠償等有關政策處理。
三、工程款項及費用的結算:
1、工程款結算按執行。
2、工程預算款總計:102496元;(高壓電纜、10KV線路部分按實際耗材在決算中計收)
3、本工程款分2次結清,其中:
(1)合同簽訂3天內應付工程款的70%(計70000元)
(2)工程竣工驗收合格決算審覈後,送電前工程款全部付清。
4、工程款的結算以審計決算爲依據。
四、施工及竣工驗收:
1、根據工程施工要求,甲方應於施工前具備土建驗收條件(包括完成破路申請手續,設備進場道路暢通等),並確保自建附屬工程質量爲乙方進場創造施工條件。
2、乙方應在20________________年_______月_______日工程竣工,遇特殊情況雙方另行協商,時間順延。
3、施工期間,甲方應派員到現場協助解決安裝施工期間所發生的特殊情況。
4、乙方在施工期間應注意安全,做到文明施工,如發生違章和野蠻施工所造成意外事故和損失,由乙方自負。
5、乙方在工程結束時,甲方應會同供電局有關部門進行竣工驗收。
五、合同未盡事宜,雙方協商解決。
六、合同雙方代表簽字蓋章後生效。
七、合同一式4份,甲方執2份,乙方執2份。
甲方:(蓋章)________
代表:________
乙方:(蓋章)________
代表:________
關於承攬合同集錦 篇10
簽訂日期:____年__月__日
承攬方(全稱):______
定作方(全稱):______
經雙方協商,簽訂本合同,以資共同信守。
1.品名、規格、數量、價格、交提貨日期:
┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬─────────┬──────┐
│品名│規格│單位│數量│單價│金額│分期交(收)貨數量│超欠幅度% │
│ │ │ │ │ │ ├─┬─┬─┬─┬─┤ │
│ │ │ │ │ │ │月│月│月│月│月│ │
├──┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┴──┴──┴──┴──┴──┴─┴─┴─┴─┴─┴──────┤
│總金額(大寫) 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分$____ │
└──────────────────────────────────┘
2.質量標準、驗收方法及地點:____________
3.原材料來源及互利方法:______________
4.交(收)貨方法、地點及運雜費負擔:__________
5.貨款結算時間及方法:_________________
6.包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔:_________
7.違約責任:________________
8.其他:_______________
9.不可抗力_____________
10.本合同自簽訂之日起,雙方蓋章簽字後生效。
11.本合同在有效期內任何一方違約,雙方都有權向仲裁機關提出書面申訴,要求調解、仲裁處理。
12.本合同正本兩份,雙方各執一份___________
13.本合同有效期自____年__月__日至____年__月__日止。
┌────────────────┬─────────────────┐
│承攬人:法人委託書號碼____ │定作人:法人委託書號碼______│
│ 營業執照號碼 │ 營業執照號碼 │
├────────────────┼─────────────────┤
│承攬人: │定作人: (蓋章) │
│法定代表人: │法定代表人: │
│開戶銀行: 帳號: │開戶銀行: 帳號: │
│電話號碼: 電掛: │電話號碼: 電掛: │
│住址: │住址: │
└────────────────┴─────────────────┘
(注:因欄目所限,內容較多的可加附頁於後)
關於承攬合同集錦 篇11
委託方:
承攬方:
簽訂日期:_______年_______月_______日依照《中華人民共和國合同法》、《加工承攬合同條例》、《中華人民共和國廣告法》、《廣告管理條例》等有關法律法規的規定,經雙方協商,簽訂本合同,共同信守。
第一條廣告承攬要求
1.1項目:
1.2製作地點:
1.3顏色、規格或材料:按委託方確定的設計稿製作,以委託方簽字稿爲準;
1.4起訖時間、日期:
第二條、廣告製作費及支付方廣告製作費2.1廣告製作與安裝費
乙方按甲方要求進行加工製作。
2.2結算方式和期限合同簽定後,在製作前委託方予付______%合同款給承攬方即人民幣;製作及安裝完畢後餘款馬上付清。
第三條驗收方式及時間委託方指定人員現場驗收
第四條違約責任。
4.1委託方擅自不覆行合同,按未履行部分廣告製作費的______%,向承攬方償付違約金,超過合同規定期限付款,每逾期一天,按所欠款項的’2‰,償付違約金。
4.2承攬方不能完成合同規定的工作,按未覆行部分廣告製作費的______%,向委託方償付違約金;不能按期覆行合同,每逾期一天,按逾期未完成部分廣告費的2‰,償付違約金。
4.3其它違約責任按《加工承攬合同條例》執行。
第五條糾紛解決方式
發生合同糾紛,雙方協商不成,按下列第(1、2)項規定辦理。
1、向廣州當地經濟合同仲裁機關申請仲裁;
2、向______當地人民法院起訴。
第六條附則。
6.1本合同附件兩件,名稱廣告製作與安裝承攬合同。
6.2本合同有效期:自______年月______日至______年______月______日終止。
委託方:
承攬方:
關於承攬合同集錦 篇12
承攬合同(半成品)正文:
合同編號:________
定作方:_________(甲方)
承攬方:________
(乙方)
簽訂日期:____年__月__日
簽訂地點:__________
經充分協商,簽訂本合同,共同信守。
1.品名(或項目)、數量及價款:
┌──────┬─────┬────┬──┬─────┬───────┐
│加工定作物品│型號、規格│計量單位│數量│價款或酬金│交(提)定作物│
│名稱或項目 │ │ │ ├──┬──┤或完成工作日期│
│ │ │ │ │單價│金額│ │
├──────┼─────┼────┼──┼──┼──┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────┼────┼──┼──┼──┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────┼────┼──┼──┼──┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├──────┴─────┴────┴──┴──┴──┴───────┤
│合計金額(人民幣: )佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分 │
└──────────────────────────────────┘
2.使用原材料(半製品)及主要輔料規定:
(1)甲方向乙方提供部分:
┌──┬─────┬────┬──┬──┬──┬─────┬─────┐
│品名│型號、規格│計量單位│數量│單價│金額│ 提供日期 │消耗定額 │
├──┼─────┼────┼──┼──┼──┼─────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼─────┼────┼──┼──┼──┼─────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼─────┼────┼──┼──┼──┼─────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼─────┼────┼──┼──┼──┼─────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
└──┴─────┴────┴──┴──┴──┴─────┴─────┘
質量要求:
檢驗及提供方法:_________
價款處理方法:__________
(2)乙方提供部分:
┌─────┬─────┬────┬─────────────────┐
│品名及產地│型號、規格│質量要求│允許使用代用品名稱及規定 │
├─────┼─────┼────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │
├─────┼─────┼────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │
├─────┼─────┼────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │
└─────┴─────┴────┴─────────────────┘
3.加工方法及質量、技術標準和負責期限:___________
4.包裝要求及費用負擔:_____________
5.交(提)定作物辦法(包括運輸方式和費用負擔)、地點:_____
6.驗收標準、方法和期限:________
7.給付定金數額、時間、方法:________
8.結算方式和期限:___________
9.違約責任:____________
10.其他:_____________
未盡事宜由雙方另行協商。
┌────────────┬─────────┬───────────┐
│ │ 定作方 │ 承攬方 │
├────────────┼─────────┼───────────┤
│ 單位名稱 │ (蓋章)│ (蓋章)│
├────────────┼─────────┼───────────┤
│ 法定代表人 │ │ │
├────────────┼─────────┼───────────┤
│ 簽約代表 │ │ │
├────────────┼─────────┼───────────┤
│ 地址 │ │ │
├────────────┼─────────┼───────────┤
│ 電話 │ │ │
├────────────┼─────────┼───────────┤
│ 電掛 │ │ │
├────────────┼─────────┼───────────┤
│ 開戶銀行及帳號 │ │ │
├────────────┴─────────┴───────────┤
│保證單位 │
│ │
│ (蓋章) (蓋章) │
└──────────────────────────────────┘
關於承攬合同集錦 篇13
甲方:
乙方:
根據《中華人民共和國合同法》和《建築法》及有關規定,結合本工程具體情況,經雙方協商一致,簽定本協議,共同遵守。
建設單位:
工程名稱:
一、乙方作爲公司項目部承攬施工該工程,實行自主經營、獨立覈算、自負盈虧、依法納稅,經營收入歸乙方所有。甲方收取乙方管理費人民幣元。項目部的實際人員配置、運營和工程的施工由乙方具體實施,甲方予以監管。
二、乙方必須嚴格執行國家法律法規,嚴格執行國家有關建築、安裝工程質量標準和安全施工的有關部門規定,安全生產、文明施工,認真執行國家安全、質量生產操作規程。涉及工程中使用的特種設備或起重設備必須掛靠甲方名頭進行檢測以及備案的,甲方只負責蓋章以幫助履行相關手續,不負擔具體問題和責任。若因違反上述規定或本項目的其他事宜而引起的一切責任和損失,全部由乙方承擔;同時甲方有權單方面解除合同並撤銷項目部。
三、甲方有權對正在施工的工程項目和施工地盤進行正常的管理和指導,乙方必須無條件接受甲方的管理。對發現有違反質量、安全操作規程施工或發現存有質量、安全隱患的’情況,甲方有權責令停工整頓。
四、乙方不得將該工程轉包。在施工中,凡與其他單位和個人簽定的一切合同、協議、承諾以以及在經營中發生的一切債權、債務等經濟責任和法律糾紛,完全由乙方負責,甲方不承擔任何連帶責任。
五、乙方必須妥善處理好本工程的農民工的工資問題,所有涉及本工程項目的勞動工資問題均由乙方自行負責,甲方不承擔任何連帶責任。
六、乙方應配備和組建好項目經理部,建立、健全質量保證體系、質量管理體系、安全生產管理體系項目經理及成員要有上級有關部門部門頒發的上崗資格證。並自覺遵守上級有關部門規定,按時做好技術檔案及安全內業等資料,隨時接受上級部門的檢查,並將有關證件材料及時上交公司。
七、現場保險費、質保金、相應的規費等一切費用均由乙方繳納辦理,並負責爲本項目施工現場的全體人員辦理人身意外傷害保險,並對施工中發生的一切事故承擔全部責任及費用。
八、乙方必須遵守公司財務制度及有關部門規定,正確計算施工成本,賬簿設置齊全,以備稅務機關檢查,並及時上報統計財務報表。建設單位撥付工程款必須先進甲方賬戶,甲方不得擅自挪用乙方工程款,甲方扣除管理費及稅費,其餘撥付給乙方。
九、由於建設單位工程款不能按期撥付導致工期延誤,乙方不承擔相應責任;由於乙方人員、材料、設備、施工方法等原因導致工期延誤,後果、責任由乙方自行承擔。同時,若工程質量、工期沒有達到合同約定的標準,乙方承擔一切責任。
十、乙方對安全生產負有直接責任,發生安全事故由乙方承擔責任並接受上級部門的處罰和法律責任。
十一、乙方自行負責收集整理各項施工文件,該工程的技術檔案在簽署單位工程竣工驗收報告後30天內交公司一份存檔備查。
十二、依據施工合同,掛靠有效期在合同範圍內,有效期滿,雙方債權債務結清以及乙方結清以掛靠單位名義在外的債務後,本合同自動解除。
十三、本協議雙方籤蓋章後生效。
未盡事宜,雙方協商解決。
甲方:
乙方:
20xx年 月 日20xx年 月 日
簽訂地點:
關於承攬合同集錦 篇14
定作人:______________簽訂地點:___________
承攬人:______________簽訂時間:___________
第一條承攬項目(注:空格如不夠用,可以另接)
承攬項目名稱及內容
計量單位數量或工作量報酬單價總價第二條技術標準、質量要求:_____________________
第三條承攬人使用的材料由人提供。材料的檢驗方法、時間及提出異議的期限:__________
第四條定作人提供技術資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求:_________________
第五條承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的,應在日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議後的`日內答覆。
第六條定作人(是/否)允許承攬項目中的主要工作由第三人來完成;可以交由第三人完成的工作是:________________
第七條定作人協助承攬人的事項與要求:____________________
第八條工作成果交付的期限、方式及地點:______________________
第九條工作成果驗收標準、方法和期限:________________________
第十條承攬人對工作成果質量負責的期限及條件:________________
第十一條定作人應在______年______月______日前向承攬人(預付材料費/交付定金)(大寫)______元。
第十二條結算方式及期限:_________________
第十三條定作人未向承攬人支付報酬或材料費的,承攬人(是/否)可以留置工作成果。
第十四條本合同解除的條件:
(一)定作人可以隨時解除合同,但應及時書面通知承攬人並承擔由此給承攬人造成的損失。
(二)_________________________________________
第十五條定作人違約責任:_______________________
承攬人違約責任:_________________________________
第十六條合同爭議的解決方式:本合同項下發生的爭議,由雙方當事人協商解決或申請調解解決;協商或調解不成的,按下列第____種方式解決:(只能選擇一種)
(一)提交______________________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向_____________________人民法院起訴。
第十七條其他約定事項:___________________
定作人(章):______________
住所:______________
營業執照號碼:______________
身份證號:______________
法定代表人:______________
委託代理人:______________
電話:______________
傳真:______________
開戶銀行:______________
賬號:______________
稅號:______________
郵政編碼:______________
承攬人承攬人(章):______________
住所:______________
營業執照號碼:______________
身份證號:______________
法定代表人:______________
委託代理人:______________
電話:______________
傳真:______________
開戶銀行:______________
賬號:______________
稅號:______________
編碼:______________
簽訂時間:___________
關於承攬合同集錦 篇15
承攬方(甲方):
定作方(乙方):
雙方根據有關法律協商一致,簽訂本合同,共同遵守執行:
1.產品名稱、型號及規格、數量、價格及交貨日期等如下表規定:
┃產品名稱│型號規模│單位│數量│單價(元)│總價金額│交貨日期及數量┃
┃│││││十萬千百十元角分││││││┃
2.交貨辦法:
(1)交貨地點:
(2)運輸:由甲代辦,但一切運雜費用等由乙負責,甲交運日期即爲交貨日期。
3.付款辦法:貨物交貨後,供方隨同提單向乙託收或將單據寄交乙方,乙方根據供方單據電匯供方。
4.驗收辦法:乙應派員到甲倉庫驗收,如不能派員驗收,甲方即按合同規定產品規格數量代爲檢驗。
5.違約責任:
6.附則:
(1)合同如有修改須經雙方同意,雙方另行簽訂合同。
(2)在執行合同期間,如遇市場情況變化或其他原因,甲方須在天前通知撤銷加工合同,否則按違約處以罰金,賠償對方損失。
(3)本合同須經雙方簽章並鑑證後生效。
(4)本合同正本兩份,雙方各執一份。
(5)貨物運達站。
(6)收貨人。
(7)合同糾紛的處理。
甲方(簽字蓋章):乙方(簽字蓋章):
開戶銀行:開戶銀行:
賬號:賬號:
簽訂日期:
關於承攬合同集錦 篇16
甲方(定作人):
地址:
代理人:
聯繫電話:
乙方(承攬人):_________產品設計有限公司
地址:
代理人:
聯繫電話:
甲乙雙方經友好協商,本着誠實信用的原則,現就甲方委託乙方承攬_________________________工業設計項目,達成如下協議:
一、項目名稱及服務內容
1、________工業設計
2、服務內容包括:__________________________________;
(1)外觀造型設計;
(2)彩色及絲印等設計;
(3)結構設計;
(4)手板、模具加工及生產樣機制造過程的跟進和質量控制。
二、設計要求及項目計劃進度
1、設計要就按雙方溝通後簽署的技術文件;
2、項目各個階段工作完成時間,參照《項目設計計劃進度表》;
3、工作時間不包含週日、週六下午及國家法定節假日(如五一、十一、春節等),不包含甲方評審和確認時間。
4、乙方全新設計項目以收到甲方填寫好的《設計需求表》和冰果甲方書面確認的硬件資料之日開始算起,硬件資料包括系統及硬件構成、所有硬件的3D文件,相關藉口及附件的規格書,操作界面(包括顯示器、操作按鍵)定義等。
4、在合同執行過程中,前一階段的成果得到甲方書面確認後,乙方纔會安排項目下一階段的工作。
5、《項目設計計劃進度表》中的外觀設計時間爲乙方第一次提交ID方案的時間,如第一次提交方案未獲得甲方確認火災設計過程中,由於機房變更硬件或者設計要求等,則項目進度順延,新的時間節點雙方協商確定。
風險提示:
加工承攬業務切忌質量約定不清或口頭約定質量,目的在於避免發生糾紛。質量條款要約定明確仔細。
如果質量是以樣品爲準,除了雙方封存樣品外,還應有樣品質量描述的書面材料。以免樣品滅失或自然毀損或對樣品內部質量有異議而發生糾紛。
三、成果形成
1、提交造型效果圖、表面處理說明文而建、絲印文件;
2、提交三位結構電子文件,加工分類表、二維結構電子圖及圖紙文件(只標註重要的檢驗尺寸,以及開模所需要的必要尺寸)。
風險提示:
原材料可以由定作人或承攬人提供。不管哪方提供,均要約定對原材料的質量要求。特別是定作方提供原材料的情況下,承攬方更要注意對原材料的質量驗收,經驗收合格後方可入庫。根據合同法的規定,承攬方因保管不善而造成定作方提供的原材料及完成的成果毀損、滅失的,承攬方應該負損害賠償責任。爲此,承攬方應該提高保管材料的風險意識。
3、提交整機裝配材料清單(需要甲方配合)。
四、項目費用及付款方式
本協議所涉及的項目費用爲人民幣(大寫)____________________元(小寫__________元),此費用只包括合同條款第一項,第二款的服務內容,提交第3項的成果形式。其他費用如:手板、模具的加工及調色費用由甲方負擔。項目費用按下列方式支付:
1、合同簽字生效的同時,甲方支付項目費用的______%(人民幣_______元),作爲預付款。
2、外觀造型效果圖通過甲方評審後三日內,甲方再支付項目費用的______%(人民幣_______元)。
3、結構設計完成,甲方支付設計費用的______%(人民幣_______元);款項到賬一箇工作日內,乙方向甲方提交全套正式開模文件。
4、模具驗收或試產________後三日內,支付餘款。
5、如果提交的方案,甲方選擇超過一款以上,並獲得其知識產權,甲方須就多選的每個方案支付設計費用________元,付費方式爲:外觀設計去人付______%,結構設計完成,提交所有設計後一日內,甲方再支付設計費用的_____%;模具驗收量產______付餘款。
五、雙方責任和義務
1、乙方爲甲方安排專人負責造型、結構、模具跟進三個階段,項目啓動後向甲方提供項目組成員名單及聯繫方式。
2、乙方按約定按時向甲方角度設計方案及其他工作成功,並接受甲方對項目設計開發的質量和進度的監督檢查。
3、甲方應確認設計要求,提供基本的實際資料,並對前期的設計舒服進行書面確認。
4、甲方有義務在乙方設計及開發過程中提供必要的配合,並對乙方提交的設計方案及其他工作成果進行審定,對每一階段的成果給予書面確認。
5、甲方應能理解設計的複雜性,對項目執行過程中可能的設計局部或細節調整和因此帶來的模具調整給予支持。
6、甲方應按照本合同規定,按時向乙方支付費用。
六、知識產權
1、甲方應對其選用的方案所涉及的知識產權承擔全部責任。乙方對俺甲方要求而在設計中選用的`方案(包括外觀方案和應客戶要就選用的參考外觀方案)、元器件、不見等不承認可能涉嫌侵權的責任或者連帶責任;
2、除以執行本合同爲目的,除非甲方書面同意,乙方不得以任何目的,任何形式使用甲方知識產權(包括專利權、商標和本次設計成果);
3、乙方保證所提供的設計成果是自主開發設計的,並保證其設計成果不侵犯第三人的知識產權及其他權利;
4、本協議中乙方受甲方委託設計所陳勝並最終由甲方確認的開發設計成果的知識產權及包括專利權在內的其他相關所有權利在項目費用全部支付完畢後均歸甲方所有。
七、保密義務
1、合同履行期間,乙方對甲方提供的所有設計信息、商業祕密承擔保密義務,對甲方選定的圖紙、方案應當嚴格保密;保證不以任何渠道向任何第三方透漏甲方的技術信息;
2、甲乙方對雙方之間的合作成果,本洗衣的內容以及本協議的存在富有保密義務,未經對方書面許可,另一方不得向任何第三方泄露;
3、保密義務的有效期限至本合同終止後_____年。
八、違約責任
1、如乙方提交的造型方案,甲方均不滿意,甲方可以單方面終止合同,並書面通知乙方;合同預付款不退回;如乙方提交造型設計方案,機房巨不滿意,在甲方接受的前提下,乙方繼續提供造型方案供甲方評審,延長的時間是合同協議的無責任時間;
2、乙方未履行保密義務而使第三人直系上述技術信息和商業祕密,甲方有權利解除合同,並有權要求乙方承擔甲方所遭受的一切經濟損失;
3、如甲方未根據合同按時履行支付階段設計費用的義務,乙方可以單方面終止合同,或等到甲方履行該付款後,通過協商重新安排後續工作,因此給甲方造成的損失,由甲方承擔;
4、因甲方的元嬰導致本協議所議項目取消或者計劃改變,乙方有權要求甲方支付已完成階段的各種費用。
九、項目合作過程中,雙方往來的技術文件,在相應責任人簽字後可生效。
十、僱傭約定
本協議履行期間及協議終止後兩年內,雙反怪不得直接或者間接聘用對方任何職員,並且不得勸說或者誘使他們終止與對方的僱傭關係,如有違反本限制,應向對方賠償相當於此僱員在違反此規定錢12個月收入的五倍。
十一、未盡事宜雙方協商解決,如不能協商解決,可以向__________法院提起訴訟。
十二、項目結束後,乙方開具收款收據給甲方。
本合同自雙方簽字日起生效,合同本人一式四份,甲乙雙方各執二份。
甲方(蓋章):
代理人(簽字):
________年___月___日
乙方(蓋章):
代理人(簽字):
________年___月___日
關於承攬合同集錦 篇17
甲方(發包方):
乙方(承包方):
依照《_____》以及相關法律法規,遵循平等、自願和誠實信用的原則,雙方經協商就乙方提供施工機械承包甲方發包工程的相關事宜達成協議如下:
第一條:施工項目名稱.施工內容施工地點施工期限:_____年____月___日起至相應工程完工。
第二條施工機械及工程款計算與支付
一、機械設備:序號_____、機械名稱、規格_____、型號、數量_____(臺)。
二、工程款計價方式:累計簽發的時間,按累計時間乘以單價進行計算,不考慮作業次數。單價爲:用挖鬥___元/小時,用破碎___元/小時。
三、工程款計算方式說明
1、甲方在乙方當次臺班完工後,由甲方指定的現場代表向乙方出具《機械工作時間簽證單》;並認可此人簽發的單據,
2、機械設備按實際工作時間進行計量,精確到分鐘。連續作業(或機械故障)間歇時間在10分鐘內,不予以扣除臺班時間,超過10分鐘應扣除相應時間。
3、乙方每天工作後應及時要求甲方給予簽發單據,簽發單據的時間若超過1天甲方將不予認可其量。
三、支付方式
甲方以工程開工日爲起算日,甲方支付乙方的工程款項按現場工程完成進度付款,完成工程進度50%時,甲方按挖機總工時的30%支付乙方款項,完成工程進度100%,甲方按按挖機總工時的60%支付乙方款項,餘款待甲方工程建設方結算付款後全部結清。乙方收到甲方支付的工程款時,應由乙方本人向甲方出具《工程款收款單》
第三條機械設備的使用和管理
一、乙方應當按照合同約定的時間、地點,按甲方的’書面通知將工程所需的機械運送至本項目施工現場。
二、甲方應就乙方提供機械的型號、規格、附件、數量、質量等與乙方共同進行驗收並簽署書面的確認書。必須進行安裝、檢驗、檢測合格後方可投入使用的機械設備。
三、甲方除承擔本合同約定的工程款外,其餘因機械設備運輸、使用、施工等發生的全部費用均由乙方承擔。
四、機械設備由乙方負責管理。施工特種作業人員,應當符合國家法規,持證上崗。乙方也可委託具備相應資質的專業人員承擔機械設備管理,受託方行爲視爲乙方行爲。乙方應提供機械設備管理的資料,滿足施工項目受檢需要。
五、因故障造成機械無_____常運行,乙方應及時進行維修。甲方按照當班次機械設備的實際運轉時間向乙方出具相關的工程簽證單。
六、機械設備發生事故或未遂惡性事故時,乙方應及時組織搶險,防止事態擴大,保護現場,並報告甲方和有關部門,聽候處理。因以下情況而導致的經濟損失及全部責任均由乙方承擔:
1、屬於乙方使用不當或者現場安全措施不當所發生的事故;
2、屬於違章操作或非現場管理人員違章指揮發生的事故;
3、屬於機械設備製造質量、機械設備技術狀況不良、機械設備發生故障,安全裝置失效所發生的事故;
4、其他非因甲方原因造成的事故。
第四條雙方的權利和義務
一、甲方的權利和義務
1、甲方有權按照該項目的施工進度和管理要求對乙方的工程機械進行統籌安排,包括機械的數量安排、組合安排、工作時間安排、工程配合安排等。
2、甲方有權要求乙方按照合同約定提供合格的機械設備和駕駛員。甲方認爲駕駛員不能勝任,乙方應在24小時內換人,否則甲方將另行安排機械進場,乙方無條件退出。並承擔由此給甲方造成的損失。
3、若因乙方機械出現故障無法使用的,甲方有權要求乙方更換同等型號、性能的機械;乙方不能履行前述義務時,甲方有權單方解除本合同。
4、若乙方因機械設備和駕駛員均不能勝任作業要求,甲方可無理由,無條件的中止乙方繼續作業,甲方可按排其他機械進場施工。乙方無條件退出,並不得以任何理由阻止甲方施工。
5、甲方應當按照合同約定的時間、方式和金額向乙方出具有關工程簽證單並支付合同價款。
6、甲方應當爲乙方提供機械進出場、維護作業、工作操作的協助和便利。
二、乙方的權利和義務
l、乙方應當按照約定的時間、地點向甲方提供約定的合格機械設備。乙方應當向甲方提供機械設備生產廠家的生產許可證、產品合格證等文件。
2、乙方應當提供技術保障,承擔機械在施工期間的維修保養義務。
3、乙方派出隨機操作人員必須持證上崗,服從甲方管理,遵守甲方各項規章制度。
5、乙方有權按照合同約定收取合同價款。
第五條違約責任
任何一方不履行或者不適當履行合同義務,應當承擔違約責任,向對方支付違約金;給對方造成損失的,應當賠償損失。
一、甲方違約責任
甲方未按合同約定支付工程款時,每逾期一日,須按應付款額的萬分之二向乙方支付違約金;甲方逾期三個月仍未清償時,乙方有權單方解除本合同並要求甲方支付違約金並損失賠償。
二、乙方違約責任
1、乙方未按合同的約定向甲方提供機械設備或提供的機械設備型號和規格與合同不符,經甲書面告知仍不能按時履行或達不到甲方要求導致合同無法履行的,甲方有權解除合同並要求乙方支付違約金並賠償損失。
2、乙方未按合同約定日期提供機械設備的,每逾期一天,須向甲方支付違約金20_________元並賠償甲方因此遭受的全部經濟損失;乙方逾期超過5日的,甲方有權解除合同。
3、因乙方機械設備故障、違章作業或因乙方違反了本合同第三條第五項、第六項的約定且將可能導致甲方工程延誤時,甲方有權單方解除本合同,要求乙方退場並賠償甲方的經濟損失。
4、除本條前三項約定外,乙方違反本合同其他義務而導致甲方因此遭受經濟損失時,乙方應全額賠償甲方的經濟損失並按該損失額的百分之三十向甲方承擔違約責任。
5、乙方與甲方訂立本合同後,乙方有義務協調項目所在地的四鄰關係、周邊關係、村民關係,自行排除一切第三方的阻撓或干擾;若乙方無法履行以上承諾而導致甲方無_____常施工時,甲方有權單方解除本合同且不需向乙方承擔任何違約責任或經濟損失。
第六條不可抗力
一方當事人因不可抗力不能按照約定履行本合同的,根據不可抗力的影響,可部分或全部免除責任,但應當及時告知對方,並自不可抗力結束之日起十五日內向對方當事人提供證明。
第七條解決爭議的方式
本合同發生的爭議,由雙方協商解決,協商不成時,向工程所在地人民法院起訴。
第八條合同的生效及其他
1、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。木合同及附件共_____頁,一式_____份,具有同等法律效力,其中甲方_____份,乙方_____份。
2、小合同附件以及合同履行過程中形成的各種書面文件,經雙方簽署確認後爲本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力,解釋的順序除有特別說明外,以文件生成時間在後的爲準。
3、本合同未盡事宜,雙方可協商簽訂補充協議,補充協議與本合同具有同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
關於承攬合同集錦 篇18
發包人:______(以下簡稱甲方)
承包人:______(以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,雙方就本裝修工程施工事項協商一致,訂立本合同。
第一條:工程概況
1.工程名稱:
2.工程地點:
3.工程範圍:室內裝修(見預算清單)
4.工程承包方式:本工程採用半包工包料方式承包(參見附件清單,部分地、牆磚未在預算內)
5.工程造價:
(1)工程預算總造價爲¥______元,大寫人民幣:______元整。
(2)本工程總造價依據工程設計施工圖紙及設計變更、現場簽證。
第二條:工程期限
1、經甲、乙雙方商定:本工程合同工期爲30天(日曆),具體開竣工時間以甲、乙雙方簽訂的裝修合同爲準。
2、本工程在施工過程中,如遇甲方原因或不可抗力的情況,可順延工期。
第三條:工程施工準備與雙方責任
1.甲方責任:
(1)開工前甲方協商各方面的關係,辦妥進場手續,甲方承擔進場手續費用。
(2)組織好設計交底及圖紙覈對會審工作。
(3)委託白建華爲甲方代表,實行工程質量、進度監理,代表甲方處理工程日常事宜。
(4)做好甲方提供材料及設備的供應,落實建設資金,按期撥付工程預付款,辦理現場簽證,竣工驗收。
2.乙方責任:
(1)開工前組織有關人員熟悉施工圖紙和設計資料,編制施工圖預算和施工組織計劃,制定施工總計劃進度。
(2)做好施工準備工作,組織好人員及材料設備的進場、採購、供應和管理。
(3)嚴格按施工圖與說明書施工,確保工程質量,按合同規定的時間如期完工和交付,並承擔雙方約定的維修保養協議相關規定。人爲損壞的修理由責任方負責,並承擔費用。
第四條:工程價款及支付
1.本工程合同預算以施工圖及施工方案的工作量爲依據編制。
2.由物業收取的管理配合、裝修押金等相關費用,由甲方支付。
3.支付採取按工程進度分段付款方式。
(1)水電等隱蔽工程完工時付合同價______%,計¥______元(______元整);
(2)木工及隔斷工程完工時付合同價______%,計¥______元(______元整);
(3)工程完工並通過甲方驗收合格後,付合同價______%,計¥______(______元整);
(4)留5%質保金在驗收合格半年後,無質量問題一次性付清。
工程變更項目款項於雙方確認,付完此款項方可施工增加工程。
第五條:施工質量與設計變更
1.堅持按圖施工,發現設計有錯誤或嚴重不合理,乙方應通知甲方後,甲方應在三天內發出變更設計文件。
2.遇到重要及複雜的隱蔽工程內容,乙方應通知甲方共同驗收。
第六條:工程竣工驗收及結算
1.乙方在工程竣工前書面或口頭通知甲方驗收。
2.甲方應在接到驗收通知組織驗收並在驗收後出具工程驗收證明。
3.工程未經驗收,甲方提前使用,應視爲甲方已確認工程合格,若使用後發現質量問題,由甲方承擔責任。
4.乙方於工程竣工後,提供一年的免費維修服務,但不包含人爲原因造成的損壞部分。
第七條:工程安全生產、文明施工
1.乙方必須認真貫徹安全生產、文明施工的.規章制度,做好安全生產、文明施工,嚴格遵守安全操作規程。因乙方人員野蠻施工而引起的事故。責任和費用均由乙方負擔。與甲方無關。
第八條:工程處罰及仲裁
1.按本工程合同工期拖延一天,按工程總造價的千分之______進行處罰,工期處罰待本工程竣工後一次結清。若因一方違約,由違約方承擔合同價的______%的違約金。
2.甲方拖延結算及付款,按國家現行有關規定執行。
第九條:附則
1.本合同未盡事宜,雙方及時協商增補條款,補充條款與本合同具有同等法律效力。
2.本合同一式貳份,雙方各執壹份。
3.本合同經雙方簽字蓋章後生效,工程竣工驗收交付後保修期滿,工程價款結清自動終止。
4.本合同有效附件。
(一)乙方提供平面圖紙;
(二)工程預算書;
甲方(蓋章):
代理人:
______年______月______日
乙方(蓋章):
代理人:
______年______月______日
關於承攬合同集錦 篇19
簽訂日期:
甲 方:
乙 方:
經雙方協商,簽訂本合同,共同信守。
1.質量標準:
2.交貨(運輸)辦法及地點:
3.質量檢驗及驗收辦法:
4.包裝要求及費用負擔:
5.結算辦法及期限:
6.原材料供應辦法:
7.其他:
違約責任:
第一點:甲方承擔
(1)變更產品品種、質量或包裝的規格給乙方造成損失時,應償付乙方實際損失
(2)中途退貨的,償儲乙方以退貨部分貨款總值 的違約金。
(3)自提產品未按規定日期提貨的,每延期一天,應償付乙方以延期提貨部分貨款總值千分之 的違約金。
(4)未按合同規定時間和要求提供原材料、技術資料、包裝物的,除交貨日期予以順延外,每日應償付乙方順延交貨產品總值千分之一的違約金。
(5)未按合同規定日期付款的,每延期一天,應償付乙方以延期付款總值千分之一的違約金。
(6)實行送貨或代運的產品無故拒絕接貨的,應承擔因而造成的損失並付給運輸部門違約金。
(7)錯填到貨地點或接貨人的,應承擔因此造成的損失。
(8)其他 。
第二點:乙方承擔
(1)產品、花色、品種、規格、質量、包裝不符合合同規定,甲方同意收貨的,按質論價;甲方不同意收貨的,乙方應包修、包退、包換,並承擔因此造成的損失。
(2)未按合同規定的數量交貨,少交而甲方仍然需要的,應照數補交;不需要的,可以退貨,並承擔損失;不能交貨的,應償付甲方以不能交貨的貨款總值 的違約金。
(3)包裝不符合合同規定的,必須返修或重新包裝,並承擔因此而支付的費用;甲方不要求返修或重新包裝,而要求賠償損失的應予賠償。
(4)未按合同規定時間交貨的,每延期一天,應償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之一的違約金。
(5)不符合合同規定產品,在甲方代保管期內應償付甲方實際支付的保管、保養費。
(6)產品錯發到貨地點或接貨人的,除按合同規定負責運到指定的到貨地點或接貨人外,並承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。
(7)其他 。
本合同一式 份。有效期自 年 月 日到 年 月 日止
甲方: 乙方:
法定代表人: 法定代表人:
電話: 電話:
地址: 地址:
開戶銀行: 開戶銀行:
帳號: 帳號:
關於承攬合同集錦 篇20
廣告客戶單位名稱(簡稱甲方):
廣告發布單位名稱(簡稱乙方):
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國廣告法》等法律、法規和規章的規定,爲明確合同雙方當事人的權利和義務,甲乙雙方遵循平等、自願、公平、誠實信用的原則,經協商一致,簽訂本合同,並共同遵守。
第一條 廣告發布事項
甲方委託乙方以 的形式發佈戶外廣告。
1、展示牌 2、電子顯示裝置 3、燈箱 4、霓虹燈 5、交通工具 6、水上漂浮物 7、升空器具 8、充氣物 9、模型 10、旗幟 11、條幅 12、其他:
廣告發布內容:________
廣告設計時限:____________
廣告製作時限:____________
廣告發布時間和期限: ___________
廣告發布地點及具體位置:____________
廣告發布數量及規格: _____________
其他約定:____________
第二條 廣告費用、支付期限和方式
(一)本合同廣告費用爲:設計費用(人民幣,下同) 元,製作費用 元,發佈費用 元,合計 元,大寫:
(二)本合同簽訂後,甲方應於 年 月 日前支付廣告費用的 %即 元,作爲定金,待最後一次支付剩餘款項時抵作價款。剩餘款項分 次付清。
第一次付款: 年 月 日前支付 元。
第二次付款: 年 月 日前支付 元。
第三次付款: 年 月 日前支付 元。
補充約定:
(三)按下列第 項方式支付。
1、支票 2、轉賬 3、現金 4、其他:
第三條 雙方權利義務
(一)甲方權利義務
1、甲方爲廣告主的,應按照有關法律法規的規定向乙方提供下列文件:
(1)營業執照以及其他生產、經營資格的證明文件,廣告所推銷的商品和服務應符合廣告主的經營範圍或業務範圍;
(2)質量檢驗機構對廣告中有關商品質量內容出具的證明文件;
(3)發佈法律、法規和規章規定應當進行審批的廣告,須提供有關行政主管部門的審查批准文件;
(4)確認廣告內容真實性的其他證明文件。
2、甲方爲廣告主代理機構的,除提供廣告主的上述資料外,還須同時提供代理機構的營業執照和委託協議書。
3、甲方承諾其提供的有關證明文件真實、合法、有效,不違反法律法規規定、不損害社會公共利益、不侵犯他人的民事權利。
4、甲方應在本合同簽訂後的 日內,向乙方提供廣告樣件,並承諾樣件內容真實合法。
5、甲方因特殊原因需要撤銷廣告發布訂單或暫緩發佈廣告的,應在廣告發布日的 天前以書面形式通知乙方,否則應按廣告發布費用的 %賠償乙方損失。
6、甲方應向乙方提交廣告樣件所涉及的他人民事權利的合法使用許可證明。廣告內容中有使用他人名義、形象的,應事先取得他人的書面同意;使用無民事行爲能力人、限制民事行爲能力人的名義、形象的,應當事先取得其監護人的書面同意。
7、甲方應當按照合同約定的金額、時間、方式支付廣告費用。
8、因不可抗力或非乙方原因造成廣告無法按期發佈的,甲方有權要求乙方順延發布,如延遲發佈無法實現合同目的的,甲方有權解除合同。
(二)乙方權利義務
1、乙方承諾本單位合法擁有本合同約定戶外廣告媒介的設置使用權和廣告發布資格,本合同約定廣告發布地點、形式符合天津市戶外廣告設置規劃的要求。
2、乙方有權要求甲方按有關法律法規規定提交廣告發布所需要的證明文件。
3、乙方應當依法向工商行政管理機關申請戶外廣告登記,按批准的事項發佈本廣告。
4、乙方應在辦妥戶外廣告登記審批手續之日起 日內,發佈本合同約定的廣告。
5、乙方應建立廣告審查制度,配備合格的’廣告審查人員,依法對甲方提供的廣告樣件進行審查。
6、甲方提供的廣告樣件內容及其表現形式不符合法律法規規定的,或者規格不符合技術標準的,乙方有權要求甲方修改。甲方應在個工作日內,將修改後的樣件交給乙方。如果甲方不同意修改或逾期仍未提供修改稿,造成無法辦理戶外廣告登記審批手續的,乙方有權解除合同,不視爲乙方違約。
7、應甲方要求,乙方承擔廣告設計、製作的,乙方應在廣告發布日的 天前,將廣告發布樣件交給甲方,經甲方確認並辦理登記審批後方可發佈。
8、因乙方原因造成廣告無法按期發佈的,乙方應在廣告發布日的 天前以書面形式通知甲方,重新發布事項由雙方共同協商。否則乙方應按廣告發布費用的 %賠償甲方損失。
9、乙方應定期對戶外廣告發佈設施進行維護,保持戶外廣告整潔、完好、美觀,確保廣告的發佈效果。戶外廣告發佈設施損毀和發生故障的,乙方應在 日內修復。
10、乙方應建立廣告檔案管理制度,自本合同履行完畢之日起保存本合同文本和有關資料兩年。
第四條 違約責任
(一)本合同所有條款甲乙雙方應共同遵守,任何一方不得在未徵得對方同意的情況下擅自修改或違背。
(二)甲方未按照約定繳付廣告費用的,每逾期一天按照未支付金額的 %支付違約金。逾期付款時間超過 日的,乙方有權解除合同。
(三)因甲方未按期交付廣告樣件造成本合同無法履行的,由甲方承擔違約責任,按本合同約定廣告費用的 %向乙方支付違約金。
(四)因乙方原因導致廣告漏發或者錯發、規格和內容錯誤的,乙方給予補發,補發時間由甲乙雙方協商確定。由此致使甲方無法實現合同目的的,乙方應按廣告費用的 %賠償。
(五)乙方已盡法定審查義務,而因甲方提供虛假證明材料造成廣告作品侵犯第三方合法權益的,甲方承擔全部責任,乙方明知或應知甲方提供虛假證明材料的除外。
(六)乙方未盡法定的廣告審查義務導致發佈的廣告違法,甲方可向乙方追究相應的責任。
(七)因乙方未在約定時間內修復受損和發生故障的設施而影響廣告發布效果,致使無法實現廣告目的的,應按日向甲方支付賠償金 元。
(八)因不可抗力因素導致本合同無法履行的,由甲乙雙方協商解決,均不承擔違約責任。甲乙雙方一致確認,因自然災害、重大政治、社會活動和事件等特殊原因致使本合同無法履行的,爲不可抗力,適用本條約定。
第五條 合同爭議解決方式
雙方在履行合同中發生的爭議,由雙方協商解決。協商不成的,雙方同意按以下第 種方式解決:
1、向 仲裁委員會申請仲裁;
2、向 人民法院提起訴訟。
本合同未盡事宜,按國家有關法律和行政法規規定,由雙方協商做出補充協議,補充協議與本合同具有同等效力。本合同一式 份,甲、乙雙方各執 份。
甲方(章):___________
法定代表人(簽字):___________
乙方(章): ___________
法定代表人(簽字): ___________
簽約日期:年 月 日
關於承攬合同集錦 篇21
承攬合同樣板
合同編號:____________________簽訂地點:___________________
簽訂時間:________年____月____日
定作方:______________________
承攬方:_________________________
第一條加工物、數量、報酬、交貨期限
項目名稱及內容_________________________
計量單位_________________________
數量_________________________
工作量_________________________
報酬_________________________
交付期限_________________________
單價_________________________
金額_________________________
(注:空格如不夠用,可以另接。)
第二條技術標準、質量要求:
第三條承攬人對質量負責的期限及條件:
第四條定作人提供技術資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求:
第五條承攬人使用的材料由__________________人提供。
材料的檢驗方法:__________________________________________________________________
第六條承攬項目中的主要工作應由第三人來完成。可以交由第三人完成的工作是:
第七條工作成果檢驗標準、方法和期限:
第八條結算方式及期限:
第九條定作人在________年____月____日前交定金(大寫)__________________元。
第十條定作人解除承攬合同應及時書面通知承攬人。
第十一條定作人未向承攬人支付報酬或材料費的,承攬人(是/否)可以留置工作成果。
第十二條違約責任:
第十三條解決合同糾紛的方式:本合同在履行過程中發生爭議,由當事人雙方協商解決。協商不成的。
按下列第______種方式解決:
(一)提交_______________________委員會_____;
(二)依法向人民法院起訴。
定作方(公章)_________承攬方(公章):_________
簽訂地點:_________簽訂地點:_________
_________年____月____日_________年____月____日
關於承攬合同集錦 篇22
甲方(定作人):
乙方(承攬人):
甲方因工作需要,與乙方本着平等自願、協商一致、公正公平、誠實信用的原則,根據《中華人民共和國合同法》以及國家相關法律法規,簽訂本合同。
一、承攬期限
本合同自 年 月 日起至 年 月 日止,合同期滿自行終止。
二、承攬範圍及工作標準
1、承攬範圍:
2、工作標準(見附件)。
三、承攬方式
乙方承攬合同中所規定的保潔服務,並負責承攬保潔服務所需各種設備、材料、工具等相關費用。
四、承攬費用
1、合同期保潔承攬費用總額爲 元。其中,月度保潔費用爲 元。
2、保潔承攬費用包括保潔人員的勞動報酬、社會保險費及乙方管理服務費用。
五、付款方式
乙方按照承攬合同要求完成當月度保潔服務工作後,甲方 於次月 日前,扣除考覈扣款後將上月度的保潔費用一次性支付給乙方。
六、甲乙雙方的權利和義務
(一)甲方的權利義務
1、爲乙方提供進入甲方場所開展服務工作的必備條件,確保乙方服務人員在甲方進行服務工作的合法性。
2、向乙方提供工作中所需的水、電供應。
3、向乙方提供適合存放工具、設備、材料及更衣的庫房。
4、甲方有權對乙方服務人員的工作質量進行監督檢查。如乙方未按照保潔服務範圍和標準組織實施,甲方書面通知乙方整改;乙方拒不整改或整改未完成的,甲方根據具體情況,按月從乙方的承攬費中扣除相關費用。
5、甲方不得要求乙方員工從事與保潔服務範圍和標準無關的其他工作;否則,所產生的責任由甲方承擔。
(二)乙方的權利義務
1、乙方應選派態度和素質良好、已實行崗前體檢的服務人員進駐甲方服務場所,並應着裝整齊,配戴胸卡。凡不符合保潔服務及其相關崗位要求的`人員,乙方不得派給甲方。
2、乙方派駐甲方的服務人員應遵守甲方的各項管理制度。
3、乙方應明確專人,具體負責承攬服務範圍與服務標準的實施、監督與指導,以及甲乙雙方的工作協調。
4、方因服務不當造成甲方物品損壞或丟失的,在甲、乙雙方共同查實情況後,乙方應在24小時內照價賠償。
5、乙方派駐的服務人員,在工作期間有盜竊及違法行爲的,經雙方查實,乙方除照價賠償外,應立即將其開除;嚴重違法者追究其法律責任。
6、乙方必須與保潔服務人員簽訂勞動合同,依法繳納社會保險,自行承擔員工的人身安全責任、勞資糾紛責任,以及由此發生各種費用。
七、合同的變更或解除
1、本合同履行過程中經雙方協商,可變更合同內容或解除合同。
2、一方嚴重違反本合同約定的事項,另一方可以單方面解除合同,但應提前10個工作日通知對方。
八、違約責任
合同任何一方未按合同約定履行其責任義務,給對方造成損失的,承擔賠償責任。
九、其他事項
1、乙方應制訂並嚴格履行安全生產責任制,做好日常職工安全教育工作。
2、甲方對乙方履行合同情況進行年度綜合評價,綜合評價不合格,不再續簽合同。
3、本合同履行過程中,乙方承擔一切安全風險責任。
4、本合同履行過程中發生爭議的,由雙方當事人協商解決;協商不成的,依法向甲方所在地人民法院起訴。
十、本合同一式陸份,甲方執四份,乙方執二份,本合同由甲、乙雙方簽字蓋章後生效。
附件:工作範圍及工作標準
甲方(蓋章): 乙方(蓋章):
法定代表人 法定代表人
或委託代理人: 或委託代理人:
年 月 日 年 月 日
簽訂地點:
關於承攬合同集錦 篇23
甲方:
乙方:
甲乙雙方按照《中華人民共和國合同法》和《建築工程承包合同條例》規定的原則,結合房屋建設的實際情況,經過協商,自願達成如下協議。
一、工程概況:
甲方準備在 縣 街新建三層樓帶尖子的房屋一棟。經與乙方接觸、洽談、協商,決定將其房屋交由乙方承建,具體如下: 1、房屋主體結構施工,內牆粉刷,外牆施工(按城建局圖紙),一樓地板磚鋪設,衛生間(包括一、二、三、四樓衛生間)瓷磚鋪設。
2、乙方按照甲方的圖紙保質保期來進行施工,工程從20xx年 月 日開始動工,至20xx年 月 日竣工。房屋主體結構施工必須於20xx年6月10日前完工。
3、甲方負責建築所需的鋼筋、水泥、沙子、磚、地板磚、瓷磚。
4、施工期間甲方自願將自有的攪拌機一臺,抽水機一臺、刨牀機一臺、膠輪車兩部等物品借與乙方使用,設備維護由乙方負責,施工完畢後歸還甲方。
5、房屋施工所需如:腳手架、跳板、模板等建築材料由乙方負責。
二、費用結算
1、房屋建設採用費用包乾的方式。
2、房屋建築總面積以最後實際修建面積爲準,按每平方240元計算。
3、付款方式:
①乙方完成的工程經甲方驗收合格,甲方按月向乙方按工程完工的70%支付工程款。
②全部工程完工後,經甲方驗收合格,付清工程的餘下款項。
三、質量要求:
1、工程驗收標準,甲方按照下面的規定執行。
2、施工中,乙方應按照甲方的要求進行施工,主體結構建設時,牆體要垂直、整體平整,所有的門及門窗的安放與牆體成一條線;粉刷時牆體厚度均勻,無裂縫,內牆面達到整體水平、平整、無裂縫,門及門窗與牆接觸地方的`粉刷看不到縫隙,天面要達到厚度均勻,無裂縫,一樓地板磚樓及衛生間的瓷磚要平整完好的粘貼,達到水平;陰陽角與牆體成一條線,與牆面垂直或平行;房屋四周要進行雨水排除的處理,待工程全部結束後,甲方進行竣工驗收。
四、法律責任:
1、工程施工現場的安全由乙方自行完全負責,若發生安全事故由乙方完全負責,承擔一切責任,甲方概不負責,沒有任何法律責任。
2、乙方不按甲方要求進行施工,延期完工或者質量不合格,乙方須對甲方的損失承擔賠償責任。
五、需要說明:
1、本合同一式二份,雙方各執一份。
2、本合同自 年 月 日簽定之日起生效。
甲方(蓋章):_______________ 乙方(蓋章):___________________
甲方代表簽名:_______________ 乙方代表簽名:___________________
地址:_______________________ 地址:___________________________
電話:_______________________ 電話:___________________________
傳真:_______________________ 傳真:___________________________
日期:______年______月_____日 日期:_______年_______月_______日
關於承攬合同集錦 篇24
發包人(以下簡稱甲方):
法定代表人:
承包人(以下簡稱乙方):
代表人:
爲了全面履行施工合同,加強對工程項目的管理,提高企業經濟效益,增加項目經理及項目相關人員的收入,經甲方研究決定,對該工程項目的管理實行責任承包制。通過對乙方的執業資質、施工業績、管理能力、風險抵押等方面的綜合考評,確定乙方即某項目部爲工程項目的承包人。雙方本着公開、公平、平等、自願、誠實信用的原則,達成如下協議:
一、承包的方式:
風險抵押、個人承包
乙方同意向甲方交納風險抵押金______萬元,對工程項目的管理負責,以風險抵押的方式承包。
二、承包的期限:
自______年______月______日至該工程竣工交驗(工程竣工結算價款及分包結算價款清算完畢)。
三、承包工程項目概況:
1、工程名稱:
2、工程地址:
3、建設單位:
4、設計單位:
5、承包範圍:招標文件中規定的內容(含業主在工程施工過程中因設計變更要求增加或調整的工程內容。)
6、建築面積:______平方米
7、施工工期:總日曆工期:______天,以開、竣工報告爲準,業主工期若延期,工期順延;工期與業主合同有關規定不一致的,按業主合同和有關通知執行;超出規定工期、沒按業主和甲方要求時間內進場,則視爲違約。
8、分段任務:______年______月______日前完成基礎
______年______月______日前完成主體結構封頂
______年______月______日前完成裝修
______年______月______日前交付使用
如因建設方和甲方原因影響工期,則在承包工期基礎上順延。
四、承包的指標
1、成本指標:本工程承包價款確定爲______萬元。承包範圍內總價一次性包死。乙方承包價中含按當地稅務部門規定應當繳納的各種稅、費。
2、質量指標:一次驗收合格率______%。
3、安全指標:無重傷、死亡事故發生。
4、進度指標:滿足總承包合同的要求,
5、其他約定:
五、甲方的職責和權限
1、甲方的職責
(1)負責組織施工合同“交底”和施工組織方案的審定以及建設單位、
地方社會環境資源的聯繫銜接;開工前交施工設計圖紙套及相應的施工技術資料給乙方。
(2)根據項目需求及乙方請求對外簽訂勞務分包合同、材料設備購置合同、機械材料租賃合同等。
(3)協助乙方組織竣工驗收、竣工決算和評優申報;
(4)負責組織項目管理期間和終結時的考覈審計;兌現項目承包人經濟收益(包括薪金)或實施經濟賠償處罰;
(5)協助乙方選聘項目管理人員,組建項目經理部,配置其他生產要素;
2、甲方的權限
(1)有權對乙方的施工管理工作進行指導、檢查、監督、協調;不定期對工程進度、質量、工程檢(試)驗資料、工程資金的使用等.進行監督、檢查。
(2)除建設單位指定外,有權將項目的工程分包給專業公司;
(3)乙方違法、不執行國家標準不按規範進行管理施工、違反甲方有關規定的情況下,甲方有權進行糾正,責令停工整改、予以經濟處罰、終止承包合同、調整承包人。
(4)審覈乙方編制的施工組織設計、工程進度計劃及完成工程量報表。
六、乙方的’職責和權限
1、乙方的職責
(1)代表企業實施項目管理,遵守國家法律法規,執行強制性標準,執行企業相關管理制度,積極維護企業合法權益;對所施工的項目自開工準備至竣工驗收,實施全過程、全面管理;
(2)根據國家規範組織編制項目管理實施計劃;
(3)組織實施施工現場的生產要素的配置和管理;
(4)組織制定和實施項目經理部各項管理制度;
(5)在企業授權範圍內負責與建設單位、監理單位、地方政府相關部門、企業管理層的工作聯繫和協調,負責勞務分包、協作單位的管理;
(6)解決施工現場和項目經理部出現的’問題,發現和處理突發事件;
(7)負責竣工驗收和竣工結算,提供和準備相關技術經濟資料;
(8)協助企業進行項目的檢查、鑑定和評優、評獎申報;
(9)負責員工的各項管理和教育、企業文化和精神文明建設;
(10)接受上級和地方建設行政主管部門的檢查監督,認真落實整改意見,提高管理水平;接受本企業的檢查監督和考覈審計;
(11)處理項目經理部善後工作和工程質量保修服務,完成清收工程款等債權債務的清理和移交;
(12)按照甲方的要求報送完成各種指標的情況;
(13)按公司規定及時足額交納職工的各種保險等費用;職工發生工傷事故,保險費賠付不足部分,按照甲乙方3:7比例分擔;如果乙方沒有交納保險費的,職工發生工傷事故,由乙方全額承擔。
(14)負責項目運轉所需資金的籌措及其他風險控制;
(15)因質量、工期、安全、文明施工及各種違章造成的費用、罰款、違約金和經濟損失等均由乙方承擔。如發生仲裁或訴訟,甲方對外承擔費用後,甲方有權向乙方追償包括訴訟費、律師費在內的一切費用。
2、乙方的權限
(1)代表甲方實施項目管理,全面履約施工合同,遵守國家法律法規,執行強制性標準、規範和甲方相關管理制度;
(2)根據甲方的授權,組建項目經理部,項目經理部全面工作;.甲方項目部印章只能用於與本工程有關的材料採購合同的簽訂、工程文件收發、函件製作活動中,不得用於本工程材料、工程款、民工工資等資金的結算、借支和與本工程無關的活動,不得用於變更業主合同規定,乙方也不得以項目的任何名義擅自對他人作出承諾;否則;視爲乙方違約,並承擔由此造成的一切責任和經濟損失。
(3)確定項目經理部組織架構,班子成員報甲方審查批准後,報送業主、監理單位及有關管理部門備案。未經甲方同意,班子人員不得隨意更換,否則視爲乙方違約;
(4)有權選擇聘用管理人員和生產工人,乙方聘請的施工人員應當具備相應的資質或資格,並複印其身份證件、證書存檔備查;否則,視爲乙方違約。少數關鍵崗位的管理人員按規定程序可外聘;確定管理人員職責、權限,並組織考覈獎懲;
(5)有權在甲方確定的合格分承包方名單中選擇勞務隊伍,但必須報發包方備案;乙方無權轉包或分包本合同工程,否則甲方有權終止本合同,甲方有權要求乙方承擔承包總價______%的違約金。
發包人:
承包人:
關於承攬合同集錦 篇25
委託單位(甲方):
承攬單位(乙方):
爲規範裝飾裝潢施工,保護甲乙雙方的合法權益,根據《中華人民共和國合同法》、《建築安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》以及有關法律、法規規定的原則,結合本項目的具體情況,雙方經友好協商同意,就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同並共同遵守。
一、工程概況
1.工程名稱:__________________________________。
2.工程地點:__________________________________ 。
3.承包範圍:參見合同附件之預算表。
4.工程承包方式:雙方商定採取下列第____________種承包方式:
(1)承包人包工、包料;
(2)承包人包工、包部分輔料,發包人提供裝修主要材料;
(3)承包人包工、發包人包料。
5.施工圖紙:雙方施工圖採取下列第____________種方式提供:
(1)發包人自行設計並提供施工圖紙,圖紙一式二份,發包人、承包人各一份;
(2)發包人委託承包人設計施工圖紙,設計費(大寫)____________ 元,由發包人支付(此費用不在工程價款內).
6.施工圖紙經甲乙雙方確認後,提供方應當負責在約定的開工日期前____________內取得有關部門確認或者批准。
施工圖紙一式二份,甲乙雙方各持一份,作爲本合同的附件。
7.甲方自願將 項目委託給乙方施工。工程總造價計 圓整,大寫金額: 圓整(附報價清單)。
二、施工時間
工程期限 日,時間自 起至 日止。如在製作期限內甲方提出變更而造成待工,工程時間順延。
三、甲方工作
1、開工前 _______天,全部騰空或部分騰空房屋,清除障礙物(合同已經包清理的除外),對未能全部騰空的房屋的傢俱和陳設採取保護措施,爲承包人進場做好準備工作。
2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續,保證乙方能夠順利進場施工,除法律、法規和規章規定應當由乙方辦理的手續外。
3、提供符合施工要求的.水源、電源,負責協調鄰里及管理機構之間的關係。
4、參與工程質量和施工進度的監督,負責材料進場、竣工驗收確認工作。
5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的,應當負責做好施工現場的保護等工作,應當注意爲施工提供各種便利條件。
6、按照約定的期限支付工程費,依據規定交納應由其承擔的各種稅費。
四、乙方工作
1. 參加有關施工圖紙或作法說明會議或現場交底,擬定施工方案和計劃交甲方審定確認。
2. 施工中嚴格執行安全施工掃做規範、防火規定、施工規範及質量標準,按期保質完成工程。
3. 未經甲方同意或有關部門批准,不得隨意拆改原建築物結構及各種設備管線。
4. 保護好原居室室內的傢俱、陳設及水電管線的完好,保證居室內上、下水管道的通暢。
5. 對於施工過程中的有關事項(如材料的進場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等)需要甲方確認的,應當及時並給予其必要的準備時間。
6. 嚴格執行有關施工現場管理的規定,不得擾民及污染環境;保證施工現場的整潔,工程完工後負責清掃施工現場。
7. 工程竣工前未移交甲方之前,負責對現場的設施和工程成品進行保護。
五、驗收和標準
1.按照合同規定的質量要求,圖紙作爲驗收標準。
2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
六、工程款付款方式如下表:
付款時間
付款百分比
金額
合同簽訂後 開工前二至五天
50%
施工完成交付驗收後兩日內
40%
竣工驗收一箇月後
10%
七、違約責任:
1、由於甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的_________%支付違約金。
2、由於乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。
3、甲方未辦理有關手續,強行要求乙方拆改原有建築承重結構及共用設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責並擔責任。
4、乙方擅自拆改原有建築承重結構或共用設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款),由
乙方負責並承擔責任。
八、質保期
乙方承諾裝修質保期六個月,質保期間出現裝修質量問題,乙方負責維修。
九、其他:
1、本合同一式 份,
2、本合同自雙方代表簽字、蓋字後生效,需辦理鑑(公)證的,自辦理鑑(公)證之日起生效,工程竣工驗收符合要求過質量保修期後終止。
3、本合同簽訂後,若雙方需要提出修改時,經協商一致後,可簽訂補充協議,作爲本合同的補充合同。
4、雙方因履行合同發生的爭議,由雙方協商解決,如協商不成,依法向杭州仲裁委員會申請仲裁。
委託方(甲方): 承攬單位(乙方):
代表人: 代表人:
日期: 日期:
地址: 地 址:
電話: 電 話:
關於承攬合同集錦 篇26
委託方: 紡織器材廠(甲方) 承攬方: 電鍍廠(乙方)
1.加工的項目、產品名稱、規格 數量 價格、交貨期:
2.質量標準:乙方根據甲方提供圖紙規定的技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之 ,但損壞件必須歸還甲方。
3.原料供應:加工用鋅塊由甲方供應。
4.交貨方式:由乙方負責往返運輸,運費由乙方自負。
5.質量驗收方法:完成加工後由甲方按質量標準驗收。
6.結算方式:通過銀行託收。
7.違約責任:甲方委託乙方加工鍍鋅、淬火等,乙方應按規定日期完成;逾期由乙方負擔甲方的經濟損失,每天按加工產品總值千分之 交納罰金。甲方未按規定的時間和數量交付乙方加工物品,因而造成乙方停工損失,應按實際損失賠償。
甲方: 紡織器材廠 乙方: 電鍍廠
法定代表人: (蓋章) 法定代表人: (蓋章)
地址: 地址: 銀行帳號: 銀行帳號:
年 月 日
關於承攬合同集錦 篇27
委託方:
承擔方:
簽訂地點:
簽訂時間:年月日
依照《合同法》、《廣告法》、《加工承攬合同條例》等有關法律規定,經雙方協商,簽訂本合同,共同遵守。
第一條廣告承攬要求
1、項目(媒介):
2 、廣告內容及有關證件的名稱、編號:
承攬方應按《廣告法》規定,認真審查上述證件。委託方提供虛,應承擔相應責任。如委託方提供的`廣告內容不合法,承攬方有權拒絕。
3、發佈地點或形式:
4、顏色:
5、規格或材料:
6、刊播次數、起訖時間、日期:
7、其他要求:
第二條費用及支付辦法
1、費用包括:
設計、製作費:
發佈費:
代理費:
合計金額(大寫):
2、結算方式和期限:
3、承攬方必須開具廣告業務統一發票,否則,委託方有權拒付廣告費。
第三條驗收方式及時間
第四條違約責任
1、委託方中途廢止合同,按未履行部分廣告費的x%,向承攬方償付違約金;超過合同規定期限付款,每逾期一天,按所欠款項的償付違約金。
2、承攬方不能完成合同規定的工作,按未改造部分廣告費的x%,向委託方償付違約金;不能按期履行合同,每逾期一天,按逾期未完成部分廣告費的支付違約金。
3、其它違約責任按《加工承攬合同條例》執行。
第五條合同爭議解決方式
本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,協商不成的,按下列第種方式處理:
1、提交仲裁委員會仲裁
2、依法向人民法院起訴。
第六條雙方商定的其他事項
第七條附則
1、本合同附件,名稱。
2、本合同正本一式二份,合同雙方各執一份,副本x份。
3、本合同有效期:自年月日生效至年月日終止。
委託方:
單位名稱(蓋章):
地址:
郵編:
法定代表人:
委託代理人:
電話:
開戶銀行:
帳號:
稅號:
承攬方:
單位名稱(蓋章):
地址:
郵編:
法定代表人:
委託代理人:
電話:
開戶銀行:
帳號:
稅號:
關於承攬合同集錦 篇28
甲方(發包人):
乙方(承包人):
甲、乙雙方根據《中華人民共和國合同法》等有關法律法規之規定,遵循平等、自願、公平及誠實信用之原則,經友好協商一致,就乙方承攬甲方(吊頂及封窗工程等相關事宜,依法訂立本合同,以資雙方共同信守。
一、工程概況
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、工程內容及承包方式:甲方將吊頂及封窗工程以單包工形式交由乙方施工,如果實際工程量與預算之數量有差異,根據合同約定單價,依照甲方驗收合格的實際工程量據實結算。工程內容如有變更,具體以經雙方簽證確認的工程設計、施工圖紙等合同文件 約定及其變更範圍內的全部工程內容以及雙方其他合同文件約定或補充的內容爲準;乙 方依法、依約對其承攬的上述工程承擔質量保證和保修責任。
二、工程施工期限
1、本工程總工期 日曆天,工期自 20xx 年 月 日起,至 20xx 年 月 日止;因甲方原因遲延開工的,應以甲方開工令載明的實際開工日期爲準(竣工日期相應順延)。
2、如受不可抗力之影響造成工程不能按期完工的,乙方(提供相關書面證明材料)報甲方認可並辦理簽證後,可相應順延工期。
三、合同價額及付款方式
1.吊頂面積240平方,經協商按每平方 元。
2.封窗22個(2.6米1.6米),經協商每個 元。
3.甲方承擔乙方交通費用 元。
4.工程完工並驗收合格後三個工作日內甲方向乙方結清全部工程款。(工程
完工並驗收合格後三個工作日內甲方向乙方支付工程款總額的95%(據實結算),工程款總額的 5 %留作工程質量保證金,工程質量保證期爲三個月,期滿後三個工作日內由乙方書面申請並經甲方審覈無異議的依約無息退還;)二選一
四、工程質量
乙方應嚴格按照國家及行業有關規定,取得相應施工資質配備相應專職專業施工人員,並及時辦理完善本工程施工所需一切相關證件及手續,遵守本合同、設計圖紙和甲方要求及變更約定,遵照國家及行業相關標準與規範進行施工。工程竣工,應達到本合同及設計質量標準、功能和甲方使用需求。因工程質量問題導致維修、更換、重建的,以及造成甲方或其他第三方人員及財產損失的,乙方應承擔全部責任。工程質量保證期爲三個月。
五、甲乙雙方的責任
1、甲方應提供確保乙方順利施工條件並按合同要求及時付款。
2、乙方保證文明施工確保工程質量,施工時自負安全責任。在工程質量保證期內,乙方免費上門爲甲方提供維修、更換等服務。
3、乙方工程質量未達到甲方驗收標準的,乙方應及時返工直至達到甲方驗收標準,相關費用由乙方自行負責。
六、違約責任
1、若甲方未能在約定的期限內支付工程款的,應向乙方支付應付工程款的利息(以中國人民銀行同期同類人民幣貸款基準利率爲準計息)。
2、乙方無故停工或未按本合同約定日期竣工的,每逾期一天,乙方向甲方支付滯納金 元。逾期 天后甲方有權單方解除合同,並向乙方要求支付違約賠償金 元,相關金額從乙方工程款中扣除,不足部分由乙方向甲方補足。
3、乙方工程經返工後仍未達到甲方驗收標準的,甲方有權單方解除合同,並向乙方要求支付違約賠償金 元。
七、爭議解決
甲乙雙方發生爭議協商解決,如協商不成交武漢仲裁委員會仲裁。
八、其他
1、本合同簽字生效後甲、乙雙方如有未盡事宜或對合同條款修改,需經雙方協商同意並簽訂補充協議。
2、補充協議及附件與本合同正文有同等的法律效力,雙方須共同遵守。
3、本合同自甲乙雙方的法定代表人或授權委託代理人簽字之日起生效。
4、本合同一式貳份,甲乙雙方各執壹份,具有同等法律效力。
甲方:
授權/法定代表人: 年 月 日
乙方: 年 月 日
關於承攬合同集錦 篇29
甲方:
乙方:
經甲乙雙方友好協商,甲方同意將工程的施工項目交由乙方負責施工。根據《中華人民共和國合同法》和《建築安裝工程承包合同條例》的規定,結合本工程具體情況雙方達成以下協議:
一. 工程概況
1. 工程名稱:
2. 工程地點:
3. 承包範圍:
4. 承包方式:包工、包料、包費用
5. 工期:按照甲方書面通知乙方開工進場之日起個日曆天。
6. 工程質量:本工程爲合格工程(具體要求詳見第三條)
二. 合同單價和付款方式
1. 合同單價:
2、實際結算價款以甲乙雙方簽字確認的工程量乘以單價爲準。以上價格包括含稅價,材料及其運輸費,人工費,裝卸費,設備費等一切費用。合同價款一經確定,不作任何調整。
4、該項目合同約定的款項由有限公司按照本合同約定支付,項目的發票及合格證開具給有限公司。乙方應向甲方提供稅務部門認可的.正規票據,如乙方提供假票據則應賠償甲方所有損失及承擔一切法律責任。
三.技術要求和質量標準
四.違約責任和安全責任
1.因乙方原因逾期竣工,每逾期一天,乙方支付給甲方合同價款1%的違約金。 乙方質量標準達不到甲方要求則乙方承擔合同價款的10%違約金支付給甲方,並承擔由此對甲方造成的一切經濟損失。
2.乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定,嚴格按安全標準組織施工,並隨時接受行業安全監察人員依法實施的監督監察。乙方必須採取必要的安全防護措施,消除事故隱患,由於乙方安全措施不力、管理不到位等原因造成事故責任的,因此發生的所有賠償費用、包括給施工人員或第三方人員造成財產或人身損害的,均由乙方承擔,甲方不承擔任何責任。
五.爭議或糾紛處理
1. 本合同在履行期間,雙方發生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方可
協商解決。
2. 當事人不願通過協商調解解決或協商調解不成時本合同在執行中發生的爭議
雙方同意可向甲方所在地法院提出訴訟解決。
六.保修
1. 本工程保修期爲年
在保修期內,如有質量問題,在接到甲方通知後24小時內安排人員到現場進行免費維修。若乙方不能及時維修,甲方可委託他人維修,維修費用由乙方承擔。
七.本合同未盡事宜,甲乙雙方協商解決。本合同經雙方簽字和蓋章後生效。本合同一式四份,甲方執份,乙方
甲方:
簽字
電話:
甲方駐工地代表:
電話:
執份。 乙方: 簽字 電話: 日期
關於承攬合同集錦 篇30
簽定日期:____年__月__日
定作方(甲方):_____
電話:__________
承攬方(乙方):_____
電話:__________
經雙方協商,簽定本加工承攬合同,並嚴肅履行。
┌────┬────┬─────┬─────┬────────────┐
│ │ │ │ │ 加工費 │
│ 品名 │ 規格 │ 單位 │ 數量 ├─────┬──────┤
│ │ │ │ │ 單價 │ 金額 │
├────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │
└────┴────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
定作方供應原材料:
┌─────┬────┬────┬────┬────┬────────┐
│ 原材料 │ 規格 │ 單位 │ 數量 │ 日期 │成品單位耗用量 │
├─────┼────┼────┼────┼────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├─────┼────┼────┼────┼────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │
└─────┴────┴────┴────┴────┴────────┘
1.技術資料、圖紙提供辦法:___________。
2.產品檢驗標準和方法:______________。
3.交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔:__________。
4.貨款及費用結算辦法及期限:_____________。
5.本合同自雙方簽訂之日起生效,合同履行完畢即失效。
甲方(蓋章):
乙方(蓋章):
評論(0)