有關承攬加工合同(精選33篇)
有關承攬加工合同 篇1
定作單位:某某項目經理部(以下簡稱甲方)
承攬單位:某某海陸模壓有限公司(以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國建築法》、《中華人民共和國合同法》、《加工承攬合同條例》等有關規定,甲方將本工程項目加工製作委託給乙方承攬加工,結合具體情況,雙方本着公平合理的原則,經充分協商一致,簽訂本補充合同,以資共同遵照履行。
一、加工品名:某某某某高爐大修工程高爐斜橋上料弧型軌道加工製作,乙方不得以任何理由拒不接受甲方委託加工的.構件。
二、加工總價:捌仟元整人民幣(¥:8000.00元人民幣)
三、本加工構件合同總價一次包定,不受市場物價浮動和有關部門調價文件的影響;已包含了加工製作時所要發生及所涉及到的所有加工內容及費用,加工製作範圍內將不再發生的其它費用支出。
四、本合同價款已含乙方應繳納的稅費和各種規費,乙方開具發票。
五、加工期限:暫定某某日曆天。按甲方施工進度要求、加工順序和出廠時間及時交付加工構件。具體交付日期甲方提前五天通知乙方。
六、交付狀態:按甲方提供的加工製作圖圖示狀態交付。
七、交付地點:運輸至甲方指定場地,甲方負責卸車。
八、本補充合同作爲原合同之附件,與原合同具有同等效力。本補充合同其它規定同原合同相同。
九、本補充合同經雙方代理人鑑字、單位蓋章後即生效,至全部構件交付驗收合格、結清款項,保修期滿後自動失效。
定作單位:某某項目經理部
承攬單位:某某海陸模壓有限公司
單位地址:某某省某某市錦豐鎮
單位地址:某某省某某市楊舍鎮
委託代理人:委託代理人:
執行人:執行人:
電話號碼:電話號碼:
簽訂日期:___年___月___日
有關承攬加工合同 篇2
甲方(定作方):________________
乙方(承攬方):________________
根據《中華人民共和國合同法》規定,結合本工程實際情況,雙方友好協商簽訂本合同,以共同遵守。
一、加工製作內容
1、按甲方提供之圖紙加工,甲方提供圖紙項目全稱爲。
2、製作內容
(1)主鋼構:由定作方提供鋼板材質:________________________________;系列:________________;噸位________________:;單價約________________元;
(2)次鋼構材質:________________;噸位:________________;單價約________________元;
(3)其他:以上主構件進行拋丸除鏽,由定作方提供油漆,刷面漆道,底漆道。
二、合同價款及結算方式
1、合同總價暫定爲________________元,(以實際決算爲準)。
2、合同簽訂當日甲方付________________元,給乙方作爲合同定金(最後一次提貨時抵充貨款,如甲方定金當日未到乙方公司賬戶,本合同不予生效)。
3、結算方式:按合同規定及甲方圖紙製作,成品按理論重量進行決算(以現金或轉賬)。最後一次提貨前將所剩價款一次性付清,否則不得提貨。
三、質量要求
1、乙方必須按照國家現行鋼結構製作、驗收規範(鋼結構工程施工質量驗收規範)認真加工製作,確保構件質量達到鋼結構規範要求。
2、乙方需向甲方提供原材料質量保證書、合格證,且質量、厚度偏差均符合國家相關質量要求。
3、要求第三方檢測單位爲:
(1)檢測內容:抗滑移係數實驗□超聲波探傷檢測□鋼材力學性能複驗□
(2)其他檢測項目:。
(3)試驗檢測費用:合同價格□甲方自理□
四、交貨地點和時間
1、交貨地點:甲方在乙方廠房內提貨。
2、交貨時間:________年________月________日開始提貨。
五、包裝及運輸
1、乙方負責裝車,裝車時應按照規定要求進行裝運。要求運輸公司使用足夠數量的’墊木,儘量避免運輸過程中出現構件變形、油漆損傷,裝車費包含在合同價內。
2、甲方負責運輸,運輸標誌應該按要求實施(具體要求由甲方在發運前另行交底)。
3、運輸費用由甲方承擔,構件到位後甲方負責卸車。
六、雙方權利及義務
1、甲方向乙方提供完整的構件圖紙套,並簽字認可。由乙方按照甲方圖紙進行加工製作。
2、甲方應對乙方加工製作過程中的疑問及時給予解答,若需要修改變更的應當及時通知,否則由此引起的工期延誤應當順延交貨時間。
3、甲方如現場發現嚴重質量問題應及時通知乙方進行整改,乙方接到通知後小時內趕到現場協助解決。
4、乙方質量問題導致返工,乙方負責修復,並承擔返工費及直接費用。
七、違約責任
按《中華人民共和國合同法》相關規定執行。
八、合同糾紛處理方式
甲乙雙方在合作過程中,如發生糾紛,應由雙方友好協商解決,協商不成依法向人民法院起訴。
九、附則
1、本合同式份,雙方各執份。
2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章生效,此合同有效期爲年月日至年月日。
3、未盡事宜,雙方協商解決另訂補充合同。
甲方(蓋章):________________
法定代表人:________________
________年________月________日
乙方(蓋章):________________
法定代表人:________________
________年________月________日
有關承攬加工合同 篇3
承攬方:__________________
定作方:__________________
定作方委託承攬方加工________________,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品:_____________________________________________
第二條加工成品質量要求:(加工定作物品,需要封存樣品的,應當由雙方代表當面封籤,並妥爲保存,作爲驗收的依據)
第三條原材料的提供辦法及規格,數量,質量:
1、用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照合同規定原材料,並接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時,定作方有權要求重作,修理,減少價款或退貨。
2、用定作方原材料完成工作的,合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按合同規定的時間,數量,質量,規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3、原材料等物品交(提)日期計算,參照第七條規定執行。
第四條技術資料,圖紙提供辦法:
1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回覆,提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答覆,有權停止工作,並及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2、承攬方對於承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料和複製品。
3、定作方應當按規定日期提供技術資料,圖紙等。
第五條價款或酬金:價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法:
1、按照合同規定的質量要求,圖紙和樣品作爲驗收標準。
2、定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目的,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。)
第七條交(提)貨的時間和地點:
1、交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協議,並按協議執行。
2、交(提)定作物日期的計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期爲準;委託運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期爲準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期爲準,但承攬方在發出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。)
第八條包裝要求及費用負擔:____________________________________________________
第九條運輸辦法及費用負擔:____________________________________________________
第十條結算方式及期限:____________________________________________________
第十一條其他:
1、根據國家有關規定,定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的,無權請求返還定金。承攬方不履行合同的,應當雙倍返還定金。
2,根據國家有關規定,經當事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。定作方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有餘款的可以請求返還。等等。)
第十二條承攬方的違約責任:
1、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,應當負責修整或調換,並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的`損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數量少於合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。
3、未按合同規定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物,應當向定作方償付違約金________元;(合同中無具體規定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
5、未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
6、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_________%(10%——30%幅度)或酬金總額的_________%(20%——60%幅度)違約金。
7、異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管,保養費。
8、實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
9、由於保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。
10、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換,補齊的,由承攬方對工作質量,數量承擔責任。
11、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,並承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任:
1、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
2、中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的________%(10%—30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%—60%的幅度)違約金。
3、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
4、超過合同規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費後,退還給定作方;變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
5、超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
8、第十四條不可抗力:在合同規定的履行期限內,由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明後,可免予承擔違約責任,但應當採取積極措施,儘量減少損失,如在合同規定的履行期限以外發生的,不得免除責任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,並賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理:加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解,_________,也可以直接向人民法院起訴。
本合同自________年________月________日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;合同副本一式________份,交___________(如經簽證或公證,則應送簽證機關或公證機關)各留存一份。
定作方(蓋章):___________________
代表(蓋章)人:___________________
地址:______________________________
電話:______________________________
開戶銀行:__________________________
帳號:______________________________
簽訂日期:_______年_____月_____日
承攬方(蓋章):___________________
代表(蓋章)人:___________________
地址:______________________________
電話:______________________________
開戶銀行:__________________________
帳號:______________________________
簽訂日期:_______年_____月_____日
有關承攬加工合同 篇4
合同編號:_________
訂立合同雙方:_________
定作人:(以下簡稱甲方)_________
定作人法定代表(負責)人:_________簽約人:_________
定作人承辦單位:_________聯絡人:_________聯繫電話:_________
定作人機構地址:_________傳真電話:_________
承攬人:(以下簡稱乙方)_________
承攬人法定代表(負責)人:_________簽約人:_________
承攬人營業執照:_________生產報刊亭許可證明:_________
承攬人機構地址:_________聯繫人:_________聯繫電話:_________
銀行開戶許可證:_________開戶行:_________帳戶:_________
根據《中華人民共和國合同法》以及我國現行的有關法律、法規,按省局要求,雙方議定乙方承攬甲方報刊亭的加工與安裝,此項承攬合同雙方本着平等、公平、互惠的原則,訂立如下合同條款:
第一條標的
乙方承攬甲方所需報刊亭的加工與安裝合同標的額爲:_____萬元。
第二條製作報刊亭的數量、規格、價格(價款單位:每個/人民幣萬元)
1、
2、
3、
注:整個承攬加工合同按每個報刊亭的單價爲結算價,該結算價格含:包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關的稅費。
第三條加工、製作與安裝、要求
1、報刊亭安裝後穩定、可靠,空間利用充分,使用面積不小於_____平米。
2、使用材料:所有外表面使用大於_____mm厚不鏽鋼板,結構採用不鏽鋼柱、不鏽鋼方鋼骨架,透明部分不少於_____%,使用_____mm弧型熱彎加強度有機玻璃,頂部硬塑料玻璃鋼壓模一次成型,內設圖書報刊架。附件包括:推拉窗、電源接線板、電錶一塊,藍色陽光板封頂,並有通風口一處。
第四條驗收標準和方法
①、乙方將報刊亭樣品(按照甲方要求的規格、材質)製作成品後,交甲方進行初驗,初驗合格後方可生產。
②、甲方驗收採用樣品驗收與成品交付驗收相對比,也可採取隨機抽驗。
第五條交貨時間和地點及包裝運輸要求
①、交貨時間:乙方必須保證在_____年_____月_____日前全部交貨。
②、交貨地點:乙方負責送到甲方指定的安裝位置,並安裝完畢。
③、包裝運輸:乙方在交貨時,應對成品進行包裝,並保證信報箱在運輸過程中不被損壞,如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。
第六條報刊亭安裝及驗收與售後服務
①、乙方對製作的報刊亭進行安裝;
②、經乙方安裝的報刊亭,必須經甲方驗收,遇有驗收不合格的,乙方應在_____日內予以整改,不予整改、或兩次整改不合格的甲方按該報刊亭價值扣除_____%做爲另行維修費用,並不返還乙方(按雙方預定的標準和技術要求驗收);
③、乙方承諾爲甲方製作的報刊亭因質量出現問題,_____年內免費進行保修,超過_____年或屬甲方原因損壞進行維修的,需付工本費;
④、乙方承諾對甲方使用的`報刊亭進行終身維護。
第七條結算方式、期限及安裝費用
①、甲、乙雙方簽訂的合同生效後15日內,甲方應向乙方指定的帳戶撥付合同標的額30%的預付款。
②、乙方交貨後15日內,甲方再向乙方帳戶撥付合同標的額30%的價款,累積達到合同標的額的60%。
③、乙方按期安裝完畢,並經甲方驗收合格後15日內,甲方再向乙方指定的帳戶撥付合同標的額35%的價款,累積達到合同標的額的95%。
④、剩餘的合同標的額5%(_____元)價款,作爲乙方向甲方預留的質量保證金,一年後經甲方正常使用確無質量問題,甲方主動將乙方剩餘的質量保證金,一次性撥付乙方。
第八條甲方違約責任
①、甲方在乙方爲其製作報刊亭期間隨意改變數量或到貨無故拒收,甲方支付乙方合同的標的額_____ ‰的違約金;
②、甲方未按合同規定時限向乙方撥付貨款,每逾期一天,除補交貨款外,應向乙方支付_____ ‰的違約金。
第九條乙方違約責任
①、乙方未按甲方的質量要求,隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規定的原材料、偷工減料、以次充好等,甲方除按質論價外,甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除_____‰違約金;
②、乙方不得以任何方式轉包或分包,如發現轉包或分包,甲方有權終止合同,由此造成的經濟損失由乙方承擔;
③、乙方未按合同要求的時間交付報刊亭,每逾期一天,甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除_____ ‰的違約金。
第十條糾紛的處理
當事人從下列兩種方式中選擇第_____種方式,作爲本合同爭議的解決方式。
①、因履行本合同發生的爭議,由當事人協商解決,協商不成的,提交邯鄲仲裁委員會仲裁;
②、因履行本合同發生的爭議,由當事人協商解決,協商不成的,依法向人民法院起訴。
第十一條附則
①、本合同一式四份,甲、乙雙方各執兩份,自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間,甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。
②、合同執行過程中甲、乙雙方對具體制作報刊亭數量有變更的以書面文字通知爲準,口頭通知無效,報刊亭規格的變動以雙方共同協商後,作出
補充條款爲準,補充條款與本合同具有同等效力。
甲方:_________乙方:_________
簽約人:_________簽約人:_________
簽約地點:_________簽約日期:_________
有關承攬加工合同 篇5
定作單位: 項目經理部(以下簡稱甲方)
承攬單位: 鋼結構製造有限公司(以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國建築法》、《_____》、《加工承攬合同條例》等有關規定,甲方將本工程風口平臺出鐵場構件加工製作委託給乙方承攬加工,結合具體情況,雙方本着公平合理的原則,經充分協商一致,簽訂本合同,以資共同遵照履行。
第一條加工構件品名與價款
一、加工品名:某某高爐大修項目鋼結構工程風口平臺出鐵場構件加工製作,乙方不得以任何理由拒不接受甲方委託加工的構件。
二、承攬方式:本加工構件採用包人工、包輔材、包機械、包工期、包質量、包安全及綜合單價包乾、完工結算的承攬方式。
三、加工單價:每噸壹仟元整人民幣(¥:1000.00元人民幣)
四、本加工構件綜合單價一次包定,不受市場物價浮動和有關部門調價文件的影響;已包含了加工製作時所要發生及所涉及到的所有加工內容及費用,加工製作範圍內將不再發生的其它費用支出。
六、本合同價款已含乙方應繳納的稅費和各種規費,乙方開具發票。
第二條加工成品期限與交付
一、加工期限:暫定爲三十日曆天。按甲方施工進度要求、加工順序和出廠時間及時交付加工構件。具體交付日期甲方提前五天通知乙方。
二、交付狀態:按甲方提供的加工製作轉換圖全部圖示狀態交付,並配合防腐塗裝。
三、交付地點:運輸至甲方指定場地,甲方負責卸車。
第三條加工材料供應與採購
一、甲方負責供應的材料:本加工構件的`所有工程鋼材由甲方供應,並負責送貨到乙方指定地點,乙方負責卸貨。乙方應設專人向甲方辦理甲供材的限額領料手續。甲供鋼材按乙方編制的材料預算經甲方審覈後,作爲供料依據(板材材損2%、型材材損3%)。乙方按圖紙要求負責組織排版套材下料,排版圖必須經過甲方確認後方可下料切割,超供用料甲方負責回收或按市場廢鋼價在乙方工程款中扣除;如因乙方原因超領用料或浪費材料按同期市場價在乙方工程款中扣除,並加收5%的採管費。
二、乙方負責供應的材料:本加工構件的所有輔材、措施用料均由乙方自行採購;採用甲控乙供形式;所有材料必須符合施工圖設計要求。
三、乙方自行採購的材料、構配件等應具有產品合格證或質量證明文件,沒有合格證書,且未經鑑定或經過試驗定爲不合格的材料、構配件等,甲方有權制止使用,由此而造成的損失由乙方負責。
四、具有合格證書的材料、構配件等應按規定複驗,其檢驗費用由乙方承擔,如屬不合格產品,其不合格產品由乙方在48小時內清理出場。
五、材料代用,經甲方批准後,乙方方可使用代用材料;因乙方原因使用時,由乙方承擔發生的費用。
第四條加工成品質量與驗收
一、根據設計施工圖、修改圖、轉化圖、變更通知、施工說明及有關技術文件資料,遵照國家現行《建築安裝工程施工及驗收規範》、《建設工程質量管理辦法》和有關工程質量的規定,由乙方確保本加工構件質量。
二、質量等級:一次驗收合格
三、保修期限:保修壹年。
四、技術資料:由甲方提供壹套加工圖紙及加工技術說明資料,交付完畢後收回,乙方不得留存技術資料的複製品。技術資料必須按甲方貫標程序記錄整理,格式採用甲方提供的表格格式。
甲方(蓋章):_______________乙方(蓋章):___________________
甲方代表簽名:_______________乙方代表簽名:___________________
地址:_______________________地址:___________________________
電話:_______________________電話:___________________________
傳真:_______________________傳真:___________________________
日期:______年______月_____日日期:_______年_______月_______日
有關承攬加工合同 篇6
訂做方(以下簡稱需方):
承攬方(以下簡稱供方):
訂做方委託承攬方加工25米箱梁芯模模板,根據《中華人民共和國合同法》規定,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。
一、標的物名稱、規格、數量、單價、金額:(此合同單價爲稅前價)
品名規格數量單位重量(噸)單價元/噸價款(元)備註
箱梁芯模25米正交2套11 7000 77000約計重量
總計
總金額(大寫)柒萬柒仟元整
二、技術資料提供方法:需方提供標的物所需施工圖,按需方確認的標的’物圖紙加工;
三、質量要求:供方嚴格按圖紙加工,產品質量符合行業相關規範要求,並配合甲方的監督檢查;
四、交貨地點:供方廠內驗收交貨;
五、交貨時間:合同簽訂生效後,第一套芯模10月8日交貨,第二套芯模10月13日交貨。
六、計量方式:需方以標的物加工過磅重量進行結算;
七、結算方式:合同簽訂後需方預付材料款貳萬伍仟元,需方在提取標的物時結清所提取標的物的剩餘款項(以實際加工產品數量、品種爲準)。
八、標的物所有權自交付全部貨款時起轉移,但需方未履行支付價款全部貨款義務的,標的物仍屬於供方所有。
九、運輸方式及到達站和費用負擔:汽運,施工現場,供方幫助配貨,供方承擔運輸費用.工地卸車及其它費用由需方承擔。
十、本合同解除的條件:合同執行完畢或未付材料預付款。
十一、違約責任:由違約方負責;
十二、解決合同糾紛的方式:協商方式,如協商不成,提交仲裁委員會解決,或依法向人民法院起訴;
十三、本合同自雙方簽字且預付材料款到帳之日起生效。本合同傳真件同樣有效。
十四、本合同一式兩份,如有未盡事宜可另立合同附加件,與本合同具有同等法律效應。
訂做方:承攬方:
簽訂時間:xx年xx月xx日
有關承攬加工合同 篇7
定作方:合同編號:
簽訂地點:
承攬方:簽訂時間:
一、加工標的
貨物名稱
型號
面料
顏色
單位
數量
單價
總金額
交貨地點及期限
交期:
出口國:
合計人民幣(大寫)
按實際金額結算 單價含線 稅 封箱帶
二、定作方提供材料(若定作方提供材料,則必須填寫)
材料
質量
數量
提供日期
消耗定額
面料.裏料
一等
按定單數量
到位
按實際排版單耗
三、承攬方應當在收到定做人提供的材料後應立即組織人員依據行業標準進行檢驗,提出異議期限爲7天;定作方委託承攬方採購面料、裏料、輔料的,承攬方對所採購物品的質量負責,應該得到定作方的書面確認方可開裁。
四、加工物品的技術標準及質量以定作方指示書、確認樣的要求爲準。物品加工其他特別質量要求:按相應的出口產品的檢驗標準和SN/T1649 的標準驗收。
五、承攬方發現定作方提供的圖紙、技術要求不合理的,應在3日內向定作方提出書面異議,否則由此造成的損失由承攬方負責,定作方應在收到書面異議後的7日內答覆。
六、加工物品的包裝按定作方的要求。
七、未經定作方書面同意,承攬方不得擅自將合同所約定的定作任務或部分定作任務轉移給第三方完成,否則將構成違約,定作方有權隨時解除合同,給定作方造成的損失由承攬方賠償。
八、承攬方負責將定作物品送至定作方指定的地點。(定做方自提)。
九、承攬方應該在貨物生產完成後、出運前組織進行驗收,驗收標準爲客戶最終確認樣及確認意見標準。由於承攬方逾期交貨、貨物的質量問題等原因引起的索賠和其他責任由承攬方承擔(包括但不限於:客戶索賠、因交貨期推遲而引起的空運費等)。
十一、付款方式:內部結算。
十二、其他約定事項:
1、在加工製作期間,定做方有權隨時進入承攬方的工作現場進行必要的監督檢查,
2、雙方對質量標準確認以封樣爲準,雙方各保留封樣,由承攬方無償提供。
3、若由定作方提供原材料的,加工任務完成後,承攬方必須將剩餘面料、二等衣服等送達到定作方指定地點。
4、用料按定作方要求,超出不允許裁剪,按最省的排料。
5、最終產品質量必須通過定作方驗收,由於承攬方原因造成定作方二次加工、二次出運和退貨索賠等一切損失均由承攬方承擔。
十三、違約責任:任何一方違約的應承擔違約責任,除應承擔因違約給非違約方造成的一切損失外還應賠付合同價款30%的違約金。
十四、如有糾紛,雙方協商解決,協商不成,任何一方均可向定做方所在地法院起訴。
定做方:
代表人:
時間:
承攬方:
代表人:
有關承攬加工合同 篇8
需方:
(甲方)
供方:
(乙方)
簽訂日期:年 月 日
爲了規範建築門窗購銷行爲,保護供需雙方合法權益,根據《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規,明確雙方技術經濟責任,保證工程建設正常進行,經甲、乙雙方協商,一致同意簽訂本合同,以便共同遵守。
1、建築門窗用途概況
工程名稱:_____________________
建築結構:__________________
工程地址:_____________________
使用層次:__________________
2、建築門窗供應要求
2.1本合同中的單價是指門窗到________________________交貨的價格。
2.2交貨點詳細地址:____________________________________。
2.3其它要求:___________________________________________
3、結算和付款方式
3.2結算方式:
3.2付款方式與期限:____________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
4、技術要求
4.1乙方供應的產品應嚴格執行並符合__________標準,(標準名稱代號)_______________________________________________________________ _________________________________________________________________。
4.2乙方應隨每批產品提供《產品質量保證書》。
4.3產品運輸方式及包裝標準_____________________________________。
5、驗收標準、方法及提出異議期限
5.1驗收標準,按該產品的國家標準驗收,如尚無國家標準的則按行業標準或已經主管部門備案的`企業標準驗收。
5.2 甲方在驗收時,如發現產品的品種、型號、規格、顏色和質量不合規定,應妥善保管,並在 天內向乙方提出書面異議;在託收承付期內,甲方有權拒付不符合合同規定部分的貨款。甲方因使用、保管不善等造成質量下降的,不得提出異議。
5.3 如發現產品有嚴重質量問題,甲方應在48小時內向上海市建材業質量監督管理中心和門窗分中心報告,同時用書面通知乙方及時分析解決。在問題未查清之前該批產品必須封存不能使用。甲方因此受到的損失,由乙方按違約責任承擔。
6、違約責任
6.1 甲、乙雙方應嚴格履行合同規定的各項條款,如合同一方違約,由違約方承擔責任,並參照合同法有關條款及雙方的約定,向對方償付違約部分貨款的 %的違約金。
6.2 如另行商定責任賠償規定的,應在8.5“其他約定”一欄中予以寫明賠償方式、方法與金額。
7、解決爭議的方式
7.1 本合同在履行過程如產生爭議,甲、乙雙方應本着友好協商的積極態度進行協商解決,協商不成的,可提請分中心進行調解或通過有關法律程序解決。
8、其他約定事項
8.1 乙方在門窗運抵交貨點後,甲方應提從堆放場地,並及時做好相應的驗收工作,如出現問題應及時協商解決。
8.2 乙方如遇特殊原因不能正常供貨時,應提前天通知甲方協商解決,否則造成後果乙方負責。
8.3 甲方如遇特殊原因不能按合同規定繳付貨款時,應及時主動通知乙方協商解決,否則造成後果由甲方負責。
8.4 如遇人爲不可抗拒因素(如颱風、洪水等)和其他不可預見事故發生而不能履行合同時,免除承擔違約責任。
8.5 其他約定:
9、本合同自雙方代表簽字,加蓋雙方印章後生效,如有未盡事宜,須由甲、乙雙方共同協商解決。
本合同一式五份,甲、乙雙方各執二份,上海市建設工程交易管理中心建築門窗分中心備案一份。
甲方:
____年____月____日
乙方:
____年____月____日
有關承攬加工合同 篇9
委託方:____________________(以下簡稱甲方)
加工方:____________________(以下簡稱乙方)
依據《_____________》的有關規定,甲乙雙方就甲方委託乙方進行鋼結構加工製作事宜,經友好協商,達成一致並訂立本合同,共同遵守。
一、加工方式
甲方提供鋼結構工程施工圖紙,乙方包工包料加工。
二、加工內容
本合同所涉之加工內容爲甲方提供的錦繡物流倉儲樓工程的施工圖紙中的鋼結構的加工製作(含拋丸除鏽,刷紅丹防鏽底漆一遍)。
三、加工工期
從乙方收到甲方的第一筆預付款(或定金)之日起開始計算工期。
四、加工量、單價及總金額
1、以上價格均爲《稅工程施工質量驗收規範》(GB-50205-_________)。甲方提供施工圖紙一套,並簽字蓋章,乙方須嚴格按圖紙要求加工製作。
2、上表所列之加工量爲暫定加工量,結算時按加工廠分解圖、下料單、理論重量加量0%損耗計算。本合同從生效之日起,合同單價不因市場價格變化而變更。
3、上表所列之“金額”的“合計”項爲暫定總價。
4、本合同採用的定價方式結算。
五、運輸方式:需方自提,運費自負。
六、結算、付款及付款方式
1、本合同簽訂後萬元爲定金,____________________萬元爲預付款。乙方收到甲方支付的足額定金和預付款後開始組織生產。如本合同簽訂後3天內,乙方未收到甲方支付的足額定金和預付款,本合同自動終止,甲方已支付的定金不退還。
2、乙方生產、製作鋼結構過程中,甲方付款提貨,且甲方累計所提貨物的價款不得超過甲方實際已支付的貨款數額(定金除外)。甲方最後一次提貨前,雙方辦理結算,貨款應全額付清,乙方財務收到甲方支付的全額貨款並確認後,安排發貨。
3、如甲方在現場安裝時發現有質量問題,應及時通知乙方,乙方必須在12小時內到現場處理問題。
七、雙方責任甲方責任
1、甲方應於合同簽訂時提供給乙方完整、詳細的工程施工圖紙壹套。
2、甲方負責按本合同規定的時間、方式提貨、驗貨,支付貨款、辦理結算。
3、本合同所涉及工程如中途有設計變更,甲方應以書面方式在變更實施前2天書面通知乙方,因變更導致的材料增減按實結算。甲方書面通知前產生的半成品由甲方承擔,按照合同約定價格支付乙方價款。
4、甲方提供的施工圖紙需交乙方審覈,對乙方提出的圖紙錯誤,甲方必須在乙方提出後12小時內解決。由此造成的工期延誤由甲方承擔相應責任。
5月日爲甲方最後提貨期限。因甲方原因造成在期限內未提完所訂的全部貨物,甲方應在最後提貨期限屆滿後7天內付清全部貨款。否則甲方提貨時,市場價格上漲的,按照漲價後價格結算;市場價格下跌的,按照下
乙方責任
1、乙方承擔本合同範圍內鋼結構構件的材料採購和加工製作。乙方應嚴格按照甲方提供的施工圖紙提出的技術要求、質量、數量、包裝等具體要求進行生產加工,並做好自檢工作,確保質量、進度。加工完後,保存甲方提供的施工圖紙。
2、乙方負責成品構件的捆紮、裝車等工作。
3、乙方在鋼構件出廠時,需提供所採購鋼材的材質證明,產品的檢驗報告,合格證明等技術資料一式四份(注:不含帶MA章的探傷報告及第三方材料複檢費)。
4、日開始供應第一批構件,供貨要求詳見甲方書面需貨計劃,_________年_______月________日前將全部鋼構件供完。
八、質量驗收
1、甲方在鋼構件出廠前進行質量複檢。複檢合格後,由於運輸的原因產生的產品質量問題由甲方負責,乙方加工的產品質量問題由乙方負責,並在48小時內解決。
2、質量異議期限:甲方收到產品後如發現存在質量問題,應立即停止使用,並在48小時內向乙方提出書面異議。乙方接到甲方書面異議後派員到現場查驗並與甲方協商解決。如甲方未在以上期限內提出書面異議,或甲方收到貨物後1個月內未提出書面異議的,視爲乙方提供的貨物質量全部合格,甲方不得再以貨物質量問題爲由要求乙方承擔任何責任。
3、甲乙雙方約定,如果乙方提供的貨物質量存在缺陷,乙方僅對質量缺陷產品本身的價款損失承擔責任,乙方不承擔由於產品質量缺陷而造成其他直接或間接損失。
九、違約責任
2、因甲方原因造成乙方停工、窩工、返工及原材料、構件報廢的,由甲方負責賠償乙方因此發生的直接損失。
3、乙方無故延遲交貨的,應負責賠償因此給甲方造成的實際損失。
4、本合同生效後履行完畢前,任何一方不得毀約,不得擅自解除本合同。
十、保密責任
任何一方在簽訂及履行本合同的過程中知悉對方的商業祕密,必須承擔保密義務,不得以任何方式泄露給第三人。保密期限自知道或應當知道該商業祕密之日起,至對方將該商業祕密公開之日止。
十一、其他約定
1、本合同所涉之法定代表人、經辦人對本合同項下的債權債務承擔連帶擔保責任。
2、本合同未盡事宜,由雙方協商解決並簽訂補充協議,補充協議與本合同具有同等法律效力。
3、雙方就本合同發生爭議時應協商解決,協商不成時,可向乙方所在地人民法院提起訴訟。
4、本合同經雙方簽字蓋章並在乙方收到甲方定金後生效,至構件交付完畢貨款付清後自然終止。
5、本合同一式四份,雙方各執兩份,具有同等法律效力。(以下無正文)
甲方:_______________________(蓋章)乙方:_______________________
_______年_______月_______日
有關承攬加工合同 篇10
定作方:
地 址: 電話:
承攬方:
地 址: 電話: 履約地:
根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定,本着平等、自願、誠實信用的原則,經雙方充分協商一致,訂立本合同,並依照履行。
第一條:定做合同概況
1.1工程名稱:
1.2工程地點:
第二條:加工範圍
2.1本工程構件共計 / 件,含鋼量約計 噸,材質爲 ;
2.2委託加工範圍:承攬方包工包料,加工範圍爲簽字圖紙範圍內 。
第三條:合同價格及付款方式
3.1合同單價:
主桁架 元/噸(包括材料、下料、切割、拼裝、焊接、拋丸除鏽、噴漆),約計 噸;系杆、水平撐 元/噸(包括材料、下料、切割、對接、拋丸除鏽、噴漆),約計 噸;
3.2合同總價:共約計 元,大寫人民幣約計 。
3.3雙方約定自簽訂合同之日起兩日內定作方需一次性支付給承攬方定金¥ 元(合同總價的 %),定金全部到達承攬方指定賬戶之日起,本合同生效;
3.4若定作方一次性提貨時,必須付清所有結算價款後方可提貨;若定作方分批提貨時,必須在付清本批所提構件的貨款後方可提貨;當補充條款中有明確付款約定時,執行補充條款;
3.5合同簽訂後定作方向承攬方支付的定金,僅作爲債權擔保的一定數額的貨幣,不計入定作方分批提貨時的提貨款,僅在定作方最後一次提貨時作爲貨款的一部分計入結算;
3.6貨款需全部到達承攬方賬戶後方可提清貨物。(貨款一律以網銀或電匯形式支付)
第四條:質量要求
4.1承攬方按照定作方簽字認可的圖紙進行加工製作;
4.2承攬方根據《鋼結構施工質量規範》(GB50205x20xx)及《建築鋼結構焊接技術規範》(JGJ81x20xx)的要求進行加工生產,並保證所生產的構件質量符合上述規範的要求;
4.3所加工的鋼構件底漆爲 ,中間漆爲 ,面漆爲 ,漆膜總厚度 μm;
4.4所用油漆全部由 提供。
第五條:驗收、結算方式
5.1驗收方式:鋼構件出廠前3日,由承攬方通知定作方,定作方派質檢人員到承攬方所在的加工車間對鋼構件進行驗收,驗收合格後方可出廠,如定作方在此期間(鋼構件出廠前3日至定作方要求發貨之日)未派質檢人員來廠對鋼構件進行驗收而要求發貨,則承攬方視爲此批發貨構件已通過定作方驗收,且驗收合格,進行發貨;
5.2結算方式:鋼構件結算重量均以承攬方提供的’加工詳圖標註的構件長度的理論重量據實結算,雙方約定在發貨完畢前5日內結算、審覈完畢,並雙方簽章確認;雙方審覈結算時,結算資料由承攬方在構件加工地提供;
5.3結算期限:雙方合同約定的鋼構件全部加工完畢後,由承攬方向定作方提供書面(或電子版)的結算書,定作方應在收到結算書(包括電子版結算書)後14日內(電子版結算書以電子郵件到達定作方郵箱之日起開始計算)審覈完畢,並給出結算意見;如定作方在收到承攬方提交的結算文件(包括電子版文件)後,在14天期限內不予答覆,則視爲定作方完全認可承攬方提供的結算文件,雙方按照此結算文件進行剩餘款項的支付等工作。
第六條:運輸方式
第七條:圖紙要求
7.1定作方需在合同簽訂前向承攬方提供滿足加工要求圖紙一套,並將圖紙簽字認可;
7.2承攬方在對圖紙進行審覈後發現有異議時,必須經過定作方簽字認可後方可修改,定作方對自己提供的圖紙負責,由此產生的一切責任由定作方承擔;
7.3若定作方委託承攬方設計出圖時,設計費用單獨結算;
7.4定作方在深化圖紙上簽字確認後承攬方方可加工製作,若圖紙與合同發生衝突,以合同爲準;
7.5因定作方圖紙細節問題未能及時解決而耽誤的時間,交貨期按耽誤的時間順延。
第八條:加工時間
8.1定金全部到達承攬方指定賬戶後,且深化圖紙經定作方審覈確認無誤之日起 20個工作日全部加工完畢;
8.2由於定作方責任以及在合同實施過程中遇到不可抗力時,合同工期順延。
第九條:違約責任
9.1定作方中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償因此給承攬方造成的損失;
9.2定作方中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的 %(10%—30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的 %(20%—60%的幅度)違約金;
9.3定作方未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失;
9.4定作方超過合同規定期限領取定作物的,定作方應按每超期一天,定作方按遲提貨物總價金額的1.5‰支付給承攬方作爲違約金,另外還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費;定作方超過領取期限六個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費後,退還給定作方,變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;
9.5定作方超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
9.6定作方無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
9.7定作方變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十條:其他條件
10.1最後一批構件的發貨必須在定作方和承攬方雙方完成結算審覈、確認、簽字蓋章及支付完畢剩餘款項(結算金額x定作方已支付金額)的基礎上方可進行;
10.2本合同未盡事宜,經雙方協商解決。
第十條: 本合同自雙方簽字蓋章、承攬方收到定作方全部定金及圖紙到位之日起生效。
第十一條:本合同一式貳份,雙方各執壹份。
定作方:(蓋章) 承攬方:(蓋章)
法定代表人: 法定代表人: 委託代理人: 委託代理人:
簽訂日期: 年 月 日 簽訂日期: 年 月 日
有關承攬加工合同 篇11
定作方:(以下簡稱甲方)
法定代表人:
住所:
郵編:
聯繫電話:
開戶銀行:
帳號:
委託代理人:
身份證號:
住所:
郵編:
聯繫電話:
承攬方:(以下簡稱乙方)
法定代表人:
住所:
郵編:
聯繫電話:
開戶銀行:
帳號:
委託代理人:
身份證號:
住所:
郵編:
聯繫電話:
鑑於甲方是在北京市合法註冊的,生產和經營的有限責任公司,並需要加工部件;
鑑於乙方是在合法註冊的,經營範圍爲的公司,具備承攬加工的資質和條件。
依據《中華人民共和國合同法》及中華人民共和國其他相關的法律法規,甲乙雙方經協商一致,簽訂本合同。
一、甲方委託乙方加工如下產品:
品名
規格
單位
數量
備註
二、原材料提供:
1、甲方提供的原材料爲:規格爲:數量爲:提供時間爲: 年 月 日。
2、甲方將原材料交付乙方之次日前乙方應當進行檢驗,並將確認情況書面通知甲方。甲方提供的原材料確實存在缺陷或者不符合合同約定的,應當予以更換、補齊。
3、乙方提供的原材料爲:規格爲:數量爲:提供時間爲:: 年 月 日。
4、乙方應當將所提供的原材料交由甲方檢驗。甲方應在乙方通知的次日前進行進行檢驗,並將確認情況書面通知乙方,由乙方在日內予以補正。
三、技術資料及圖紙
1、甲方提供技術資料及圖紙的,應當在本合同簽訂之日起日內將技術資料及圖紙交付乙方。
2、甲方將技術資料及圖紙交付乙方之次日前,乙方應當進行檢驗。乙方發現圖紙不符合約定或技術要求不合理,應當即時通知甲方;甲方應當在收到乙方書面通知兩日內書面回覆,提出修改意見。
3、乙方提供技術資料及圖紙的,應當在本合同簽訂之日起日內將技術資料及圖紙交付甲方。
4、乙方將技術資料及圖紙交付甲方之次日前,甲方應當進行檢驗。甲方發現圖紙不符合約定或技術要求不合理,應當於當日通知乙方。乙方應當於收到甲方通知之日起兩日內做出修改。
四、質量要求:
1、乙方加工產品應當符合標準。
2、乙方按甲方質量要求和圖紙,先做規格樣品,由雙方代表當面封存樣品,作爲驗收的依據。(也可不約定此項目)
五、加工成品驗收:
1、本加工成品全部完工後,乙方通知甲方進行驗收。甲方應當於收到乙方通知之日起三日內進行驗收。
2、驗收以合同規定的質量要求、圖紙和封存樣品爲標準,數量以合同規定爲標準。
3、乙方加工成品經驗收不符合質量要求的,甲方有權要求乙方修理、重作;造成甲方損失的,有權要求乙方賠償損失。
4、乙方加工成品交付後,甲方在時間內發現加工成品不符合質量要求的,仍有權要求乙方修理、重作;造成甲方損失的,有權要求乙方賠償損失。
六、加工成品交付:
1、乙方應於 年 月 日將產品全部送至甲方倉庫,地址爲。甲方如指定北京市以外的交付地點,應承擔乙方因此而多支出的費用。
2、任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須事先與對方達成書面協議,並按協議執行。
3、實際交付日期,乙方自行送達的,以甲方在乙方送貨單上或承運單位貨運單據上簽收的日期爲準。
4、乙方交付的加工成品超過約定數量的,甲方認可的,就超過的部分按照超過的比例支付報酬。
七、報酬及支付:
1、甲方應支付乙方的加工報酬爲:每件元(或總報酬元)
2、報酬的.支付採取以下方式
a甲方應於 年 月 日支付乙方元,於 年 月 日支付乙方元,餘款於乙方交付之日起七日內支付。乙方應於每次收款同時將發票給付甲方。發票作爲雙方結算依據。
b甲方於乙方每交付件時給付甲方元,乙方於收款時向甲方出具收據。收據作爲雙方結算的依據。收據載明款額累計達到元,由乙方向甲方開具發票,同時收回相應款額的收據。
八、包裝要求及費用負擔:由乙方負責包裝,以加工產品不受損壞爲準;包裝費用由乙方承擔。
九、運輸及費用承擔:
1、甲方提供材料的運輸由甲方負責,運輸費用由甲方承擔。
2、加工成品的運輸由乙方負責,運輸費用由方承擔。
十、乙方違約責任:
1、乙方逾期交付加工成品的,每逾期交付一天,按逾期交付部分總報酬的1%向甲方支付違約金。逾期交付超過60天,甲方有權解除合同,乙方應當返還甲方已經支付的報酬,並就乙方支付的違約金不足賠償甲方損失部分予以據實賠償。
2、乙方如未按合同規定的質量交付加工成品,甲方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,乙方應當負責修理或調換,並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後,仍不符合合同規定的,甲方有權拒收,乙方應賠償甲方元違約金。該違約金不足以賠償甲方損失的,乙方應據實賠償。
3、乙方交付定作物的數量少於合同規定的,甲方仍然需要的,乙方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;甲方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由乙方賠償。
4、因乙方包裝不善造成定作物毀損的,由乙方賠償損失。
5、乙方不能交付加工成品的,應向甲方償還交付部分報酬,並支付該部分報酬的30%作爲違約金。該違約金不足以賠償甲方損失的,乙方應據實賠償。
6、由乙方負責送貨的,如運輸中造成加工成品損壞,乙方應當負責修理,達到合同規定的質量要求,否則甲方有權拒收。
十一、甲方違約責任:
1、甲方如中途變更加工產品的數量、規格、質量或設計等,由此造成的乙方交付遲延,損失由甲方自行承擔。給乙方造成損失的,甲方應當予以賠償。
2、甲方未按照本合同約定的時間向乙方提供圖紙或原材料的,對延遲提供的期間,乙方交付成品的日期得以順延。甲方並應當償付乙方因停工待料的造成的損失。
3、甲方延遲付款的,就所延遲付款的部分,每延遲一天支付乙方萬分之四的違約金。
十二、不可抗力:
1、在合同規定的履行期限內,由於不可抗力致使加工成品或原材料毀損、滅失的,乙方在經有關部門證明後,可免予承擔違約責任。但乙方應當採取積極措施,儘量減少損失。
2、如乙方延期交付期間發生不可抗力的損失,不免除乙方責任,乙方應承擔不能交付的違約責任。
3、在甲方遲延接受期間發生的,甲方應當承擔責任,並賠償乙方因此造成的損失。
十三、合同爭議的解決:
雙方在履行合同中如發生爭議,應協商解決,如協商不成,通過如下第
種方式解決:
1、向甲方住所地有管轄權的人民法院起訴;
2、向北京仲裁委員會提請仲裁;
十四、本合同未盡事宜,雙方另行協商簽訂書面合同作爲附件。
十五、本合同簽訂於北京市區,由雙方授權代表簽字,並加蓋公司印章後生效。
甲方:
乙方:
授權代表:
授權代表:
年 月 日
有關承攬加工合同 篇12
合同編號:_____________
簽訂日期:_____________
定作方:(以下簡稱甲方)_____________
承攬方:(以下簡稱乙方(yifang))_____________
根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定,甲乙雙方本着誠信、互利、公平、公開的原則,經友好協商達成如下合同條款,共同遵守執行。
第一條加工成品
品名:_____________貨號:_____________面料:_____________
顏色:_____________尺碼:_____________
第二條服裝數量
1、計量單位:_____________
2、數量:_____________
第三條原材料的提供
由甲方提供原材料,具體見下:
材料名稱數量質量:
提供日期:_____________單價:_____________總金額:_____________
第四條服裝質量
加工成品質量按甲方提供的樣衣或工藝單執行,樣衣由甲方保管,作爲驗收的依據。樣衣、工藝單作爲合同的附件。
第五條技術資料、圖紙提供
1、甲方提供服裝款式(樣衣或圖片)、標誌圖案等圖樣的技術資料。
2、乙方(yifang)在生產過程中,發現甲方提供的圖紙和技術要求不合理,應當及時通知甲方,甲方應當在__2_天時間內回覆,提出修改意見。甲方在規定的時間內沒有答覆,乙方有權停止工作,並在__2__內通知甲方,因此造成的損失由甲方賠償。
3、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術資料進行保密,不得向任何人泄漏任何相關資料,也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。
4、未經甲方許可,乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。
第六條報酬
1、加工單價:______________
2、總金額(元):______________
第七條包裝方式
內用______________,外用______________包裝,包裝費由_______________方承擔。
第八條服裝交付
1、交貨地:_____________
2、產品的交(提)貨期限:______________。
第九條服裝驗收
1.驗收期間:______________。
2、認真覈對貨物的品名、款號、數量、嘜頭,準確無誤後方可抽樣。
3.驗收方式:產品按30%抽檢,抽樣標準爲:隨機。
4、驗收標準:與樣衣款式、做工一致
驗收包括:商品的外觀質量、規格、數量、包裝、內在質量、標識等項目進行檢驗和檢測。根據貨物實際情況,以驗收標準爲依據判定合格與否。
6、經首次檢驗不合格的加工成品,甲方在2天內通知乙方並有權要求乙方返修。
7、對於乙方返修後的加工成品由甲方依照上面的驗收標準再次檢驗,對於再次檢驗,不合格的加工成品交由甲方處理,並從甲方支付給乙方的加工費用中扣除不合格產品的成本價格。
第十條定金/預付貨款
(1)甲方應於_年_月_日前向乙方交付定金_元;甲方不履行合同的,無權請求返還定金,乙方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須雙倍返還定金。
(2)甲方應於_年_月_日前向乙方交付預付款_元;甲方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金,有餘款可以請求返還;乙方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。
第十一條報酬結算
1、付款期限:甲方應於驗收無誤收貨之日起_日內,一次性付清合同約定的全部款項;
第十二條留置權
如甲方未支付價款,在雙方沒有例外約定時,乙方對完成的服裝享有留置權。
第十三條違約責任
1、甲方的違約責任
(1)製作中途未經過雙發同意,私自變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償乙方因此造成的損失。
(2)中途廢止合同,償付甲方的未履行部分價款總值的50%的違約金。
(3)未按合同規定的時間和要求向乙方提供原材料、技術資料等或未完成必要的輔助工作和準備工作,乙方有權解除合同,甲方應當賠償乙方因此而造成的損失;乙方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,甲方應當償付乙方停工待料的損失。
(4)超過合同規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔乙方實際支付的保管、保養費。甲方超過領取期限15日不領取定作物的,乙方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費後,退還給甲方;變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時時,乙甲方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償乙方的損失。
2、乙方的違約責任
(1)未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,甲方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,應當負責修整或調換,並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後,仍不符合合同規定的,甲方有權拒收,由此造成的損失由乙方賠償。
(2)交付定作物或完成工作的數量少於合同規定,甲方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分甲方不再需要的,有權解除合同,因此造成的`損失由乙方賠償。
(3)未按合同規定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,並承擔因此而支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應當償付甲方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損,滅失的,由乙方賠償損失。
(4)逾期交付定作物,應當向甲方償付違約金爲外發加工總費用的10%/天。
未經甲方同意,提前交付定作物,甲方有權拒收。
(5)不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的10%。
(6)由於保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。
(7)未按合同規定的辦法和期限對甲方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知甲方調換,補齊的,由乙方對工作質量,數量承擔責任。
(9)擅自調換甲方提供的原材料,甲方有權拒收,乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理,應當按甲方要求辦理,並承擔逾期交付的責任。
第十七條爭議解決
凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議,如雙方不能通過友好協商解決,協商不成的,按依法向人民法院起訴。
第十八條其他約定
本合同經雙方簽字後於_年_月_日起生效。合同執行期內,甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜,須經雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與合同具有同等效力。
甲方:__________________
法定代表人:____________________
乙方:_________________
代理人:________________________
__________年_______月_______日
有關承攬加工合同 篇13
委託方:_________紡織器材廠(甲方)
承攬方:_____________電鍍廠(乙方)
1.加工的項目、產品名稱、規格________數量________價格、交貨期:
項目
產品名稱、規格單位數量單價(元)總價(元)交貨日期一季度二季度鍍鋅綜架_________以上只_____萬____________________萬_____萬淬火綜條支_____萬____________________萬_____萬合計
2.質量標準:
乙方根據甲方提供圖紙規定的技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的’加工件允許損壞千分之_____,但損壞件必須歸還甲方。
3.原料供應:
加工用鋅塊由甲方供應。
4.交貨方式:
由乙方負責往返運輸,運費由乙方自負。
5.質量驗收方法:
完成加工後由甲方按質量標準驗收。
6.結算方式:
____________________。
7.違約責任:
甲方委託乙方加工鍍鋅、淬火等,乙方應按規定日期完成;逾期由乙方負擔甲方的經濟損失,每天按加工產品總值千分之______交納罰金。甲方未按規定的時間和數量交付乙方加工物品,因而造成乙方停工損失,應按實際損失賠償。
甲方:____________紡織器材廠
乙方:________________電鍍廠
______年________月______日
有關承攬加工合同 篇14
合同編號:______________
發包方:______(以下簡稱甲方)
承包方:______________(以下簡稱乙方)
根據《_____》以及我國現行的有關法律、法規,按省局要求,雙方議定乙方承攬甲方書架製作、油漆的加工與安裝,此項承攬合同雙方本着平等、公平、互惠的原則,訂立如下合同條款:
第一條:標的
乙方承攬甲方所需書架製作、油漆的加工與安裝合同標的額暫定爲:298345.8元。最終標的以______縣財政局預(決)算審查中心決算價爲最終標的。
第二條:製作書架的數量、規格、價格(價款單位:每個/人民幣______元)計取
注:整個承攬加工合同按每個書架的單價爲結算價,該結算價格含:包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關的稅費。
第三條:加工製作與安裝的要求
1、書架安裝後穩定、可靠,空間利用充分。
2、使用材料:所有材料須按甲方要求的規格進行多家比選採購,且有材料合格證書。
3、規格:圖書館鋼製雙柱雙面書架,規格型號:____,_____年______月______日前全部交貨。
②、交貨地點:乙方負責送到甲方指定的安裝位置,並安裝完畢。
③、包裝運輸:乙方在交貨時,應對成品進行包裝,並保證書架在運輸過程中不被損壞,如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。
第六條書架安裝及驗收與售後服務
①、乙方對製作的書架進行安裝;
②、經乙方安裝的書架,必須經甲方驗收,遇有驗收不合格的,乙方應在日內予以整改,不予整改、或兩次整改不合格的,甲方按該書架價值扣除%做爲另行維修費用,並不返還乙方(按雙方預定的標準和技術要求驗收);
④、乙方承諾對甲方使用的書架進行終身維護。
第七條:結算方式、期限及安裝費用
①、甲、乙雙方簽訂的合同生效後5日內,甲方應向乙方指定的帳戶撥付合同標的額30%的預付款。
②、乙方交貨後5日內,甲方再向乙方帳戶撥付合同標的額30%的價款,累積達到合同標的額的60%。
③、乙方按期安裝完畢,並經甲方驗收合格後5日內,甲方再向乙方指定的帳戶撥付合同標的額30%的價款,累積達到合同標的額的90%。
④、剩餘的合同標的額______%價款,作爲乙方向甲方預留的.質量保證金,一年後經甲方正常使用確無質量問題,甲方主動將乙方剩餘的質量保證金,一次性撥付乙方。
第八條:甲方違約責任
①、甲方在乙方爲其製作書架期間隨意改變數量或到貨無故拒收,甲方支付乙方合同的標的額______%的違約金;
②、甲方未按合同規定時限向乙方撥付貨款,每逾期一天,除補交貨款外,應向乙方支______%%的違約金。
第九條:乙方違約責任
①、乙方未按甲方的質量要求,隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規定的原材料、偷工減料、以次充好等,甲方除按質論價外,甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除2%違約金;
②、乙方不得以任何方式轉包或分包,如發現轉包或分包,甲方有權終止合同,由此造成的經濟損失由乙方承擔;
③、乙方未按合同要求的時間交付書架,每逾期一天,甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除______%的違約金。
第十條:糾紛的處理
當事人從下列兩種方式中選擇第2種方式,作爲本合同爭議的解決方式。
①、因履行本合同發生的爭議,由當事人協商解決,協商不成的,提交______委員會仲裁;
②、因履行本合同發生的爭議,由當事人協商解決,協商不成的,依法向當地人民法院起訴。
第十一條:附則
①、本合同一式四份,甲、乙雙方各執兩份,自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間,甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。
②、合同執行過程中甲、乙雙方對具體制作書架數量有變更的以書面文字通知爲準,口頭通知無效,書架規格的變動以雙方共同協商後,作出補充條款爲準,補充條款與本合同具有同等效力。
發包方(全稱)______________(蓋章)承包方(全稱)______________(蓋章)
經辦人:______________經辦人:______________
單位地址:______________單位地址:______________
開戶銀行:______________開戶銀行:______________
賬號:______________賬號:______________
電話:______________電話:______________
傳真:______________傳真:______________
郵政編碼:______________郵政編碼:______________
_______年_______月_______日____年____月____日
有關承攬加工合同 篇15
甲方:_______________
乙方:________________現有_________________單位將______________(地點或加工件全稱)交予___________加工。經雙方友好協商,本着互惠互利、誠信、公平的原則特製定以下條款,望雙方遵守。
現有_________________單位將______________(地點或加工件全稱)交予___________加工。經雙方友好協商,本着互惠互利、誠信、公平的原則特製定以下條款,望雙方遵守。
一、工程項目
1、工程名稱_____________________________________________
2、工程地點_____________________________________________
3、工程範圍_____________________________________________
4、工程期限自_______________________________至__________________________完工,共計___________天。(不可抗拒原因順延)
二、甲方在合同簽訂時要將所加工產品的成套圖紙交付乙方,以便乙方施工。乙方在受到圖紙後詳細查看後交由甲方簽字確認。乙方在看圖時不明確的地方有權向甲方要求圖紙的技術交底,甲方應在一箇工作日內答覆。不能答覆的技術問題乙方有權停止施工。(所有加工產品圖紙及技術交底資料由雙方簽字後作爲合同附件,同樣具備合同法律效應)
三、質量要嚴格按照圖紙要求加工或有甲方技術交底資料加工。乙方不得擅自改動。不合格加工件由乙方負責。
四、加工產品交付地點________________________________。
五、加工產品(工程)總價人民幣____________________元整,大寫(________________________________元整)。(此金額不含稅金及其它費用。如有要求另行協商。)
六、付款方式__________________
1、合同簽訂時甲方支付乙方總價定金_______________%。
2、乙方需要向甲方加工件所需原材料時,乙方向甲方提供材料訂購單或能材料訂購單據時支付乙方總價_______________%。
3、加工件到達甲方指定地點時支付乙方總價__________%。
4、加工件安裝或交付時支付乙方總價________________%。
5、驗收合格後一次性支付加工件總額。
七、產品質量保修期
1、玻璃_________________
2、鋼材_________________
3、鋁材_________________
4、油漆_________________
5、噴塑_________________
八、安全生產乙方必須認真貫徹有關安全施工的規章制度,服從甲方安
全管理人員及監理人員的.管理,嚴格遵守安全操作規程,施工中如因違反操作規程而發生傷亡事故其損失由乙方負責。
九、驗收:
甲方應在乙方向甲方提交工程進度或竣工報告單七日內組織驗收,七日內不組織驗收,乙方可視工程全部合格,同時甲方履行合同後續責任,甲方不履行合同時乙方可對本合同工程隨意處理。
十、違約責任:合同簽訂後,不經雙方協商同意,任何一方不得隨意變
更或解除本合同。如單方面解除合同,應向對方賠償對方損失。
乙方必須按照合同規定的時間內按照合同質量要求完成施工任務。逾期一天應賠償甲方總價的5‰,提前按照同等獎勵。
十一、本合同未盡事宜,雙方協商解決。如不能解決可在雙方屬地人民法院申請訴訟。
十二、本合同共______頁,附件共__________頁,一式_____份,雙方各持份
本合同雙方簽字之日起生效,至工程結束、工程款付清後自行失效。
(本合同所有來往電子郵件作爲本合同附件具有同等法律效力)。
甲方:_________(章)乙方:_________(章)
電話:_________電話:_________
電子郵箱:電子郵箱:_________
開戶行:_________開戶行:_________
________年______月_____日
有關承攬加工合同 篇16
甲方:______________
乙方:______________
雙方爲開展來料加工業務,經友好協商,特訂立本合同。
第一條加工內容
乙方向甲方提供加工________(產品)________套所需的原材料,甲方將乙方提供的原材料加工成產品後交付乙方。
第二條交貨
乙方在合同期間,每個月向甲方提供________原材料,並負責運至________車站(經________港口)交付甲方;甲方在收到原材料後的________個月內將加工後的成品________套負責運至________港口交付乙方。
第三條來料數量與質量
乙方提供的原材料須含____%的備損率;多供部分不計加工數量。乙方提供給甲方的材料應符合本合同附件一(略)和規格標準。如乙方未能按時、按質、按量提供給甲方應交付的原材料,甲方除對無法履行本合同不負責外,還得向乙方索取停工待料的損失;乙方特此同意確認。
第四條加工數量與質量
甲方如未能按時、按質、按量交付加工產品,在乙方提出後,甲方應賠償乙方所受的損失。
第五條加工費
甲方爲乙方進行加工的加工費,在本合同訂立時的________年爲每套________幣________元;合同訂立第________年起的加工費雙方另議,但不得低於每套____幣____元;該加工費是依據合同訂立時中國國內和國外勞務費用而確定的,故在中國國內勞務費用水平有變化時,雙方將另行議定。
第六條付款方式
乙方將不作價的原材料運交甲方;在甲方向乙方交付本合同產品前1個月,由乙方向甲方開立即期信用證,支付加工費。
第七條運輸與保險
乙方將原材料運交甲方的運費和保險費由乙方負責;甲方將本合同產品送交乙方的運費和保險費由甲方負責。
第八條不可抗力
由於戰爭和嚴重的.自然災害以及雙方同意的其他不可抗力引起的事故,致使一方不能履約時,該方應儘快將事故通知對方,並與對方協商延長履行合同的期限。由此而引起的損失,對方不得提出賠償要求。
第九條仲裁
本合同在執行期間,如發生爭議,雙方應本着友好方式協商解決。如未能協商解決,提請中國________仲裁機構進行仲裁。仲裁適用法律爲:
1.中華人民共和國加入的國際公約、條約;
2.中華人民共和國法律;
3.在中國法律無明文規定時,適用國際通行的慣例。
仲裁裁決爲終局裁決,仲裁費用由敗訴一方承擔。
第十條合同有效期
本合同自簽字日起生效。有效期到本合同規定的________套由甲方加工的成品交付乙方,並收到乙方含加工費在內的全部應付費用時終止。
第十一條合同的續訂
本合同有效期屆滿之前____月,如一方需續訂合同,可以向對方提請協商。
第十二條合同文本與文字
本合同正本一式____份,甲乙雙方各執一份。
本合同以中、____兩國文字書就,兩國文字具有同等效力。
第十三條其他
1.甲方爲交付乙方產品而耗用的包裝、輔料、運輸及保險等項開支,在加工費以外收取,但這些費用不超過每套合同產品的____%.
2.甲方收到原材料後,應按乙方提供的技術標準,對其規格、品質進行驗收。如乙方提供的原材料不符合標準,或數量不足,在甲方向乙方提出檢驗報告後,乙方負責退換或補足。
第十四條合同條款的變更
本合同如有未盡事宜,或遇特殊情況需要補充、變更內容,須經雙方協商一致。
甲方:______________乙方:______________
日期:______________日期:______________
有關承攬加工合同 篇17
原告:某塑料廠
被告:某塑料模具廠
某塑料廠與某塑料模具廠於1985年1月20日簽訂加工承攬合同一份,由塑料模具廠爲塑料廠加工多層塑化模具一套,材料加工費21000元,同年2月底完成。塑料廠並允諾另付塑料模具廠帳外“加快費”3000元。
加工承攬合同履行中,塑料廠分別於1985年2月2日和2月13日,將材料加工費21000元全部匯付塑料模具廠。但塑料模具廠4月15日才加工完畢,經驗收,因模具有裂痕,由塑料模具廠另行加工一臺同型模具,5月5日交貨驗收。5月3日塑料廠驗收時,發現塑料模具廠並未做同型模具,僅對原模具進行了部分修補,質量仍不合格。5月13日,雙方再次商訂,由塑料模具廠繼續修理模具,5月底完工驗收,質量爲正常使用不低於一年時間,並退還塑料廠加工費4000元。塑料模具廠除按約定退還4000元外,再次誤期於10月7日將模具送至塑料廠。經雙方試車檢驗,模具跑料嚴重,無法正常使用。12月7日雙方商定,由於模具不符合質量要求,塑料模具廠只收取9000元材料費,其餘8000元加工費於1986年1月15日前,分兩次退還塑料廠,但至1986年3月26日塑料模具廠尚未退還餘款。塑料廠向某區人民法院起訴,要求塑料模具廠退還全部材料及加工費17000元,並給付違約金和經濟損失費35300元。
法院審理中認爲:塑料模具廠爲塑料廠加工製作模具,既未按期完成,又不符合質量要求,已經違約。爾後,雙方雖幾經變更協議,但塑料模具廠終未履行,導致糾紛應負完全責任。另,雙方商議收受帳外“加快費”,違反國家財經紀律,實屬錯誤,應予批評。塑料廠向塑料模具廠索賠應得利潤欠妥當。
根據《中華人民共和國經濟合同法》第41條第1款規定,進行調解,達成協議如下:
1、塑料模具廠爲塑料廠加工多層塑化模具,因質量不合格,作退貨處理,報廢模具由塑料廠自行處理;
2、塑料模具廠退還塑料廠材料、加工費17000元;
3、塑料模具廠賠償塑料廠運輸、旅差費用1000元;
4、上述二、三兩項合計18000元,由塑料模具廠分4次給付塑料廠:1986年5月給付3000元,1986年6至8月,每月給付5000元。
5、塑料廠放棄其它要求。
1、本案糾紛發生的責任,完全在於塑料模具廠。《中華人民共和國經濟合同法》第41條第1款規定:“未按合同規定的質量、數量完成定作方交付的工作,應無償進行修理、補足數量或者酌減報酬”。所以,承攬方塑料模具廠必須退還定作方塑料廠的全部材料、加工費,並且賠償塑料廠的’全部運輸、旅差費。
2、簽訂經濟合同時,按照《中華人民共和國經濟合同法》第14條規定,一方可以向對方給付定金,合同履行後可以收回或抵作價款。但是,象本案塑料廠在合同簽訂後不久,即付了全部材料、加工費是不妥的。以致造成事後償還時發生了困難。
3、塑料廠爲了急於求成,允許另付帳外“加快費”3000元,這是違法的。由於雙方只是口頭協議,事後由於加工質量發生糾紛,並未形成事實。故法院給予批評是完全正確的。
有關承攬加工合同 篇18
甲方:(定作方)
地址:工業城
法定代表人:
營業執照證號:
乙方:(承攬方)
地址:
法定代表人:
營業執照證號:
合同編號:合同簽訂地:工業城內
乙方是爲甲方加工_____________所需零部件的生產廠家,雙方本着互惠互利,友好合作的原則,爲明確雙方權利和義務,特訂立本合同。
一、本合同所指加工行爲是:
甲方向乙方下達加工訂單,由乙方按照甲方提供之加工圖紙、技術指標、質量標準、驗收標準及其它約定條件,加工產品並送貨至甲方指定地點,經甲方驗收合格後,甲方支付加工費給乙方的行爲。
二、本合同所指加工之零部件見下表:
甲方企業物料代碼產品品名、規格單位單價備註
1.根據生產實際情況,增加上表以外的同類型零部件加工,雙方可簽訂補充協議。
2.本合同所指加工之零部件以下簡稱“加工零部件”
三、加工零部件的技術標準(包括質量要求):
甲方企業物料代碼產品品名規格技術標準或要求
備註
四、加工零部件價格及加工費的確定:
1.乙方加工零部件的價格,由雙方依據《報價覈算表》確認,該價格自確認之日起生效。因市場價格的變動或其它原因,需要調整價格的,按該程序重新確認,之前仍按原價格執行。
2.爲確保甲乙雙方長期有效的合作關係,乙方提供給甲方的加工零部件必須最具市場競爭力。如乙方銷售與加工零部件類似的產品給其它客戶,則乙方必須保證加工零部件與這些類似產品相比價格最低;在其它廠家能以比乙方更低的價格提供相同質量的加工零部件時,甲方有權要求乙方在保證質量的前提下,將價格調整到與其它廠家相同或更低。乙方在甲方提出要求之日起15天內不予調整價格也不能合理說明原因的,甲方可以終止本合同的履行。
3.加工費計算方法:
(1)對甲方提供的原材料、零部件,應在覈定加工零部件價格基礎上,扣除甲方提供之原材料、零部件價格,餘額爲乙方的加工費。
(2)由甲方提供原材料、零部件的,乙方必須按照甲方規定的程序到甲方指定倉庫辦理領料手續,領取物料並按照甲方規定之原材料、零部件損耗標準進行加工,超過規定標準,造成甲方原材料、零部件損失的,甲方有權直接從乙方加工費中扣除。
五、加工訂貨:
1.甲方向乙方下達訂單,乙方接受:
(1)甲方以傳真或電腦下單(下同)的形式向乙方發出《委外加工生產通知單》訂貨,乙方確認訂單的具體要求後回傳,該訂單作爲甲方向乙方訂貨的依據。
(2)電話通知訂貨。但訂購的貨值或甲方提供給乙方加工的材料貨值必須在5000元人民幣以下,同時,甲方必須填寫《電話通知訂貨記錄》,作爲電話訂貨或更改訂單的原始記錄憑證。
2.因甲方的生產計劃變動,要求更改訂貨時,乙方接受:
(1)甲方向乙方發出《加工訂單更改通知單》或取消原《委外加工生產通知單》從新發出《委外加工生產通知單》,乙方確認後回傳。
(2)電話通知更改。但更改的貨值必須在5000元人民幣以下。
3.如甲方通知取消訂單:
(1)訂貨當天通知取消的,訂單取消。
(2)在一箇貨期段內(非訂貨當天)通知取消的,乙方在接到通知時應立刻停止該訂單的`生產,並將己生產數量如實反映甲方,經覈實是在乙方生產力範圍內的數量,甲方僅負責安排此數量已生產的加工零部件的使用,協助乙方消化爲該訂單生產的正常備料。
4.乙方需領用甲方提供的原材料、零部件,於訂單下達之日,憑甲方訂單按本合同第三條規定辦理領料手續。
六、加工零部件的包裝、運輸與交貨:
1.加工零部件的包裝,按甲方企業技術規定執行:_______________________________;
2.包裝物標識規定:_________________________________________________________;
3.如某加工零部件沒有甲方的企業技術規定則按國家有關規定或採用適宜運輸與保證質量的包裝。
4.乙方必須按合同及訂貨單的要求將加工零部件送至甲方指定倉庫,運輸、裝卸費用自負。送貨時應包裝完整,標識明確,規格統一,並在送貨單上註明甲方制訂的物料碼、名稱規格、數量、單位及生產廠的合格證。
5.甲方收到乙方的加工零部件時,經檢驗合格開具合格檢驗報告後,開具《收料單》。
6.甲方負責乙方要求回收的加工零部件包裝物的保護並統一地點存放。乙方應在七(7)天內將加工零部件的包裝物運走,否則,對包裝物的任何問題甲方不負責。
七、雙方就合同產品所需模具,約定如下:
1.圖紙的設計與提供:乙方進行圖紙的設計開發,圖紙及技術資料需經甲方確認,費用由乙方承擔。
2.模具的製造及其費用承擔:由乙方承擔;
3.模具的驗收及其標準:由甲方或甲方確認的圖紙及零件檢驗標準確定。
4.模具的使用、維修、保養及費用承擔:由乙方承擔;
5.模具的知識產權:甲方所有;
6.模具的所有權:甲方所有。
八、知識產權保護
1.按照雙方簽訂的《知識產權保護協議》規定執行,有商標許可的,還須簽訂《商標使用許可合同》。
九、產品技術、質量標準與控制
1.合同生效後日內,甲方應向乙方提供相關圖紙、檢驗標準及下列文件、資料:
有關承攬加工合同 篇19
需方:________(甲方)
供方:_______(乙方)
合同編號:___________________
簽訂日期:____年____月____日
爲了規範建築門窗購銷行爲,保護供需雙方合法權益,根據《中華人民共和國民法典》及有關法律、法規,明確雙方技術經濟責任,保證工程建設正常進行,經甲、乙雙方協商,一致同意簽訂本合同,以便共同遵守。
1、建築門窗用途概況 工程名稱:________________;建築結構:_______________; 工程地址:_____________________;使用層次:__________。
2、建築門窗供應要求
2.1本合同中的單價是指門窗到________________________交貨的價格。
2.2交貨點詳細地址:____________________________________。
2.3其它要求:___________________________________________
3、結算和付款方式
3.2結算方式:
3.2付款方式與期限:____________________________________________
4、技術要求
4.1乙方供應的產品應嚴格執行並符合__________標準,(標準名稱代號)___________________________________________________________。
4.2乙方應隨每批產品提供《產品質量保證書》。
4.3產品運輸方式及包裝標準_____________________________________。
5、驗收標準、方法及提出異議期限
5.1驗收標準,按該產品的國家標準驗收,如尚無國家標準的則按行業標準或已經主管部門備案的企業標準驗收。
5.2 甲方在驗收時,如發現產品的品種、型號、規格、顏色和質量不合規定,應妥善保管,並在__天內向乙方提出書面異議;在託收承付期內,甲方有權拒付不符合合同規定部分的貨款。甲方因使用、保管不善等造成質量下降的,不得提出異議。
5.3 如發現產品有嚴重質量問題,甲方應在48小時內向____市建材業質量監督管理中心和門窗分中心報告,同時用書面通知乙方及時分析解決。在問題未查清之前該批產品必須封存不能使用。甲方因此受到的`損失,由乙方按違約責任承擔。
6、違約責任
6.1 甲、乙雙方應嚴格履行合同規定的各項條款,如合同一方違約,由違約方承擔責任,並參照民法典有關條款及雙方的約定,向對方償付違約部分貨款的 ____%的違約金。
6.2 如另行商定責任賠償規定的,應在8.5“其他約定”一欄中予以寫明賠償方式、方法與金額。
7、解決爭議的方式
7.1 本合同在履行過程如產生爭議,甲、乙雙方應本着友好協商的積極態度進行協商解決,協商不成的,可提請分中心進行調解或通過有關法律程序解決。
8、其他約定事項
8.1 乙方在門窗運抵交貨點後,甲方應提從堆放場地,並及時做好相應的驗收工作,如出現問題應及時協商解決。
8.2 乙方如遇特殊原因不能正常供貨時,應提前天通知甲方協商解決,否則造成後果乙方負責。
8.3 甲方如遇特殊原因不能按合同規定繳付貨款時,應及時主動通知乙方協商解決,否則造成後果由甲方負責。
8.4 如遇人爲不可抗拒因素(如颱風、洪水等)和其他不可預見事故發生而不能履行合同時,免除承擔違約責任。
8.5 其他約定:
9、本合同自雙方代表簽字,加蓋雙方印章後生效,如有未盡事宜,須由甲、乙雙方共同協商解決。
本合同一式五份,甲、乙雙方各執二份,____市建設工程交易管理中心建築門窗分中心備案一份。
甲方:____________乙方:____________
單位名稱:________單位名稱:________
___年___月____日___年___月____日
有關承攬加工合同 篇20
合同編號:
甲方(定作方): 嘉潤公司
乙方(承攬方):
鑑於:爲滿足客戶訂單需求,甲方大量需要指定型號 產品;乙方系專業 產品生產商。根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定,甲乙雙方本着誠實信用、互惠互利的原則,經充分協商一致,訂立本合同。
第一條 定作物情況:
1.1 品名:(應填寫定作物的正式名稱,不可用其簡稱或俗名代替 )
1.2 規格:(應寫明定作物具體的規格型號,技術要求複雜或特殊的,可以寫明按照甲方提供的技術圖紙定做,並將技術圖紙作爲合同附件)
1.3 數量:(具體寫明定作物的數量,並註明單位 )
1.4 備註:(如無內容,在空格處劃線)
第二條 合同價款
2.1 合同價款總額:(應以大、小寫兩種形式填寫,並註明幣種)
2.2 付款方式:(應詳細寫明是分期付款還是一次性付款或月結等其他方式,建議貨到付款,以作爲產品質量責任的牽制)
2.3 付款時間:(寫明年、月、日)
第三條 加工成品質量要求及技術標準:
3.1 質量要求:(應明確填寫要達到的質量標準是國標還是行業標準或者甲方具體要求,必須要寫全稱)
3.2 技術標準:(技術標準如硬度、強度、韌性、抗腐蝕、抗氧化等各種物理化學參數)
3.3 以封存樣品爲質量標準的,應當由雙方代表當面封籤,並妥爲保存。
第四條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量
4.1 用乙方原材料完成工作的,甲方有權對原材料進行檢驗。乙方隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質量時,甲方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
4.2 用甲方原材料完成工作的,甲方按下表標準提供:(注:如空格不夠用,可以另設合同附件,寫明見合同附件二)
4.3 甲方於 年 月 日之前提供原材料。
4.4乙方收到甲方提供的原材料之日起 日內檢驗完畢,不符合要求的,應在收到後 日內通知甲方調換或補齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件,否則甲方有權解除本合同,乙方承擔相應的賠償責任。
第五條 技術資料、圖紙的提供和保密
5.1 甲方負責提供技術資料和圖紙。
5.2乙方在依照甲方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術資料要求不合理,應當及時通知甲方,甲方應當在接到通知之日起3日內回覆並提出修改意見。甲方未答覆,乙方有權停止工作,並及時通知甲方,因此造成的損失由甲方賠償。
5.3甲方要求對承攬物的技術性嚴格保密,乙方應當嚴格遵守,未經甲方許可不得留存技術資料和複製品。乙方不得擅自披露、使用甲方技術資料和圖紙、製造再現甲方技術的器材、取走與甲方技術有關的物件;不得直接或間接地向任何第三人故意或過失泄露甲方技術資料、圖紙或技術;不得允許(出借、贈與、出租、轉讓等處分甲方技術的行爲皆屬於“允許”)或協助任何第三人使用甲方的技術資料、圖紙或技術;不得複製或公開包含甲方技術資料、圖紙或技術的文件或文件副本;未經許可不得超出工作範圍使用甲方的技術資料、圖紙或技術;不得將甲方的技術資料、圖紙或技術用於自身技術、設備的升級或研發。
第六條 驗收標準和方法
6.1 驗收標準:(寫明是以國家標準、行業標準或封樣或乙方技術圖紙標準進行驗收)
6.2 驗收方法:(寫明全部或抽樣驗收的方法)
6.3 甲方驗收乙方所完成定作物的時間:(寫明具體時間年、月、日)
6.4 甲方驗收乙方所完成定作物的地點:(寫明詳細地址)
6.5 驗收前乙方應當向甲方提交必需的技術資料和有關質量證明。
6.6 對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物,在使用後 日內發現質量缺陷,甲方有權要求退還。
6.7 雙方就定作物的質量在檢驗中發生爭議時,以質量監督檢驗機構提供檢驗證明爲準。質量檢驗機構由雙方共同指定,費用由乙方墊付,由主張未被檢驗證明支持者最終承擔。
第七條 交(提)定作物的時間和地點
7.1 雙方約定由甲方自提定作物
7.1.1 自提定作物的時間: (寫明年、月、日)
7.1.2 自提定作物的地點: (寫明詳細地址不可省略)
7.2 雙方約定由乙方送交定作物
7.2.1 送交定作物的時間: (如選擇了7.1,則在空格處劃線)
7.2.2 送交定作物的地點: (如選擇了7.1,則在空格處劃線)
7.3 任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當事先與對方達成協議,所達成的協議與本合同有同等的法律效力。
7.4 交(提)定作物日期的計算:乙方自備運輸工具送交定作物的,以甲方接收的戳記日期爲準;委託運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期爲準;自提定作物的,以乙方通知的提取日期爲準,但乙方在發出提取定作物的.通知中,必須留給甲方以必要的途中時間。
第八條 包裝要求及費用負擔:
8.1 包裝要求:(應具體寫明包裝方式、包裝物品的材質、包裝的大小尺寸等)
8.2 費用負擔:(寫明包裝費用由哪方承擔 )
第九條 運輸方式及費用負擔
9.1 定作物的運輸方式: (寫明是汽車、火車、水運或其他方式)
9.2 運輸費用由 (如無內容,在空格處劃線)承擔。
第十條 定作物的保修
10.1 定作物保修期:(如保修期從何時起到何時止 ) 10.2 在保修期內乙方免費提供保修服務。
第十一條 定金及預付款
11.1 甲方向乙方交付定金的數額:(大、小寫兩種形式填寫) 11.2 甲方向乙方交付定金的時間:(寫明年、月、日)
11.3 甲方向乙方交付預付款的數額:(大、小寫兩種形式填寫) 11.4 甲方向乙方交付預付款的時間:(寫明年、月、日)
第十二條 乙方的違約責任:
12.1 未按合同約定的質量交付定作物,若甲方同意接受的,應當按質論價;不同意接受的,應當負責修理或調換,並承擔 元/每件的違約金。經過修理或調換後,仍不符合合同約定的質量標準,甲方有權拒收,由此造成的損失(包括甲方材料損失、重做成本、延期損失等)由乙方賠償。
12.2 未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,並承擔因此而支付的費用和延期交貨責任。因包裝不符合同約定造成定作物毀損、滅失的,由乙方賠償損失。
12.3 逾期交付定作物,應當向甲方支付未交定作物總價的 %違約金。延期交貨超過 日的,甲方有權解除合同,由此造成的損失(包括甲方材料損失、重做成本、延期損失等)由乙方賠償。
12.4 由於保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。乙方擅自調換甲方提供的原材料或修理物的零部件,甲方有權拒收,乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理,應當按甲方要求完成,並承擔逾期交付的責任。
第十三條 甲方的違約責任:
13.1 超過合同約定日期付款,甲方應向乙方支付定作物總價 ‰的違約金。
13.2 無故拒絕接收定作物,賠償因此給乙方造成的損失。
13.3 變更交付定作物地點或接收單位(人)時,承擔因此多支出的費用。
13.4 其它違約責任: (如無內容,在空格處劃線)
第十四條 爭議的解決方式
本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方協商解決。如果雙方不能協商一致時,選擇以下第(只需填寫一或者二)種方式解決:
(一)向(具體寫明仲裁委員會的確切名稱,如:不能將“深圳仲裁委員會”寫爲“北京市仲裁委員會”)仲裁委員會申請仲裁。
(二)向(根據有利於我方的原則,在甲方或乙方住所地、合同簽訂地、合同履行地的基層法院中選擇其一)人民法院起訴。
第十五條 本合同簽訂地點 (應詳細填寫合同簽訂的地點,如:深圳市xx區)
第十六條 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效,本合同一式 份,雙方各執 份。
以下無合同正文。
甲方(章): 乙方(章):
法定代表人: 法定代表人:
委託代理人: 委託代理人:
地址: 地址:
有關承攬加工合同 篇21
地址:
電話: 傳真:
NO:
委託方:_____X公司
簽訂地點:
受託方: 簽訂時間:
標的、數量、價款:
1.驗收標準:按雙方確定的樣品驗收。受託方須將送貨單隨貨同行,並將送貨單及物流單一起交給委託方收貨人員,內容包括商品名稱、單品規格、單品件數及單品數量,按委託方提供原樣驗收,如果由於質量問題造成損失由受託方負責賠償,並執行相關行業標準。
2.質量要求:應提供蓋有鮮章的出廠檢驗報告單(包括質材、檢驗依據、執行標準等),特殊產品須有檢驗資質的檢驗機構出具的檢驗報告(隨貨同行或提前送達)。
3.結算方式:委託方支付30%預付款,收到貨驗收合格入庫後再支付60%,餘10%作爲質量保證金留待下次合同履行時支付,但時間不超過45天下單,如未下單即付清上筆合同10%尾款。
4.包裝標準:貨物外包裝必須在外包裝的`醒目位置整齊標註,內容包括商品名稱、單品規格、單品數量(每層數量_數/每排數量_數)。
5.(交)提貨方式及地點:委託方廠房內。
6.運輸方式及到站(港)和費用承擔:受託方承擔。
7.交貨地點、日期及方式:合同簽訂之日起10個工作日發貨,逾期按合同總額1%支付違約金。
8.保密條款:雙方應當對本協議內容、因履行本協議或在本協議期間獲得的或收到的對方的商務、財務、技術、產品的信息、用戶資料或其他標明保密的文件或信息的內容(簡稱“保密資料”)保守祕密,未經信息披露方書面事先同意,不得向本協議以外的任何第三方披露。本保密義務應在本協議期滿、解除或終止後仍然有效。因商業祕密泄露給委託方造成的損失由受託 方承擔,同時委託方有終止一切合作的權力。
9.本合同履行過程中發生糾紛協商解決,協商不成任何一方可向被告方地法院提起訴訟。
10.本合同根據《中華人民共和國合同法》及有關法律法規,雙方經過友好協商後製定,本合同一式兩份,經雙方蓋章簽字後生效。(傳真或掃描件有效)
委託方:___X公司 受託方:
法人代表: 法人代表:
委託代表: 委託代表:
傳真:
電話:
開戶銀行:
帳號:
地址:
傳真:
電話:
開戶銀行:
帳號:
地址:
有關承攬加工合同 篇22
簽訂地點:
簽訂時間:___________年___________月___________日
定作方(甲方):
承攬方(乙方):
按照《中華人民共和國合同法》的有關規定,本着平等互利、協商一致的原則,經雙方友好協商,達成如下協議:
一、項目概況
1、項目名稱:___________
2、項目地點:___________
二、設備名稱、規格型號、單位、數量、單價、總價
略。
三、交貨日期
根據現場進度交貨。
四、交貨地點
工地現場。
五、技術質量要求
1、產品執行防火門國家標準GB12955-20xx。
2、產品保證通過消防部門驗收。
六、承包方式
含運輸及安裝。
七、付款方式
1、合同簽訂後,預付總貨款的`___________%,貨物全部進場,再付總貨款的___________%,安裝完畢再付總價的___________%,剩餘___________%爲質保,質保期結束結清。
八、售後服務承諾
1、該產品質保期自合同簽訂之日起計算,質保十二個月。在質保期內,出現質量問題,乙方負責免費維修。質保期過後,所有產品實行終身售後服務,只收取材料成本費用。
九、違約責任
1、按《合同法》的相關規定執行。
十、爭議的解決方式
本合同在履行過程中發生爭議,雙方應協商解決,協商不成,可向人民法院起訴。
十一、附則
本合同一式四份,甲方執二份,乙方執二份,自簽字蓋章之日起生效。
甲方:___________
乙方:___________
法定代表人:___________
法定代表人:___________
代理人:___________
代理人:___________
電話:___________
電話:___________
___________年___________月___________日
___________年___________月___________日
有關承攬加工合同 篇23
甲方:_______________公司
乙方:___________公司
甲乙雙方就加工承攬合同糾紛上訴一案(_____年______民終字第____號)達成如下和解協議:
1、甲方確認甲乙雙方於_____________年下半年未發生_______加工業務,該業務系________、__________擅自以乙方名義與甲方達成的加工業務,__________、__________不是乙方的員工,業務過程中未得到乙方的.委託授權,事後乙方已出具聲明對無權代理行爲拒絕追認。
2、甲方決定對該案撤回上訴,爲彌補甲方的損失,乙方同意一次性補償甲方人民幣元,甲方向乙方出具相關收款發票。
3、雙方無其它經濟糾紛。
4、本協議自雙方簽字後生效。
甲方:__________________有限公司
法定代表人:____________________
__________年_______月_______日
乙方:__________________有限公司
代理人:________________________
__________年_______月_______日
有關承攬加工合同 篇24
合同編號:_______________
甲方(定作方):__________公司
乙方(承攬方):__________
鑑於:爲滿足客戶訂單需求,甲方大量需要指定型號 產品;乙方系專業產品生產商。根據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定,甲乙雙方本着誠實信用、互惠互利的原則,經充分協商一致,訂立本合同。
第一條 定作物情況:
1.1 品名:(應填寫定作物的正式名稱,不可用其簡稱或俗名代替 )
1.2 規格:(應寫明定作物具體的規格型號,技術要求複雜或特殊的,可以寫明按照甲方提供的技術圖紙定做,並將技術圖紙作爲合同附件)
1.3 數量:(具體寫明定作物的數量,並註明單位 )
1.4 備註:(如無內容,在空格處劃線)
第二條 合同價款
2.1 合同價款總額:(應以大、小寫兩種形式填寫,並註明幣種)
2.2 付款方式:(應詳細寫明是分期付款還是一次性付款或月結等其他方式,建議貨到付款,以作爲產品質量責任的牽制)
2.3 付款時間:(寫明年、月、日)
第三條 加工成品質量要求及技術標準:
3.1 質量要求:(應明確填寫要達到的質量標準是國標還是行業標準或者甲方具體要求,必須要寫全稱)
3.2 技術標準:(技術標準如硬度、強度、韌性、抗腐蝕、抗氧化等各種物理化學參數)
3.3 以封存樣品爲質量標準的,應當由雙方代表當面封籤,並妥爲保存。
第四條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量
4.1 用乙方原材料完成工作的,甲方有權對原材料進行檢驗。乙方隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質量時,甲方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
4.2 用甲方原材料完成工作的,甲方按下表標準提供:(注:如空格不夠用,可以另設合同附件,寫明見合同附件二)
4.3 甲方於________年____月____日之前提供原材料。
4.4乙方收到甲方提供的原材料之日起____日內檢驗完畢,不符合要求的,應在收到後____日內通知甲方調換或補齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件,否則甲方有權解除本合同,乙方承擔相應的賠償責任。
第五條 技術資料、圖紙的提供和保密
5.1 甲方負責提供技術資料和圖紙。
5.2乙方在依照甲方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術資料要求不合理,應當及時通知甲方,甲方應當在接到通知之日起____日內回覆並提出修改意見。甲方未答覆,乙方有權停止工作,並及時通知甲方,因此造成的損失由甲方賠償。
5.3甲方要求對承攬物的技術性嚴格保密,乙方應當嚴格遵守,未經甲方許可不得留存技術資料和複製品。乙方不得擅自披露、使用甲方技術資料和圖紙、製造再現甲方技術的器材、取走與甲方技術有關的物件;不得直接或間接地向任何
第三人意或過失泄露甲方技術資料、圖紙或技術;不得允許(出借、贈與、出租、轉讓等處分甲方技術的行爲皆屬於“允許”)或協助任何
第三人使用甲方的技術資料、圖紙或技術;不得複製或公開包含甲方技術資料、圖紙或技術的文件或文件副本;未經許可不得超出工作範圍使用甲方的技術資料、圖紙或技術;不得將甲方的技術資料、圖紙或技術用於自身技術、設備的升級或研發。
第六條 驗收標準和方法
6.1 驗收標準:(寫明是以國家標準、行業標準或封樣或乙方技術圖紙標準進行驗收)
6.2 驗收方法:(寫明全部或抽樣驗收的方法)
6.3 甲方驗收乙方所完成定作物的時間:(寫明具體時間年、月、日)
6.4 甲方驗收乙方所完成定作物的地點:(寫明詳細地址)
6.5 驗收前乙方應當向甲方提交必需的技術資料和有關質量證明。
6.6 對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物,在使用後____日內發現質量缺陷,甲方有權要求退還。
6.7 雙方就定作物的質量在檢驗中發生爭議時,以質量監督檢驗機構提供檢驗證明爲準。質量檢驗機構由雙方共同指定,費用由乙方墊付,由主張未被檢驗證明支持者最終承擔。
第七條 交(提)定作物的時間和地點
7.1 雙方約定由甲方自提定作物
7.1.1 自提定作物的時間: (寫明年、月、日)
7.1.2 自提定作物的地點: (寫明詳細地址不可省略)
7.2 雙方約定由乙方送交定作物
7.2.1 送交定作物的時間: (如選擇了7.1,則在空格處劃線)
7.2.2 送交定作物的地點: (如選擇了7.1,則在空格處劃線)
7.3 任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當事先與對方達成協議,所達成的協議與本合同有同等的法律效力。
7.4 交(提)定作物日期的計算:乙方自備運輸工具送交定作物的39;,以甲方接收的戳記日期爲準;委託運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期爲準;自提定作物的,以乙方通知的提取日期爲準,但乙方在發出提取定作物的通知中,必須留給甲方以必要的途中時間。
第八條 包裝要求及費用負擔:
8.1 包裝要求:(應具體寫明包裝方式、包裝物品的材質、包裝的大小尺寸等)
8.2 費用負擔:(寫明包裝費用由哪方承擔 )
第九條 運輸方式及費用負擔
9.1 定作物的運輸方式: (寫明是汽車、火車、水運或其他方式)
9.2 運輸費用由 (如無內容,在空格處劃線)承擔。
第十條 定作物的保修
10.1 定作物保修期:(如保修期從何時起到何時止 )
10.2 在保修期內乙方提供保修服務。
第十一條 定金及預付款
11.1 甲方向乙方交付定金的數額:(大、小寫兩種形式填寫)
11.2 甲方向乙方交付定金的時間:(寫明年、月、日)
11.3 甲方向乙方交付預付款的數額:(大、小寫兩種形式填寫)
11.4 甲方向乙方交付預付款的時間:(寫明年、月、日)
第十二條 乙方的違約責任:
12.1 未按合同約定的質量交付定作物,若甲方同意接受的,應當按質論價;不同意接受的,應當負責修理或調換,並承擔 元每件的違約金。經過修理或調換後,仍不符合合同約定的質量標準,甲方有權拒收,由此造成的損失(包括甲方材料損失、重做成本、延期損失等)由乙方賠償。
12.2 未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,並承擔因此而支付的費用和延期交貨責任。因包裝不符合同約定造成定作物毀損、滅失的,由乙方賠償損失。
12.3 逾期交付定作物,應當向甲方支付未交定作物總價的_____%違約金。延期交貨超過____日的,甲方有權解除合同,由此造成的損失(包括甲方材料損失、重做成本、延期損失等)由乙方賠償。
12.4 由於保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、 滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。乙方擅自調換甲方提供的原材料或修理物的零部件,甲方有權拒收,乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理,應當按甲方要求完成,並承擔逾期交付的責任。
第十三條 甲方的違約責任:
13.1 超過合同約定日期付款,甲方應向乙方支付定作物總價 ‰的違約金。
13.2 無故拒絕接收定作物,賠償因此給乙方造成的損失。
13.3 變更交付定作物地點或接收單位(人)時,承擔因此多支出的費用。
13.4 其它違約責任: (如無內容,在空格處劃線)
第十四條 爭議的解決方式 本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方協商解決。如果雙方不能協商一致時,選擇以下第(只需填寫一或者
二)種方式解決:
一)向(具體寫明仲裁委員會的確切名稱,如:不能將“深圳仲裁委員會”寫爲“____市仲裁委員會”)仲裁委員會申請仲裁。
二)向(根據有利於我方的原則,在甲方或乙方住所地、合同簽訂地、合同履行地的基層法院中選擇其
一)人民法院起訴。
第十五條 本合同簽訂地點 (應詳細填寫合同簽訂的地點,如:________區)
第十六條 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效,本合同一式_____份,雙方各執_____份。
甲方(章):__________乙方(章):__________
法定代表人:________法定代表人:________
委託代理人:_________委託代理人:__________
地址:_______________地址:_______________
電話:_______________電話:_______________
有關承攬加工合同 篇25
需方:________(甲方)
供方:_______(乙方)
合同編號:___________________
簽訂日期:____年____月____日
爲了規範建築門窗購銷行爲,保護供需雙方合法權益,根據《中華人民共和國民法典》及有關法律、法規,明確雙方技術經濟責任,保證工程建設正常進行,經甲、乙雙方協商,一致同意簽訂本合同,以便共同遵守。
1、建築門窗用途概況 工程名稱:________________建築結構:_______________ 工程地址:_____________________使用層次:__________
2、建築門窗供應要求
2.1本合同中的單價是指門窗到________________________交貨的價格。
2.2交貨點詳細地址:____________________________________。
2.3其它要求:___________________________________________
3、結算和付款方式
3.2結算方式:
3.2付款方式與期限:____________________________________________
4、技術要求
4.1乙方供應的產品應嚴格執行並符合__________標準,(標準名稱代號)___________________________________________________________。
4.2乙方應隨每批產品提供《產品質量保證書》。
4.3產品運輸方式及包裝標準_____________________________________。
5、驗收標準、方法及提出異議期限
5.1驗收標準,按該產品的國家標準驗收,如尚無國家標準的則按行業標準或已經主管部門備案的企業標準驗收。
5.2 甲方在驗收時,如發現產品的品種、型號、規格、顏色和質量不合規定,應妥善保管,並在 天內向乙方提出書面異議;在託收承付期內,甲方有權拒付不符合合同規定部分的貨款。甲方因使用、保管不善等造成質 量下降的,不得提出異議。
5.3 如發現產品有嚴重質量問題,甲方應在48小時內向____市建材業質量監督管理中心和門窗分中心報告,同時用書面通知乙方及時分析解決。在問題未查清之前該批產品必須封存不能使用。甲方因此受到的損失,由乙方按違約責任承擔。
6、違約責任
6.1 甲、乙雙方應嚴格履行合同規定的各項條款,如合同一方違約,由違約方承擔責任,並參照民法典有關條款及雙方的約定,向對方償付違約部分貨款的 ____%的違約金。
6.2 如另行商定責任賠償規定的,應在8.5“其他約定”一欄中予以寫明賠償方式、方法與金額。
7、解決爭議的方式
7.1 本合同在履行過程如產生爭議,甲、乙雙方應本着友好協商的積極態度進行協商解決,協商不成的,可提請分中心進行調解或通過有關法律程序解決。
8、其他約定事項
8.1 乙方在門窗運抵交貨點後,甲方應提從堆放場地,並及時做好相應的驗收工作,如出現問題應及時協商解決。
8.2 乙方如遇特殊原因不能正常供貨時,應提前天通知甲方協商解決,否則造成後果乙方負責。
8.3 甲方如遇特殊原因不能按合同規定繳付貨款時,應及時主動通知乙方協商解決,否則造成後果由甲方負責。
8.4 如遇人爲不可抗拒因素(如颱風、洪水等)和其他不可預見事故發生而不能履行合同時,免除承擔違約責任。
8.5 其他約定:
9、本合同自雙方代表簽字,加蓋雙方印章後生效,如有未盡事宜,須由甲、乙雙方共同協商解決。
本合同一式五份,甲、乙雙方各執二份,____市建設工程交易管理中心建築門窗分中心備案一份。
甲方:____________乙方:____________
單位名稱:________單位名稱:________
有關承攬加工合同 篇26
甲方:______________
乙方:______________
經甲乙雙方協議,就有關承攬加工事宜,擬結本合同,以茲雙方信守。
一、產品名稱及加工數量。
名稱:不鏽鋼水泥焊接軌道板。數量:附加工圖紙36份,按圖紙數量要求加工。以上產品由甲方委託乙方纔承攬加工。
二、相關事宜:
1、由甲方提供相應產品的原材料至乙方指定加工場所。乙方按產品圖紙規定要求進行加工,其產品質量必須符合技術文件規定要求。
2、甲方委派質檢代表跟蹤乙方加工過程及時解決質疑問題。乙方加工過程的切削餘料由甲方回收。產品出廠的運輸費用由乙方承擔,(甲方提供適當的運輸車輛及司機,乙方承擔油料耗費及搬運事宜)
3、產品出廠前由甲方委派代表按圖紙規定要求全面驗收,其不合格損失由乙方承擔。
4、加工後的變形度由乙方按圖紙要求校正。
三、時間要求:
自甲方提供原材料之後起,乙方在30天內全部按數完成該批產品加工合同,如甲已雙方各自遇到不可抗拒的`事件而影響到材料提供及加工阻力時,必須提前通知對方,協商解決。
四、加工費用:
該項目合同總體加工費用20萬元,由甲方承擔增值稅務,甲乙雙方不得中途變更。
五、付款方式:
乙方交付產品後,甲方一次性付款,剩餘作爲質量保證金至業主最終驗收合格後,甲方在一箇月內全部付清餘額,如甲方違約,則按日向乙方支付2%的違約金。
六、其他事宜:
本合同在履行過程中發生爭議時,由甲方協商解決,如雙方達不成協議,可提交仲裁機構解決。
在合同中的未盡事宜,雙方可共同協商補充。本合同自雙方簽定之日起生效,一式兩份,甲乙雙方各執一份。
甲方:______________乙方:______________
日期:______________日期:______________
有關承攬加工合同 篇27
合同編號:_____________
簽訂日期:_____________
定作方:(以下簡稱甲方)_____________
承攬方:(以下簡稱乙方(yifang))_____________
根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定,甲乙雙方本着誠信、互利、公平、公開的原則,經友好協商達成如下合同條款,共同遵守執行。
第一條加工成品
品名:_____________貨號:_____________面料:_____________
顏色:_____________尺碼:_____________
第二條服裝數量
1、計量單位:_____________
2、數量:_____________
第三條原材料的提供
由甲方提供原材料,具體見下:
材料名稱數量質量:
提供日期:_____________單價:_____________總金額:_____________
第四條服裝質量
加工成品質量按甲方提供的樣衣或工藝單執行,樣衣由甲方保管,作爲驗收的依據。樣衣、工藝單作爲合同的附件。
第五條技術資料、圖紙提供
1、甲方提供服裝款式(樣衣或圖片)、標誌圖案等圖樣的技術資料。
2、乙方(yifang)在生產過程中,發現甲方提供的圖紙和技術要求不合理,應當及時通知甲方,甲方應當在__2_天時間內回覆,提出修改意見。甲方在規定的時間內沒有答覆,乙方有權停止工作,並在__2__內通知甲方,因此造成的損失由甲方賠償。
3、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術資料進行保密,不得向任何人泄漏任何相關資料,也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。
4、未經甲方許可,乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。
第六條報酬
1、加工單價:______________
2、總金額(元):______________
第七條包裝方式
內用______________,外用______________包裝,包裝費由_______________方承擔。
第八條服裝交付
1、交貨地:_____________
2、產品的交(提)貨期限:______________。
第九條服裝驗收
1.驗收期間:______________。
2、認真覈對貨物的品名、款號、數量、嘜頭,準確無誤後方可抽樣。
3.驗收方式:產品按30%抽檢,抽樣標準爲:隨機。
4、驗收標準:與樣衣款式、做工一致
驗收包括:商品的外觀質量、規格、數量、包裝、內在質量、標識等項目進行檢驗和檢測。根據貨物實際情況,以驗收標準爲依據判定合格與否。
6、經首次檢驗不合格的加工成品,甲方在2天內通知乙方並有權要求乙方返修。
7、對於乙方返修後的加工成品由甲方依照上面的’驗收標準再次檢驗,對於再次檢驗,不合格的加工成品交由甲方處理,並從甲方支付給乙方的加工費用中扣除不合格產品的成本價格。
第十條定金/預付貨款
(1)甲方應於_年_月_日前向乙方交付定金_元;甲方不履行合同的,無權請求返還定金,乙方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須雙倍返還定金。
(2)甲方應於_年_月_日前向乙方交付預付款_元;甲方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金,有餘款可以請求返還;乙方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。
第十一條報酬結算
1、付款期限:甲方應於驗收無誤收貨之日起_日內,一次付清合同約定的全部款項;
第十二條留置權
如甲方未支付價款,在雙方沒有例外約定時,乙方對完成的服裝享有留置權。
第十三條違約責任
1、甲方的違約責任
(1)製作中途未經過雙發同意,私自變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償乙方因此造成的損失。
(2)中途廢止合同,償付甲方的未履行部分價款總值的50%的違約金。
(3)未按合同規定的時間和要求向乙方提供原材料、技術資料等或未完成必要的輔助工作和準備工作,乙方有權解除合同,甲方應當賠償乙方因此而造成的損失;乙方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,甲方應當償付乙方停工待料的損失。
(4)超過合同規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔乙方實際支付的保管、保養費。甲方超過領取期限15日不領取定作物的,乙方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費後,退還給甲方;變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時時,乙甲方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償乙方的損失。
2、乙方的違約責任
(1)未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,甲方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,應當負責修整或調換,並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後,仍不符合合同規定的,甲方有權拒收,由此造成的損失由乙方賠償。
(2)交付定作物或完成工作的數量少於合同規定,甲方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分甲方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由乙方賠償。
(3)未按合同規定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,並承擔因此而支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應當償付甲方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損,滅失的,由乙方賠償損失。
(4)逾期交付定作物,應當向甲方償付違約金爲外發加工總費用的10%/天。
未經甲方同意,提前交付定作物,甲方有權拒收。
(5)不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的10%。
(6)由於保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。
(7)未按合同規定的辦法和期限對甲方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知甲方調換,補齊的,由乙方對工作質量,數量承擔責任。
(9)擅自調換甲方提供的原材料,甲方有權拒收,乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理,應當按甲方要求辦理,並承擔逾期交付的責任。
第十七條爭議解決
凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議,如雙方不能通過友好協商解決,協商不成的,按依法向人民法院起訴。
第十八條其他約定
本合同經雙方簽字後於_年_月_日起生效。合同執行期內,甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜,須經雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與合同具有同等效力。
甲方:______________
乙方:______________
法定代表人:___________
法定代表人:___________
___年___月___日
有關承攬加工合同 篇28
甲方:____________________
乙方:____________________
依照《____________________》、《中華人民共和國建築法》及其他相關法律、法規,在自願、平等、公正的原則下,雙方就本建設工程施工事項協商一致,達成一致,特訂立本合同。
一、程概況
1、工程名稱:________________________________________
2、工程地點:____________________________________________________________有限公司
二、工程承包範圍
1、面積:_____________________________=____________________平方,附工程詳單。
2、承包方式:甲方出資,乙方承包工、料(本鋼架棚所有材料允許誤差±0.3mm)含土建。
3、工程造價____________元________,總造價________________元。
4、付款方式:合同簽訂後甲方預付總造價30%,柱子立起再付40%,驗收後再付25%,剩餘5%工程完成後一年內全部付清。
5、土建工程結束後開始施工,天交工。(備註:除不可抗拒外因素)。年內保證維護正常使用。
6、在施工期間,乙方施工人員應由乙方全部投入_____________,如發生工傷事故等事宜,由乙方從_____________金中解決,不足部分由乙方承擔,甲方概不負責。
7、甲方負責水、路兩通及其費用,負責外圍治安秩序,乙方負責按施工圖施工和保證工程質量、工期與施工安全,乙方在施工期間,電費由乙方承擔,甲方負責協調。甲乙雙方應履行合同義務,如一方違約,應向對方支付________________萬元的違約金。
本合同一式兩份,甲乙雙方各持一份,合同自簽訂之日起,即可生效。
甲方:________________________
乙方:________________________
________年________月________日
有關承攬加工合同 篇29
委託方:_________紡織器材廠(甲方)
承攬方:_____________電鍍廠(乙方)
1.加工的’項目、產品名稱、規格________數量________價格、交貨期:
項目
產品名稱、規格單位數量單價 (元)總價(元)交貨日期一季度二季度鍍鋅綜架_________以上只_____萬____________________萬_____萬淬火綜條支_____萬____________________萬_____萬合計
2.質量標準:
乙方根據甲方提供圖紙規定的技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____,但損壞件必須歸還甲方。
3.原料供應:
加工用鋅塊由甲方供應。
4.交貨方式:
由乙方負責往返運輸,運費由乙方自負。
5.質量驗收方法:
完成加工後由甲方按質量標準驗收。
6.結算方式:
____________________。
7.違約責任:
甲方委託乙方加工鍍鋅、淬火等,乙方應按規定日期完成;逾期由乙方負擔甲方的經濟損失,每天按加工產品總值千分之______交納罰金。甲方未按規定的時間和數量交付乙方加工物品,因而造成乙方停工損失,應按實際損失賠償。
甲方:____________
____年____月____日
乙方:________________
____年____月____日
有關承攬加工合同 篇30
定作方:_______________(簡稱甲方)營業執照號碼:_____________________
承攬方:_______________(簡稱乙方)營業執照號碼:_____________________
根據《加工承攬合同條例》有關規定,經雙方協商一致,訂立下列條款,共同信守:
品名或項目
規格、型號單位數量單價價款或酬金元金額:
一、產品的質量、包裝、加工方法:________________________
二、原材料的提供以及規格、數量、質量:________________________
三、履行的期限、地點和方式:_________________________
四、驗收標準和方法:_________________________
五、結算方式:_________________________
六、違約責任:除不可抗力的原因外,任何一方不履行合同,都要承擔違約責任。
1.承攬方的違約責任:不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值___%或酬金總額____ %的違約金。
其餘違約行爲按《加工承攬合同條例》第二十一條的有關規定執行。
2.定作方的.違約責任:中途變更定作物的數量、規格、質量和設計等,賠償承攬方因此造成的損失,中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付未履行部份價款總值_____%的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金_____%的違約金。其餘違約行爲按《加工承攬合同條例》第二十二條的有關規定執行。
七、雙方約定的其它條款:________________
八、以上條款如有未盡事宜,應以書面協議,作爲附件。
九、本合同執行中發生糾紛,雙方應及時協商解決,協商不成時,任何一方都可以向合同管理機關申請調解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
十、本合同一式________份,正本雙方各執___________份,副本送工商行政管理局所存查。
十一、本合同有效期限:從雙方簽章之日起到________年________月________日止。
十二、本合同簽訂日期:________年________月________日
定作方:________________承攬方:________________
____年____月____日____年____月____日
有關承攬加工合同 篇31
定作方:_______________(簡稱甲方)
營業執照號碼:_____________________
承攬方:_______________(簡稱乙方)
營業執照號碼:_____________________
根據《加工承攬合同條例》有關規定,經雙方協商一致,訂立下列條款,共同信守:
一、產品的質量、包裝、加工方法:________________________
二、原材料的提供以及規格、數量、質量:_________________
三、履行的期限、地點和方式:_________________________
四、驗收標準和方法:_________________________
五、結算方式:_________________________
六、違約責任:除不可抗力的原因外,任何一方不履行合同,都要承擔違約責任。
1、承攬方的違約責任:不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值___%或酬金總額____ %的違約金。其餘違約行爲按《加工承攬合同條例》第二十一條的有關規定執行。
2、定作方的.違約責任:中途變更定作物的數量、規格、質量和設計等,賠償承攬方因此造成的損失,中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付未履行部份價款總值_____%的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金_____%的違約金。其餘違約行爲按《加工承攬合同條例》第二十二條的有關規定執行。
七、雙方約定的其它條款:
八、以上條款如有未盡事宜,應以書面協議,作爲附件。
九、本合同執行中發生糾紛,雙方應及時協商解決,協商不成時,任何一方都可以向合同管理機關申請調解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
十、本合同一式________份,正本雙方各執___________份,副本送工商行政管理局所存查。
十一、本合同有效期限:從雙方簽章之日起到________年____月____日止。
十二、本合同簽訂日期:________年____月____日
定作方:________________
代表:__________________
開戶銀行:______________
帳號:__________________
承攬方:________________
代表:__________________
開戶銀行:______________
帳號:__________________
日期:________年____月____日
有關承攬加工合同 篇32
委託方:
承接方:
依照《合同法》、《加工承攬合同條例》、《廣告法》等有關法律法規的規定,經雙方協商,簽訂本合同,共同信守。
第一條:廣告承攬要求。
1、項目(製作):________
2、廣告及活動內容及有關證件的名稱、編號:________
3、發佈地點或形式:________
4、顏色:________
5、規格或材料:________
6、刊播次數、起止日期及時間:________
第二條:費用及支付方法
1、費用
本次活動總金額爲________。(大寫________元整)
2、結算方式和期限:________
第三條:驗收方式及時間:
____________。
第四條:違約責任
1、委託方中途廢止合同,向承攬方償付未履行部分廣告費10%的違約金;逾期支付廣告費用,每逾期一天,按所欠款項的1%償付違約金。
2、承攬方不能完成合同規定的工作,向委託方償付未履行部分廣告費10%的違約金;不能按期履行合同義務的,每逾期一天,按所欠款項的1%償付違約金。
3、其他違約責任,按《加工承攬合同條例》執行。
第五條:糾紛解決方式
發生合同糾紛,雙方協商不成,按下列第(2)項規定辦理。
1、向地經濟合同仲裁機關申請仲裁;
2、向連雲港市當地人民法院起訴。
第六條:雙方商定的其他事項:
_________________________________。
第七條:附則
本合同有效期自____年____月____日生效至____年____月____日終止。
委託方:承攬方:
____年____月____日____年____月____日
有關承攬加工合同 篇33
甲方:______________
乙方:______________
甲方因_______需求,租用乙方演出器材設備,根據《中華人民共和國合同法》的有關規定,爲明確甲乙雙方的權利與義務,經雙方協商一致,簽訂本合同。
第一條承攬甲方活動的項目
1、舞臺搭建和舞美設計佈置;
2、燈光、音響、視頻工程的安裝和調試和現場操作;
3、活動所需設備和物品的運輸、裝卸;
4、活動現場的錄像。
第二條租賃設備概況
設備的名稱:__________。
租賃用途:____________。
使用時間:_____年____月____日。
安裝時間:_____年____月____日____時。
安裝地點:___________________。
拆卸時間:_____年____月____日____時。
第三條租賃設備的運輸與操作
租賃設備的進退場調試安裝、操作由乙方承擔。
第四條租賃設備的使用及規定
1、合同期內,乙方設備由甲方統一管理使用,甲方下達合理、合法的演出設備使用任務,乙方應聽從指揮調遣,按甲方規定的時間,合同的標準保質保量完成。
2、乙方應根據演出的作息時間,合理安排設備的.維修、保養(費用自負),確保演出正常使用。
3、由甲方自身原因造成乙方演出終止或者是終斷,損失由甲方自負。
4、甲方應該積極配合乙方整理場地,提供電源,演出期間確保電路暢通,如發生事故,由甲方負責。
第五條安全與治安
1、甲方必須確保演出場地周圍的安全保衛工作、因打架、鬥毆造成的設備損壞由甲方完全負責(由乙方造成的原因除外)。
2、夜間值班,甲方須派數名保安人員協同乙方人員守好演出設備。
第六條合同金額及付款方式
1、合同總價款爲人民幣_______元(大寫:人民幣:________整)。
2、合同簽訂當日,甲方支付乙方定金合同總額_________%,即人民幣_______元(大寫:人民幣:_________整)。餘額演出_______個工作日結清。
第七條雙方責任
1、乙方不能執行甲方規定的演出時間及乙方人爲因素造成的停演等誤工,甲方有權解除租賃合同乙方並承擔相應的費用。
2、因甲方人員人爲因素造成的停演誤工設備損壞乙方有權解除租賃合同甲方並承擔相應的損失費用。
3、本着高度負責,長期合作的精神,乙方保證按合同約定的器材明細表及節目單進行演出並保證舞臺堅固安全、音響演出效果。
4、乙方如有器材變動,應提前三天通知甲方並徵得甲方同意。
第八條其他
1、對本合同內容的任何修改、補充或變更須採用書面形式,經雙方簽字蓋章後正式生效。本合同修改、變更部分爲本合同不可分割的組成部分。
2、本合同履行中,雙方如有爭議,可協商解決,協商不成可提交____仲裁委員會仲裁。
3、本合同自甲乙雙方簽字蓋章後生效,合同一式兩份,甲、乙雙方各執一份,具有同等法律效力。
4、合同未盡事宜由雙方協商解決。
甲方:______________乙方:______________
日期:______________日期:______________
評論(0)