個人承攬合同(精選9篇)
個人承攬合同 篇1
甲方:________________
乙方:________________
甲乙雙方經過友好協商,就乙方承包甲方裝修施工事宜達成一致,簽訂本合同。
一、乙方包乾承包該房屋裝修的工作,即實行“包工不包料”,甲方自備裝修材料,乙方只負責施工。
二、包乾承包費用:人民幣整(小寫_____元)。除此之外,甲方不再向乙方支付任何費用。
三、支付方式:
1、乙方進場施工之日,甲方向乙方預付人民幣圓整(小寫¥_____元);
2、乙方完成全部裝修施工後,支付進度款人民幣圓整(小寫¥_____元);
3、全部裝修施工完成後天內,甲方支付餘款人民幣整(小寫¥_____元)。
四、工期:雙方確定該房屋裝修施工工期爲_____天,乙方應在約定的工期內完成全部施工任務。
五、其他約定:
1、甲方按照乙方提供的清單及時自行負責採購裝修材料;
2、甲方應按合同約定及時付款,否則按200元/天支付違約金;
3、乙方自行準備工具、聘請人員,自行負責施工安全,嚴格按照甲方提供的圖紙和甲方要求施工,確保工程質量,如在施工過程中發現質量不合格行爲,造成返工,因此造成的裝修材料損失、人工損失概由乙方自行承擔;
4、乙方不得浪費、挪用甲方的.裝修材料,否則按500元/次予以處罰,並需賠償甲方損失;
5、乙方應在合同約定的工期內完成全部施工任務,每延期一天按照200元/天予以處罰。如因甲方不及時付款、裝修材料延誤或新增施工內容等甲方原因而延誤工期,乙方不承擔違約責任;
6、該房屋裝修保修期爲貳年,保修期內乙方應該及時負責爲甲方維修。
六、本合同一式兩份,雙方各持一份,雙方簽字後生效。
甲方(簽字):________________
乙方(簽字):________________
日期:________________
個人承攬合同 篇2
甲方:________________乙方:________________
身份證號:________________身份證號:________________
甲方的房屋一幢需要裝修,乙方以自己的設備、技術、勞力爲甲方完成裝修,並將裝修成果交付甲方使用。現經雙方友好協商達成下列協議:
一、甲方提供圖紙,乙方按圖紙進行施工,經甲方驗收合格支付承攬裝修費,也可以由甲方委託乙方設計施工圖紙,乙方負責對甲方諮詢、設計、報價等相關服務。合同簽訂後,乙方關於工程的相關事宜應與甲方聯繫,以確保工程質量和工期。
二、裝修施工地點:江川縣前衛鎮上街地276號。
三、乙方爲單包工的方式承攬裝修,承攬裝修單價爲:每1個大平方70元(柒拾元整)。
四、在施工中由乙方自行提供相應的`設備、工具和技術,以及自行聘請技術工人,並由乙方對安全事故承擔全面責任,如果在施工中發生事故以及人員傷亡,甲方不承擔任何責任,也不墊付任何費用。乙方在施工中應採取必要的安全防護措施,如遇上述情況發生,造成的損失均由乙方負責。
五、本合同簽訂後工程不得轉包,否則給甲方及乙方自己或第三方造成的一切經濟損失及人身損失均由乙方承擔賠償責任。
六、本合同一式二份,雙方各持一份,均具有同等法律效力。
甲方:________________
乙方:________________
日期:________________
個人承攬合同 篇3
甲方:________________
乙方:________________
鑑於甲方系發包方,乙方系承攬方,_____年_____月_____日甲自願將位於____________________________________承攬給乙方裝修,現甲、乙雙方本着平等自願,協商一致的原則,就房屋裝修有關方面,特此訂立如下協議:
工程地點及概況:
工程名稱:____________________________________。
工程建築面積:________________________________。
工程戶型結構:________________________________。
工程項目:____________________________________。
工程價款及付款方式:
1、本工程總價爲________元,大寫_________。
2、本合同簽訂後,甲方預付第一期工程款即雙方籤認的報價單中工程款總額的____給乙方(含定金,不含設計費),乙方纔進場施工。
3、施工及安裝竣工驗收後當天甲方付清乙方全部工程款。
三、承攬方式:
乙方負責施工,材料由甲乙雙方共同約定___________________提供。
四、材料提供:
關於材料供應,甲乙雙方充分協商採用____方式供應材料。
a、本工程所需材料由甲方提供,甲方提供的材料必須符合質量標準,甲方提供的材料,乙方應當即時檢驗,如發現甲方提供的材料不符合質量標準,應當及時通知甲方,甲方應即時更換,如不更換所造成的損失由甲方自行承擔,如延誤工程進展,施工期限相應順延。
b、本工程材料由乙方提供,所提供的材料必須符合甲乙雙方約定標準,並接受甲方檢驗。
四、質量標準及驗收期限:
施工要符合安全要求,裝修質量不得低於同一施工類型的裝修標準。房屋交付給甲方,甲方應即時驗收,甲方應在3日內檢驗,如在該期限內,甲方未做任何表示,視爲該房屋驗收合格。
五、施工期限:
工期爲_______,從_____年_____月_____日到_____年_____月_____日,如因甲方的原因導致延誤工程進展或則不可抗力導致延誤工程進展,其施工期限相應的順延。
六、違約責任
1、由於甲方原因導致延期開工或中途停工,除順延工期外,甲方應補償乙方因停工或則窩工造成的損失,即每天應支付_____元,如甲方不按合同約定預付工程款,每拖延一天,按合同金額的____%支付違約金給乙方,其工期順延。
2、由於乙方原因導致工程延期竣工,乙方應按每天支付____元的違約金給甲方。
3、工程未辦理驗收手續,甲方提前使用或擅自動用,或甲方單方面更換門鎖不讓乙方施工人員進行施工的,造成的`損失由甲方負責,並視爲對乙方施工的工程驗收合格,甲方應付清全部工程款。
七、其他約定:
1、乙方根據甲方要求設計圖紙,圖紙一式兩份,甲乙雙方各執一份。如乙方發現根據甲方要求設計的圖紙或者技術要求不合理的,應當及時通知甲方。因甲方怠於答覆等原因造成乙方損失的,應當賠償損失。
2、甲方中途變更乙方工作的要求,如工程項目增加,甲方應支付乙方實際增加所產生的費用,如給乙方造成損失的,應當對乙方進行賠償。
3、乙方在施工期間,應當接受甲方必要的監督檢驗。甲方不得因監督檢驗妨礙乙方的正常工作,如妨礙延誤工程進展,其施工期限相應順延,造成乙方損失的,應賠償損失。
4、乙方房屋裝修完成後,應當即時向甲方交付,甲方應當即時驗收該房屋。
5、乙方施工需要甲方協助的,甲方有協助的義務。甲方不履行協助義務致使乙方施工不能完成的,乙方可以催告甲方在合理期限內履行協助義務,並相應順延履行期限;甲方逾期不履行的,乙方可以解除合同,給乙方造成損失的,甲方應當賠償。
八、本合同未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補充約定經雙方簽章與本合同具有同等效力。
九、本協議一式兩份,甲、乙方各執一份,每份都具有相同法律效力,自甲乙雙方簽字後生效。
甲方:________________
乙方:________________
日期:________________
個人承攬合同 篇4
甲方(定作人):________________乙方(承攬人):________________
住址:________________住址:________________
身份證號碼:________________身份證號碼:________________
甲方擬裝修房屋一座,位置在富民縣大營鎮大營村330號,由乙方負責承攬全部裝修工程,爲明確雙方權利義務關係,經平等協商,雙方自願簽訂本裝修承攬合同。
一、雙方權利義務
1、乙方應加強對其施工人員的安全教育,嚴格管理,遵守安全甲作,安全施工,爲施工人員配備安全帽、安全繩、安全網等安全用具。由於乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方負責全部責任,與甲方無關。
2、甲方負責提供磚、水泥、沙子、水源、電源、內外牆磚、鐵絲、地板磚等建築裝修材料。根據施工進度,乙方應提前5天通知甲方購買所需材料。
3、具體裝修工程爲乙方承包整棟房屋全部內外粉牆,內外牆面積貼瓷磚,過道磚、衛生間貼磚、地板磚、樓梯磚、屋頂貼小瓦等全部建設,連同搭建所需全部腳手架。
4、乙方具有從事房屋裝修的成熟經驗,負責施工建設並交付建設成果。當事人明確,雙方不存在僱傭關係。
5、施工機械以及模板、腳手架等所有勞動工具由乙方自帶,費用由乙方自理。
6、乙方所屬人員的甲報酬由乙方負責支付,與甲方無關。
二、質量和工期要求
1、工期從________________年3月1日開始建設,到________________年5月31日止,工期爲92天。在約定的工期內,施工時間、施工進程由乙方自定。
2、乙方應當本着保質保量的原則,加強質量管理。
3、甲方發現乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質量等行爲時,有權要求乙方停工或整改。
4、房屋建成自交工後壹年內,甲方發現質量問題的,乙方必須及時進行免費維修。
三、付款方式
1、工程款結算方式:以建房面積計算,每平方米甲甲元。
2、付款時間:第一次付款在施工開始後工程過半支付第二次付款在房屋竣工並經甲方驗收後15天內給付。
3、乙方質量保甲金爲全部工程款的5%。竣工一年後支付給乙方。
四、違約責任
1、由於工程質量達不到要求的.,乙方要進行修理、重作;造成損失的,由乙方賠償。因乙方原因導致使合同無法履行的,乙方應承擔違約金元,並賠償因其違約給甲方造成的一切損失。
2、乙方若無視甲方的合理要求,或者採取消極怠工和延誤工期等做法爲難甲方,視爲乙方根本違約,甲方有權解除本合同,乙方應承擔違約金元。
3、在乙方無違約行爲的情況下,甲方若不按合同約定支付工程價款,應當承擔違約金
五、爭議解決辦法
1、發生合同爭議時,雙方應友好協商。
2、如協商不成,雙方可將爭議提交富民縣甲法院進行裁決。
六、附則
1、本合同一式兩份,甲、乙雙方當事人各執一份。
2、本合同自簽訂之日起生效。
3、以上合同,雙方必須共同遵守。如經雙方協商同意簽訂補充合同,補充合同與本合同具有同等法律效力。
甲方簽字:________________
乙方簽字:________________
日期:________________
個人承攬合同 篇5
定作方:__________________________(以下簡稱甲方)
承攬方:__________________________(以下簡稱乙方)
風險告知:本合同中明確約定了由承攬方單位定做加工服務。在這裏需要注意的是合同訂立之前應確定承攬方必須具備履約能力和條件,並針對是否允許承攬方將部分或全部工作內容轉移或有第三方協助進行討論。通常情況下,根據《合同法》的規定,承攬人應當以自己的設備、技術和勞力,完成主要工作,但當事人另有約定的除外。承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的,應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責;未經定作人同意的,定作人也可以解除合同!
依照《中華人民共和國合同法》有關規定,爲明確雙方權力義務,經甲、乙雙方共同協商,就乙方對甲方承施的________________工程項目結構中的鋼筋部分進行成型加工(含機械連接接頭)、配送事宜達成一致,同意訂立本合同。
一、工程概況:
_________________項目位於_______________,工程建築面積:________________平方米,結構封頂日期_______年____月____日。
二、加工事宜:
甲方向乙方訂購的成型鋼筋所使用的線材、圓鋼及螺紋鋼的原材料爲首鋼、唐鋼、宣鋼、邢鋼產品。如加工過程中乙方使用非合同規定的原材料時,須事先以書面形式通知甲方,經甲方授權委託人簽字同意後,方可實施加工(如甲方在二十四小時內未能做出書面回覆,則視爲甲方同意乙方意見)。乙方應嚴格按照甲方提供的配筋單中標註的規格、圖示尺寸、數量進行加工。
風險告知:上述條款列明瞭定做方對加工產品的質量、數量、規格、材料等的.要求,經雙方約定無異議之後擬定本合同並簽字承諾。在定作方必須明確提出定作物的品名、數量、質量及其他特殊要求後,承攬方不得擅自改變,否則需要承擔相應的違約責任,亦不可以以該批次產品可替代使用爲由。
三、重量結算依據:
根據甲方提供的本工程成型鋼筋配筋單,經乙方進行理論重量計算,作爲本合同重量結算依據。結算重量單位爲噸,重量數值經四捨五入保留小數點後三位。
四、甲方工作:
1、合同簽訂時甲方提供授權經辦人簽字字體樣本作爲本合同附件,並明確其授權範圍。
2、合同簽訂時,甲方應以書面的形式對乙方進行技術交底。交底資料中應詳細說明所承攬項目流水作業段劃分平面佈置圖,計劃施工進度(月度計劃及結構封頂時間排序計劃),以及成型鋼筋箍筋平直部分的長度,特殊角度的工藝要求等。
3、甲方應於每月25日前向乙方提供次月本工程所用成型鋼筋的配筋單(特殊情況補充時須提前3日,數量不得超過30噸),配筋單上的目錄應註明起止編號、使用部位,且每張配筋單上須有甲方授權經辦人簽字,並在工程名稱處加蓋甲方公章後生效(簽字人字體樣本附後)。
4、成型鋼筋加工製作過程中,甲方有權隨時到乙方加工現場就加工質量進行抽檢工作,乙方有義務積極配合。
5、如甲方工程工期延誤,仍按照本合同執行。
6、成型鋼筋出庫前,甲方應指定專人進行清料工作,待甲方清料人員對成型鋼筋數量確認簽字後乙方方可發貨(簽字人簽字樣本附後)。
7、成型鋼筋每車裝車數量不得小於10噸。
五、乙方工作:
1、合同簽訂時,乙方應積極組織資源,確保甲方工程項目施工進度。
2、乙方接到甲方提供的成型鋼筋配筋單時,應認真校對,如規格、數量、圖示尺寸、標註無法正確識別時,甲方授權委託人應在12小時內書面確認,否則免除乙方的供貨責任。
3、乙方所使用的鋼筋機械連接工藝爲剝肋滾壓直螺紋。
4、乙方所配送的成型鋼筋必須提供原材料出廠質量證明合格證書。
5、乙方製作的成型鋼筋應符合甲方配筋單的要求,並在產品上以標牌的形式標註成型鋼筋使用部位的編號、尺寸、幾何圖形、數量,每一編號的鋼筋提供一張標牌,固定在鋼筋打捆處。
6、乙方有責任協助甲方人員在乙方加工現場對成型鋼筋進行清料及裝車工作,並按甲方的要求運至施工現場。
六、設計變更:
1、施工過程中如出現不可預見及設計變更,甲方應以書形式及時向乙方提供補充配筋單,並標註“急配”字樣及需用時間(供應時間甲、乙雙方協商確定),如需增加費用以甲、乙雙方協商爲準。
2、設計變更及修改過程中,乙方已投入加工生產部分按合同規定價格結算,如出現以大改小損耗部分及所需增加人工費用部分由甲方承擔。
七、產品質量要求:
1、乙方使用的原材料必須符合:《低碳鋼熱軋圓盤條》gb701-1997;《鋼筋混凝土用熱軋光圓鋼筋》gb13013-1991;《鋼筋混凝土用熱軋帶肋鋼筋》gb1499-1998的規定。
2、產品質量檢驗應符合《混凝土結構工程施工質量驗收規範》gb50204-20xx中的第五章5.3.4及《建築結構長城杯工程質量評審標準》dbj/t01-69-20xx的規定。
3、直螺紋連接接頭應符合《鋼筋機械連接通用技術規程》jgj107-96、《鋼筋等強度剝肋滾壓直螺紋連接技術規程》q/jy16-20xx中的規定。
八、鋼筋原材複試及資料:
1、鋼筋原材料在投入使用前,乙方負責原材料的取樣及送檢工作,委託檢驗的機構必須是經北京市建委審覈合格具有見證試驗資質的檢測中心。
2、根據《北京市建設工程施工試驗實行有見證取樣和送檢制度的暫行規定》,甲方及監理單位進行見證取樣時應持正式書面通知,乙方應積極配合取樣工作,其檢測機構及費用由甲方負責。
3、根據《建築工程資料管理規程》dbj01-51-20xx規定,乙方在成型鋼筋配送至施工現場後,提供《半成品出廠合格證》表式c4-5附鋼筋原材料出廠材料質量證明書及產品銘牌、原材料複試檢驗報告。
九、合同價款及付款方式:
1、合同價款:
(1)本合同成型鋼筋的結算單價爲人民幣_______________元/噸(鋼筋不分品種、規格均爲本單價),上述結算單價包括材料費、成型製作費、包裝費、裝車費、運輸費等交付甲方使用前的費用(卸車及費用由甲方承擔)。不包括原材料複試及機械連接接頭費用。
(2)三級螺紋鋼的結算價格在本合同結算單價基礎上加____________元/噸。
(3)鋼筋機械連接頭______元/單頭(鋼筋不分品種、規格加工套絲,並戴好保護帽),按照配筋單圖示數量進行簽收。
(4)鋼筋原材料複試費用按照《半成品出廠合格證》實際標註數量進行簽收。
(5)合同執行過程中如鋼廠價格調整,其結算價格以首鋼現貨市場、北京市京首貿易服務有限責任公司、北京市恆物金屬材料有限公司其中之一公佈的調價政策通知作爲價格調整的依據,由乙方以書面形式送達甲方,調價依據在送達後24小時內,甲方予以書面確認或經甲、乙雙方協商簽訂本合同補充協議。
(6)本合同成型鋼筋總量爲____________噸,總價款(人民幣):_______元,(大寫:_____________________)。總價中不包括原材料複試及機械連接接頭費用。
(7)驗貨地點:__________________________
風險告知:承攬方應該在在雙方約定的交貨時間之前將加工品於約定地點進行驗貨、交付。在承攬方完成工作或交付工作成果以前,應當對一切風險承擔責任。承攬方在履行合同期間,對定作方的材料、定作物具有佔有、管理的責任,不僅對完成工作成果的質量、數量、期限負有全部責任,而且對由於不可抗力原因造成標的物毀損或滅失的風險,也必須承擔由於未能預料和不可防止的事故所造成的一切後果。也就是說,承攬方不得要求定作方給付由此引起的一切經濟損失。
2、付款方式:
(1)本合同結算期爲上月26日至本月25日。甲方在送達本月成型鋼筋加工配筋單時,同時將貨款支票一併送達(乙方預收當月貨款80%,餘款20%月末前結清),乙方經配筋單錄入生成系統確認數量後劃轉。
(2)鋼筋機械連接接頭加工費用隨成型鋼筋貨款同時劃轉。
(3)原材料複試費用依據《半成品出廠合格證》中確認數量經甲方籤認,在月末前結清。
(4)本合同總價款如發生變化,超出部分甲方應按配筋單數量以現款形式預付給乙方。
十、違約責任:
1、乙方沒有按照本合同規定的質量、規格、數量等提供產品,甲方有權退貨,乙方應承擔所發生的全部裝卸及運輸費用。
2、合同執行過程中,如遇鋼廠市場價格調整,根據合同第九章(5)條,甲方接到乙方調整價格依據24小時內未能書面確認或簽訂補充協議,乙方有權停止繼續供貨。
3、甲方如未能按合同規定要求將配筋單及貨款同時送達,乙方有權拒絕接受配筋單及加工任務。
4、由於甲方清料人員不能及時清料,致使配送工作無法正常進行,所造成的工期延誤,責任由甲方承擔,同時工期順延。
5、甲方如未能按合同規定時間付款,逾期乙方有權停止繼續供貨,並向甲方按每延期一日收取至貨物發出之日起計算每天3元/噸違約金。
6、乙方未能在甲方計劃工期內將成型鋼筋送至施工現場,甲方應按當日該批送達數量以50元/噸扣除乙方應承擔的違約責任。
十一、爭議:
本合同在執行過程中發生爭議或糾紛,雙方應友好協商解決。如協商未果,雙方一致同意在乙方所在地人民法院提起訴訟。
十二、其它:
1、本合同簽訂時,甲、乙雙方需相互提供企業法人營業執照複印件、企業法人代碼複印件、資質證書複印件、法人授權委託書原件、工程項目施工合同原件等相關法律文件,並註明相關文件的授權使用範圍。
2、如遇人力不可抗力因素(民法153條規定)致使合同無法正常履行時,雙方應另行協商。
3、合同附件爲本合同有效文件組成部分。
十三、本合同一式肆份,即正本、副本各兩份,甲、乙雙方各執正本、副本壹份,具有同等法律效力。
十四、本合同自甲、乙雙方蓋章並經合法授權人簽字後生效。
十五、本合同未盡事宜,執行《中華人民共和國合同法》的有關規定。
本合同變更條款及內容(銷售部門填寫):
甲方(蓋章):________________
乙方(蓋章):_________________
簽訂日期:_______________________
簽訂地點:_____________________
個人承攬合同 篇6
甲方:________________(以下簡稱甲方)
乙方:________________(以下簡稱乙方)
甲、乙雙方經協商一致,本着平等、互利、互惠、友好、自願的原則,遵照及有關法律、法規之規定,就裝修承攬合同達成以下約定,供雙方共同遵守:
一、工程概況
1、甲方將德惠超市馬邊店塗料、油漆房屋裝修工作,交由乙方完成,乙方將根據自己專有的技術完成本合同約定內容。
2、分項工程單價:
1、仿瓷:5、00元每平方米(含材料及人工)。
2、乳膠漆:9、00元每平方米(含基層膩子及人工)。
3,牆紙粘貼:6、00元每平方米。
4、清水漆:15、00元每平方米(噴漆,門及其他道具的線條不另計費)。
5、以上單價均按實際着漆面積計算,造型頂按水平投影面積按實計算,不按展開面積計算,不按板材計算。
3、工程量:按工程驗收的實際工程量計算
4、施工工期:合同簽訂之日起計算工期,總工期爲18天。
二、付款方式:
1、乙方進場7天后由甲方支付所完工程量工程款的60%作爲工程前期借支款。
2、工程竣工交驗合格,甲方向乙方支付合同總價款的95%,剩餘5%爲工程質保金,質保期爲6個月。
三、甲方責任
1、辦理好工程開工的手續,提供工程地質資料和工程施工圖。
2、工程所需的所有原材料由甲方提供並保甲質量;
3、甲方負責工程所需資源,如施工用水、電和庫房等工作必備條件,開通施工場地內運輸道路,拆除現場內障礙物;
4、在乙方確保質量和工期任務完成的前提下,按合同規定付款給乙方,不得無故拖欠;
5、甲方對乙方施工現場進行監督工作,對乙方違反有關安全、質量、文明施工等規定的行爲有權進行甲告、罰款等處罰;
6、甲方項目部根據工程總進度的要求進行施工安排,乙方應當服從甲方安排及管理。
三、乙方責任
1、按照甲方的技術要求進行施工,接受甲方相關人員的.監督與技術指導,根據現行的國家建築安裝工程質量評定標準和施工驗收規範,嚴格按照施工圖或設計變更進行施工,不得擅自更改圖紙,保質保量的完成任務,如因工程出現質量問題則由乙方承擔相應責任;
2、乙方應當以自己的設備(設備需自備)、技術和勞動力完成本工程的全部工作,不得轉包,乙方可根據工程需要聘請他人幫助完成,乙方聘請的工人與乙方屬於僱傭關係,乙方及聘請人員在工作過程中發生的一切財產或人身損害均由乙方自行負責;
3、乙方要保甲材料利用率,不得浪費、破壞,不得更換甲方提供的原材料;
4、乙方應遵守甲方有關施工安全等相關規定,做到文明施工、安全施工。
四、質量要求
1、嚴格按照甲方要求施工。
2、仿瓷牆面必須平整光潔(即壓光)。
3、需要做乳膠漆的部位必須平整且着漆均勻、手感舒服。
4、造型石膏板頂及隔斷必須貼填縫帶。
5、木製道具清水漆必須噴。
6、乙方交付的工作成果不符合國家的質量要求應當無條件整改,給甲方造成的經濟損失由乙方承擔賠償責任;
7、驗收標準,按國家現行驗收標準執行,工程驗收不合格,乙方負責返工並按合同約定承擔違約責任;
8、甲方在使用過程中,如出現工程質量問題,乙方應在接到甲方通知後3日內組織人員維修,超過3日乙方未進行維修的,甲方可另請他人,費用由乙方承擔。
五、安全施工與檢查
1、乙方負責對其施工人員進行安全教育,應遵照工程建築施工有關管理規定,嚴格按安全標準組織施工,並隨時接受上級及甲方、監理等安全檢查人員依法監督檢查工作;
2、乙方應嚴格按照甲方的安全制度與施工流程工作,採取必須的安全防護措施,消除事故隱患,施工中如造成乙方施工人員和其他人員的安全事故,所有責任由乙方承擔,並承擔由此產生的其他一切費用;
3、施工進程中,甲方有權監督乙方執行項目的安全制度和安全規定,對於違反項目安全制度規定的行爲和安全隱患,甲方有權要求乙方整改並限期完工,乙方同時還應接受與其他施工人員同等的處罰。
六、違約責任
1、違反本合同約定,給對方造成損失的,應當賠償對方全部損失,同時向對方支付違約金20%;
2、乙方應在約定的時間完成工作成果,除天氣影響、停水停電、不可抗力因素外,乙方不得延長工程期限;如因甲方原因造成工期延誤,則工期順延,由此造成的誤工費由甲方承擔,以籤甲單爲依據;因乙方原因造成工期延誤,給甲方造成損失的,應承擔相應的賠償金,同時每延誤一天,乙方應按合同總價款的5%向甲方支付違約金,延誤超過2天時,甲方有權解除本合同,並不再支付合同尾款。
七、合同解除
1、合同履行完畢後,本合同自動解除;
2、合同履行過程中,經雙方協商一致,可提前解除本合同;
3、合同履行過程中,如發生不可抗力因素,導致本合同無法繼續履行,任何乙方均可要求解除本合同,無需承擔違約責任。
八、合同履行過程中如發生爭議,雙方應協商調解,協商不成的,應向甲方所在地甲法院提起訴訟。
九、合同履行過程中,有未盡事宜,經雙方協商一致,可簽訂補充協議,補充協議與本協議具有同等法律效力。本合同一式2份,甲乙雙方各執1份,自雙方簽字蓋章之日起生效,合同附件作爲本合同的組成部分,具有同等法律效力。
甲方(簽章):________________
乙方(手印):________________
日期:________________
個人承攬合同 篇7
甲方(委託方):_____________
乙方(承攬方):_____________
身份證號:_________________
依照《中華人民共和國民法典》以及相關規定,甲、乙雙方經平等自願協商,簽訂本協議:
一、承攬事項
1.乙方按甲方要求提供服務,甲方向乙方支付報酬。
2.乙方服務內容:_____________。
3.乙方應自主完成相關服務,不得轉委託他人。
二、合同期限
1.合同期限爲:自____年____月____日起至____年____月____日止。
2.如在合同期限屆滿後,乙方仍爲甲方提供本合同約定之服務,則視爲本合同順延爲不定期合同。
3.甲乙雙方任何一方提前天通知對方,可解除本合同。除正常結算費用外,無需承擔其它違約責任。
三、承攬費用
1.計費標準:按下列第____種方式計費:
(1)每月人民幣________元。
(2)計件付費。計件標準爲:_____________。
2.結算及付款時間:每月____日前結算支付上月費用。
3.本條約定之費用已包括全部成本費用及報酬,除此之外,甲方無需再向乙方支付其它任何費用。
四、知識產權與保密
1.乙方履行本協議而產生的任何形態的作品(包括但不限於文字作品、圖畫作品、音像資料、課件等),其全部知識產權均歸甲方所有,包括但不限於著作權、專利權、商標權及商業祕密方面的權利。
2.乙方承諾保守在履行本合同過程中得知的甲方商業祕密。
五、確認與聲明
1.乙方應自行安排工作時間,無需到甲方處坐班,乙方自擔風險,自負盈虧,自行以符合安全規範和技術規範的方式履行合同。
2.乙方在提供承攬服務過程中受到人身損害或財產損失的,由乙方自行負責,甲方對此不承擔任何責任。
3.甲方與乙方之間不建立勞動關係、僱傭關係、勞務派遣關係或類似關係,不對乙方進行管理,不對乙方承擔勞動法上的義務,不適用《勞動法》、《勞動合同法》等勞動法規。
如因服務需要乙方需配帶甲方標誌、辦理員工卡或辦理與甲方員工類似的手續,亦不代表雙方建立勞動關係。
4.乙方確認,如乙方有所在單位,則已經獲得所在單位的許可簽署與履行本合同。履行本合同的過程中,不得侵犯所在單位(如有)及任何第三方的商業祕密、知識產權及其它合法權利。
5.如甲方爲乙方出資購買了保險(包括但不限於意外傷害保險、醫療保險等),則一旦發生應由甲方承擔責任的事宜,保險賠付金額應計算在甲方的賠償金額之中。
六、合同聯繫方式
爲更好的履行本合同,雙方提供如下聯繫方式:
(1)甲方聯繫方式
郵寄地址:_____________。
聯繫人:_____________。
電話:_____________。
電子郵箱:_____________。
(2)乙方聯繫方式
郵寄地址:_____________。
聯繫人:_____________。
電話:_____________。
電子郵箱:_____________。
雙方通過上述聯繫方式之任何一種(包括電子郵箱),就本合同有關事項向對方發送相關通知等,均視爲有效送達與告知對方,無論對方是否實際查閱。上述郵寄送達地址同時作爲有效司法送達地址。
一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起三日內,以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相關責任。
七、爭議解決方式
合同履行中若發生爭議,由雙方自行協商解決;協商不成時,合同雙方均可將爭議提交仲裁委員會管轄。
八、附則
1.本合同一式兩份,雙方各執一份,具有同等法律效力。
2.本合同自雙方簽署之日起生效。
簽署時間:_____________
甲方(蓋章):_____________
乙方(簽字):_____________
乙方特別聲明
乙方確認:
1.甲乙雙方爲本合同約定的承攬合同關係,不構成勞動關係或僱傭關係、勞務關係,乙方不得向甲方主張勞動法上的任何權利、待遇、賠償;
2.甲方無需爲乙方繳納社保、公積金,乙方不得向甲方要求工傷等任何社保待遇;
3.乙方提供承攬服務期間如發生人身或財產損害,應由乙方自行承擔責任,甲方不承擔工傷、僱主責任或其它賠償責任(甲方過錯造成的,甲方另外承擔侵權責任);
4.乙方已經詳細閱讀並同意履行本協議。
乙方(簽字):_____________
簽署時間:_____________
個人承攬合同 篇8
甲方:________________
乙方(承攬方):________________
甲、乙雙方根據《中華人民共和國合同法》關於承攬合同的規定,在平等、自願、協商一致的基礎上達成以下協議:
一、承攬方式:乙方承攬甲方________________住房(具體工種)。
二、施工地點:________________
三、住房結構、戶型及面積:________________
四、付款方式:按照元計價,在乙方完工,甲方驗收合格後,甲方再支付價款。
五、質保金:乙方在簽訂本合同之日繳納3000元給甲方作爲質保金,在甲乙雙方不再合作,並且加工承攬質量合格後,甲方退還給乙方。若質量不合格,質保金將用於修繕。
六、施工質量:乙方應確保質量符合國家質量標準。
七、施工期限:自合同簽訂之日起至_____年_____月_____日止。
八、甲方的權利義務
(一)甲方的權利
1、若乙方有偷工減料、工作不負責任等影響裝修質量的行爲,甲方可以解除合同,並且追究乙方違約責任。
2、房屋裝修竣工後,發生質量問題,甲方可以要求乙方進行維修。
(二)甲方的義務
1、甲方提供裝修房屋的`鑰匙給乙方。
2、甲方應按照施工進度爲乙方提供裝修材料。
九、乙方的權利義務
(一)乙方的權利
1、在驗收合格後,要求甲方支付相應承攬加工費用。
2、要求甲方提供必需的裝修裝飾材料。
(二)乙方的義務
1、乙方應加強安全教育,在施工過程中對工作人員和相鄰居民採取必要安全措施,避免安全事故,因本合同爲承攬合同,乙方應對所有安全事故承擔責任,甲方僅驗收承攬加工的成果,不對任何事故負安全責任。
2、乙方應文明施工,防止鄰居住房管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等損壞他人生命、財產的事故發生,由於乙方的行爲導致這些行爲發生,由乙方承擔責任。
3、乙方需要使用裝修裝飾材料,應提前3天告知甲方。
4、乙方保證具有從事裝修的相關資質和經驗,乙方交付承攬成果給甲方,雙方爲承攬關係,不存在僱傭關係。
5、乙方按時發放所屬員工的工資報酬,任何因工資產生爭議的糾紛與甲方無關。
6、乙方在進場時領取的房屋鑰匙,應在甲方驗收完承攬成果後,立即交還甲方。
7、乙方在保管房屋鑰匙期間,應隨時鎖好房門,對房屋內的裝修裝飾材料負有保管義務,若因乙方原因導致丟失或者損毀,乙方應如實賠償。
8、房屋驗收後,若在之內產生質量問題,乙方應無條件立即維修。
十、違約責任
由於施工質量達不到要求,乙方進行維修,維修費用由乙方承擔,造成損失,由乙方賠償。因乙方施工過程中不負責導致甲方解除合同的,乙方應承擔違約責任,賠償損失。
十一、爭議解決條款
因本合同產生爭議,雙方應協商解決,協商不成向甲方所在地人民法院起訴。
十二、此合同一式二份,雙方簽字蓋章生效。未盡事宜,可以簽訂補充協議,補充協議爲本合同組成部分。
甲方:________________
乙方:________________
日期:________________
個人承攬合同 篇9
發包人(以下簡稱甲方):
法定代表人:
承包人(以下簡稱乙方):
代表人:
爲了全面履行施工合同,加強對工程項目的管理,提高企業經濟效益,增加項目經理及項目相關人員的收入,經甲方研究決定,對該工程項目的管理實行責任承包制。通過對乙方的執業資質、施工業績、管理能力、風險抵押等方面的綜合考評,確定乙方即某項目部爲工程項目的承包人。雙方本着公開、公平、平等、自願、誠實信用的原則,達成如下協議:
一、承包的方式:
風險抵押、個人承包
乙方同意向甲方交納風險抵押金______萬元,對工程項目的管理負責,以風險抵押的方式承包。
二、承包的期限:
自______年______月______日至該工程竣工交驗(工程竣工結算價款及分包結算價款清算完畢)。
三、承包工程項目概況:
1、工程名稱:
2、工程地址:
3、建設單位:
4、設計單位:
5、承包範圍:招標文件中規定的內容(含業主在工程施工過程中因設計變更要求增加或調整的工程內容。)
6、建築面積:______平方米
7、施工工期:總日曆工期:______天,以開、竣工報告爲準,業主工期若延期,工期順延;工期與業主合同有關規定不一致的,按業主合同和有關通知執行;超出規定工期、沒按業主和甲方要求時間內進場,則視爲違約。
8、分段任務:______年______月______日前完成基礎
______年______月______日前完成主體結構封頂
______年______月______日前完成裝修
______年______月______日前交付使用
如因建設方和甲方原因影響工期,則在承包工期基礎上順延。
四、承包的指標
1、成本指標:本工程承包價款確定爲______萬元。承包範圍內總價一次性包死。乙方承包價中含按當地稅務部門規定應當繳納的各種稅、費。
2、質量指標:一次驗收合格率______%。
3、安全指標:無重傷、死亡事故發生。
4、進度指標:滿足總承包合同的要求,
5、其他約定:
五、甲方的職責和權限
1、甲方的職責
(1)負責組織施工合同“交底”和施工組織方案的審定以及建設單位、
地方社會環境資源的聯繫銜接;開工前交施工設計圖紙套及相應的施工技術資料給乙方。
(2)根據項目需求及乙方請求對外簽訂勞務分包合同、材料設備購置合同、機械材料租賃合同等。
(3)協助乙方組織竣工驗收、竣工決算和評優申報;
(4)負責組織項目管理期間和終結時的考覈審計;兌現項目承包人經濟收益(包括薪金)或實施經濟賠償處罰;
(5)協助乙方選聘項目管理人員,組建項目經理部,配置其他生產要素;
2、甲方的權限
(1)有權對乙方的施工管理工作進行指導、檢查、監督、協調;不定期對工程進度、質量、工程檢(試)驗資料、工程資金的使用等.進行監督、檢查。
(2)除建設單位指定外,有權將項目的工程分包給專業公司;
(3)乙方違法、不執行國家標準不按規範進行管理施工、違反甲方有關規定的情況下,甲方有權進行糾正,責令停工整改、予以經濟處罰、終止承包合同、調整承包人。
(4)審覈乙方編制的施工組織設計、工程進度計劃及完成工程量報表。
六、乙方的職責和權限
1、乙方的職責
(1)代表企業實施項目管理,遵守國家法律法規,執行強制性標準,執行企業相關管理制度,積極維護企業合法權益;對所施工的項目自開工準備至竣工驗收,實施全過程、全面管理;
(2)根據國家規範組織編制項目管理實施計劃;
(3)組織實施施工現場的生產要素的配置和管理;
(4)組織制定和實施項目經理部各項管理制度;
(5)在企業授權範圍內負責與建設單位、監理單位、地方政府相關部門、企業管理層的工作聯繫和協調,負責勞務分包、協作單位的管理;
(6)解決施工現場和項目經理部出現的’問題,發現和處理突發事件;
(7)負責竣工驗收和竣工結算,提供和準備相關技術經濟資料;
(8)協助企業進行項目的檢查、鑑定和評優、評獎申報;
(9)負責員工的各項管理和教育、企業文化和精神文明建設;
(10)接受上級和地方建設行政主管部門的檢查監督,認真落實整改意見,提高管理水平;接受本企業的檢查監督和考覈審計;
(11)處理項目經理部善後工作和工程質量保修服務,完成清收工程款等債權債務的.清理和移交;
(12)按照甲方的要求報送完成各種指標的情況;
(13)按公司規定及時足額交納職工的各種保險等費用;職工發生工傷事故,保險費賠付不足部分,按照甲乙方3:7比例分擔;如果乙方沒有交納保險費的,職工發生工傷事故,由乙方全額承擔。
(14)負責項目運轉所需資金的籌措及其他風險控制;
(15)因質量、工期、安全、文明施工及各種違章造成的費用、罰款、違約金和經濟損失等均由乙方承擔。如發生仲裁或訴訟,甲方對外承擔費用後,甲方有權向乙方追償包括訴訟費、律師費在內的一切費用。
2、乙方的權限
(1)代表甲方實施項目管理,全面履約施工合同,遵守國家法律法規,執行強制性標準、規範和甲方相關管理制度;
(2)根據甲方的授權,組建項目經理部,項目經理部全面工作;.甲方項目部印章只能用於與本工程有關的材料採購合同的簽訂、工程文件收發、函件製作活動中,不得用於本工程材料、工程款、民工工資等資金的結算、借支和與本工程無關的活動,不得用於變更業主合同規定,乙方也不得以項目的任何名義擅自對他人作出承諾;否則;視爲乙方違約,並承擔由此造成的一切責任和經濟損失。
(3)確定項目經理部組織架構,班子成員報甲方審查批准後,報送業主、監理單位及有關管理部門備案。未經甲方同意,班子人員不得隨意更換,否則視爲乙方違約;
(4)有權選擇聘用管理人員和生產工人,乙方聘請的施工人員應當具備相應的資質或資格,並複印其身份證件、證書存檔備查;否則,視爲乙方違約。少數關鍵崗位的管理人員按規定程序可外聘;確定管理人員職責、權限,並組織考覈獎懲;
(5)有權在甲方確定的合格分承包方名單中選擇勞務隊伍,但必須報發包方備案;乙方無權轉包或分包本合同工程,否則甲方有權終止本合同,甲方有權要求乙方承擔承包總價______%的違約金。
發包人:
承包人:
日期:
評論(0)