北京市承攬佈線合同（通用3篇）
北京市承攬佈線合同 篇1
定作人： 簽訂地點：
承攬人： 簽訂時間：
第一條 承攬項目
第二條 技術標準、質量要求：
第三條 承攬人使用的材料由人提供。
材料的檢驗方法、時間及提出異議的期限：
第四條 定作人提供技術資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求：
第五條 承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，應在日內向定作人提出書面異議。
定作人應在收到書面異議後的日內答覆。
第六條 定作人(是/否)允許承攬項目中的主要工作由第三人來完成;
可以交由第三人完成的工作是：
第七條 定作人協助承攬人的事項與要求：
第八條 工作成果交付的期限、方式及地點：
第九條 工作成果驗收標準、方法和期限：
第十條 承攬人對工作成果質量負責的期限及條件：
第十一條 定作人應在年月日前向承攬人(預付材料費/交付定金)(大寫)元
第十二條 結算方式及期限： 。
第十三條 定作人未向承攬人支付報酬或材料費的，承攬人(是/否)可以留置工作成果
第十四條 本合同解除的條件：
(一)定作人可以隨時解除合同，但應及時書面通知承攬人並承擔由此給承攬人造成的損失
第十五條 定作人違約責任： 。
承攬人違約責任： 。
第十六條 合同爭議的解決方式：本合同項下發生的爭議，由雙方當事人協商解決或申請調解解決;
協商或調解不成的，按下列第種方式解決：(只能選擇一種)(一)提交仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第十七條 其他約定事項：
定 作 人 承 攬 人
定作人(章)：住所： 承攬人(章)：住所：
營業執照號碼： 身份證號： 營業執照號碼： 身份證號：
法定代表人： 委託代理人： 法定代表人： 委託代理人：
電話： 傳真： 電話： 傳真：
開戶銀行： 賬號： 開戶銀行： 賬號：
稅號： 郵政編碼： 稅號： 郵政編碼：
北京市承攬佈線合同 篇2
合同編號：______________
定購方(甲方)：______________________________
製作方(乙方)：______________________________
根據《_____》及其他有關法律法規的規定，甲乙雙方在平等、自願、公平、誠實信用的基礎上，就食用菌菌棒定購的有關事宜達成如下協議。
一、菌棒品種、規格、數量及金額
品種
乾料重
數量(棒)
單價(元)
總價(元)
二、菌棒生產及技術要求
1.乙方應按照甲方提供的配方製作菌棒。生產用母種由：□甲方提供□在甲方指定的科研所購買(配方表附後)。
2.乙方應按照甲方提供的各項操作規程(操作規程附後)進行菌棒製作，菌棒乾料中允許有_______%的誤差。
3.菌棒驗收出庫標準：_________________________________________________。
三、交貨時間、地點及驗收：菌棒達到出庫標準後，乙方應及時通知甲方進行交貨驗收，交貨時間爲_____________________，交貨地點爲___________________________________。
四、甲方需要更改菌種或數量的，需提前_______日通知乙方，並書面簽訂補充協議或另行簽訂合同，否則應賠償由此給乙方造成的損失。
五、定金：本合同簽訂時，甲方向乙方支付定金______________元，結算時定金抵作收購款。如甲方單方違約，乙方不退還定金;如乙方單方違約，應雙倍退還定金。
六、結算方式：交貨驗收完畢時當場現金結清收購款或_______________________。
七、違約責任
1.一方遲延交貨或遲延支付收購款的，應每日按照遲延部分價款_______%的標準向對方支付違約金。
2.乙方交付的菌棒不符合出庫標準或摻入其他品種的，甲方有權要求補足、換貨或退貨，由此發生的費用或造成的損失由乙方承擔;但甲方應在驗收時書面通知乙方。
3.乙方將菌棒或甲方無償提供的母種出售給他人或無正當理由拒絕交貨的，應按照______________的標準支付違約金。
4.甲方提供的母種、技術指導培訓或操作規程存在差誤等問題的，或未按照約定收購符合要求的菌棒的，應按照每畝_______元的標準支付違約金。
5.一方無正當理由中止履行或單方變更、解除合同的，應賠償由此給對方造成的損失。
6.____________________________________________________________________。
八、因發生自然災害等不可抗力的，經覈實可全部或部分免除責任，但應當及時通知對方，並在合理期限內提供證明。
九、合同解除的條件：___________________________________________________。
十、爭議解決方式：本合同項下發生的爭議，由當事人雙方協商或申請調解解決;協商或調解解決不成的，依法向_______人民法院提起訴訟，或按照另行達成的_____條款或_____協議申請_____。
十一、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，履行期限至_______年_______月_______日止。未盡事宜，由雙方共同協商簽訂補充協議。本合同一式_______份，甲方_______份，乙方_______份，______________，_______份，具有同等法律效力。
十二、其他約定：_______________________________________________________。
定購方(簽章)：_________________製作方(簽章)：_____________
住所：___________________________住所：_______________________
法定代表人：_____________________委託代理人：_________________
委託代理人：_____________________電話：_______________________
電話：___________________________
_____________年_______月_______日_________年_______月_______日
北京市工商行政管理局
北京市農業局監製
北京市承攬佈線合同 篇3
發包人：
承包人：
依照《民法典》、《中華人民共和國招標投標法》及其他有關規定，遵循平等、自願、公平、誠實信用的原則，甲乙雙方就本裝飾裝修工程施工的發包與承包事項經協商一致，簽訂本合同。
1工程概況
1.1工程名稱：。
1.2工程地點：。
1.3工程內容：。
1.4承包範圍：。
1.5承包方式：乙方包工、包全部料乙方包工、包部分料乙方只包工
1.6工程結構：。
1.7裝飾裝修施工面積：。
2工程質量
2.1本工程質量應達到國家、北京或專業的質量檢驗標準、設計標準或雙方約定的其他標準。
2.2國家、北京或專業標準：《民用建築工程室內環境污染控制規範》
2.3約定標準：。
3工期
3.1總工期：日。
3.2開工日期：年月日。
3.3竣工日期：年月日。
3.4延期開工：乙方不能按期開工的，應提前2日以書面形式通知甲方，如甲方2日內未做出答覆的，視爲同意延期開工，具體開工日期將另行約定。如甲方不同意延期開工的，則工期不順延如因甲方原因需延期開工的，應徵得乙方同意，由此造成的損失由甲方承擔，並相應順延工期。
3.5暫停施工：甲方要求乙方暫停施工的，應在24小時內向乙方提出處理意見，乙方應妥善保護已完工工程。如甲方未能按時提出處理意見的，乙方可繼續施工，由此造成的損失由甲方承擔。乙方要求復工的，甲方應在12小時內予以答覆。甲方未能按時答覆的，乙方可自行復工。
3.6工期順延
3.6.1發生以下情況的，工期順延，乙方不承擔責任：
甲方未能按合同約定提供開工條件的。
工程量增加、設計變更的。
甲方未按時驗收隱蔽工程的。
甲方未按時供應合同約定的材料和設備的。
7日內由於非乙方原因停水停電累計8小時以上不能施工的。
甲方未按時支付工程款的。
因甲方或甲方代表堅持錯誤指令而導致工期延誤的。
不可抗力和其他非乙方原因造成停工的。
3.6.2出現以上情況時，乙方應及時以書面形式通知甲方。因乙方原因導致工期延誤的，由乙方承擔責任，工期不順延。
3.7工期提前
3.7.1提前竣工的條件應是採取可行的新技術措施，任何違反工藝標準、偷工減料等行爲不得作爲提前竣工的手段。雙方應簽訂提前竣工協議，且甲方應在3日內批准乙方修訂的進度計劃及新技術措施，併爲趕工提供必要的條件。
3.7.2提前竣工協議應包含以下內容：
提前的時間。
乙方採取的技術措施。
甲方爲實行新技術措施提供的條件。
實行新技術措施增加的費用。
4設計
4.1設計圖紙及技術文件的提供方式
由甲方於開工日前向乙方提供滿足施工需要的設計圖紙及技術文件。
由乙方於開工日前提供滿足施工需要的設計圖紙及技術文件送甲方審批，甲方應於日內審批完畢並交還乙方。
由甲方委託的專業設計公司於開工日前向乙方提供滿足施工需要的設計圖紙及技術文件。
4.2設計變更
4.2.1甲方要求變更設計時，應在該分部或分項工程施工3日前通知乙方。乙方應立即停止對涉及部分的施工及準備活動。
4.2.2由於設計變更造成乙方材料積壓，由甲方負責處理並承擔相應損失。
4.2.3已完工程設計變更造成乙方返工的損失，由甲方承擔。
4.2.4設計變更應由甲方代表辦理洽商確認手續，乙方應變更施工進度計劃，送甲方批准，同時調整工程價款。
4.2.5涉及設計變更的，設計圖紙提供方應給出變更設計圖紙及材料樣品，以作計價及施工依據。
5工程價款
5.1本工程價款：
招標工程以中標價爲準。
非招標工程以審定的工程預算書爲準。
5.2本工程價款總計：人民幣元，￥元。
5.3本工程價款可在出現下列情況時調整：
甲方確認的工程量增減。
甲方確認的設計變更或工程洽商。
符合“3.6.1”約定的其他工期順延條件之一的。
雙方約定的其他增減或調整。
5.4工程價款支付
5.4.1預付款爲工程總價的%，支付時間爲。甲方未按約定支付預付款的，乙方可書面通知甲方，如甲方在接到通知後3日內仍不能支付，乙方可延期開工。
5.4.2工程進度款
5.4.2.1乙方應在每月日向甲方提交已完工程量報告及相關質量驗收記錄，甲方應在3日內會同乙方覈實計量並檢驗工程質量。乙方無故不參加計量及質量驗收的，甲方計量視爲有效並作爲工程款支付依據甲方逾期未作計量及質量驗收的，從第4日起乙方計量視爲有效並作爲工程款支付依據。
5.4.2.2工程進度款的撥付應包括洽商款項。
5.4.2.3乙方未經監理同意超出設計圖自行增加的工程量和因乙方原因返工增加的工程量不予計量。
5.4.2.4經乙方書面同意並明確延期付款日期後，甲方可延期付款甲方延期付款應計算自確認延期5日後起算的應付工程款利息。
5.4.3工程進度款付至工程總價90%時停止支付，10%尾款待工程竣工驗收合格後按雙方約定的方式結清。
6材料設備供應
6.1本工程由甲方供應主要材料設備的，雙方約定編制甲方供應材料設備一覽表作爲本合同附件，一覽表中應準確寫明材料設備的品種、規格、型號、數量、質量等級、提供時間和地點等。
6.2本工程由乙方採購材料設備的，應按照設計說明、施工圖紙和有關技術資料標準要求進行採購，提供材料設備產品的質量、環保合格證明，並對所購材料設備質量負責。
6.3甲方提供和乙方採購的材料設備按約定到達指定地點前應通知對方，雙方應對材料、設備進行共同驗收。甲方供應的材料設備經驗收合格後，應移交給乙方管理、使用。
6.4本工程中的主要材料應由雙方選定樣品樣本。樣品樣本應經雙方驗收後封存，作爲材料供應和竣工驗收的實物標準。
6.5雙方所提供的工程主要材料應符合國家質檢總局發佈的《室內裝飾裝修有害物質限量標準》。
7雙方派駐本工程項目的代表
7.1甲方派駐本工程項目的代表爲職務：，職稱：。
7.2本工程項目甲方委託公司依法對工程施工實施監理。監理工程師：職務：職稱：註冊證書號：。
7.3乙方派駐本工程的項目經理爲，是乙方在本工程項目中的代表。
7.4雙方派駐本工程施工場地的代表，按照本合同約定行使各自派出方的權利，履行派出方的義務。
7.5甲方代表在授權範圍內向乙方項目經理發出的任何書面形式的條件和指令，項目經理應予執行。
8雙方權利
8.1甲方權利
8.1.1有權根據工程需要撤換派駐施工場地的代表和監理工程師，但應提前7日書面通知乙方。撤換後代表或監理工程師的權責不變。
8.1.2有權監督乙方履行各項合同義務。
8.1.3有權審批乙方編制的施工進度計劃。
8.1.4有權對工程質量、施工進度進行監督，參加材料、設備驗收、隱蔽工程驗收、竣工驗收。
8.2乙方權利
8.2.1有權根據工程需要撤換派駐本工程施工場地的代表，但應提前7日書面通知甲方，撤換後代表的權責不變。
8.2.2有權監督甲方履行各項合同義務。
8.2.3乙方代表認爲甲方代表的指令不合理時，有權在收到甲方代表指令後24小時內向甲方代表提出修改指令的書面報告，如甲方代表堅持執行原指令的決定，乙方代表應予執行，但由於指令錯誤而發生的費用和給乙方造成的損失由甲方承擔。
9雙方義務
9.1甲方義務
9.1.1按約定向乙方支付工程款。
9.1.2辦理施工許可證及其他施工所需的審批證件。
9.1.3組織乙方和設計單位進行圖紙會審和技術交底工作。
9.1.4提供施工場地，並清除影響施工的障礙物及承擔乙方在不騰空場地條件下施工的相應措施費用。
9.1.5提供房屋主體結構，水、電、暖風機電設備的技術資料。
9.1.6提供施工所需水、電、冬季供暖設備，保證施工期間的需要。
9.1.7協調施工場地進行交叉作業的各專業施工單位間的關係，保證工程有序進行。
9.1.8嚴格執行國家安全生產和環境保護的有關規定。
9.1.9在原有建築物中進行裝飾裝修工程，要保證建築結構的安全，並不得有下列行爲：
隨意改動房屋主體和承重結構。
在外牆上開窗、門或擴大原有門窗尺寸，拆除連接陽臺門窗的牆體。
增加樓、地面荷載。
破壞地面，層面防水層和拆改熱、暖、燃氣等管道設施。
強令乙方違章作業施工的其他行爲。
凡必須涉及以上所列內容的，應有涉及改動方案的設計圖紙，並對安全使用性出具書面說明。
9.2乙方義務
9.2.1制定並組織落實施工進度計劃。
9.2.2遵守政府有關主管部門對施工場地交通、施工噪音、環境保護和安全生產等管理規定。
9.2.3安全施工
9.2.3.1應按有關規定，嚴格安全防護和防火措施，並承擔由於管理不善造成的人員及財產損失。非乙方責任造成的損失，由相應責任人承擔。
9.2.3.2發生傷亡事故，應在第一時間報有關部門及通知甲方，並按政府有關部門的要求處理。甲方應提供搶救搶險的必要條件，協助處理事故。事故引發的費用由責任方承擔。9.2.3.3按工程及安全需要提供看守和警衛、維修施工使用的照明、圍欄，在動力設備、高壓線路、地下管線、易燃易爆、有毒有害地段以及臨時交通要道附近施工時，應與甲方協商安全防護措施，經甲方同意後實施，防護費用由甲方承擔。
9.2.3.4在未騰空和繼續使用的建築物內施工的，應制定專用安全和防火措施，以確保建築物內財產和人身安全。以上措施應報甲方同意，並由甲方承擔相應費用。
9.2.4已竣工工程在未正式交付甲方之前，應負責工程成品保護工作。
9.2.5負責施工場地的清潔，符合環境衛生管理的有關規定。
10工程驗收
10.1隱蔽工程驗收：具備隱蔽條件的工程部位，乙方應在自檢合格後48小時內以書面形式通知甲方代表驗收，驗收合格並經甲方代表在檢驗紀錄上簽字後，乙方纔可進行隱蔽和繼續施工。
10.2竣工驗收
10.2.1工程具備竣工驗收條件的，乙方應按國家竣工驗收的有關規定向甲方提供竣工驗收報告、竣工資料、竣工圖紙。甲方應在收到報告後7日內組織驗收，並在驗收後28日內書面通知乙方同意或提出修改意見，雙方根據修改工程量的多少約定修改期限。乙方應按甲方意見進行修改並承擔因自身原因造成的修改費用。
10.2.2甲方逾期未組織驗收或提出修改意見的，視爲工程合格同意驗收，應辦理竣工結算手續。
10.2.3竣工日期爲乙方送交竣工驗收報告的日期，需修改後達到竣工驗收標準的，竣工日期爲修改後提請甲方驗收的日期。竣工日期也視爲保修起始日期。
10.2.4工程未經竣工驗收或竣工驗收未通過的工程，甲方不得使用如甲方強行使用，則視爲竣工驗收合格，由此發生的質量責任及其他責任均由甲方自行承擔。
10.2.5因特殊原因部分工程暫時不能竣工的，雙方可簽訂甩項竣工協議處理。
10.2.6竣工結算：竣工報告經甲方同意後，乙方按國家有關規定或合同約定向甲方遞交竣工結算報告及完整的結算資料。甲方自收到報告和結算資料之日起28日內進行審覈確認，按合同約定向乙方支付工程尾款，同時甲、乙雙方辦理工程交接手續。甲方無正當理由逾期未辦理竣工結算的，應承擔乙方相應的保管費和利息損失。
11違約責任
11.1甲、乙方不能按合同約定履行自己的各項義務時應承擔相應的違約責任，包括支付違約金、賠償因違約給對方造成的經濟損失。
11.2甲方不能按時支付工程預付款、工程進度款、竣工結算款的，每延誤一日應向乙方支付遲延部分工程款‰的違約金。
11.3由於乙方責任延誤工期的，延誤一日乙方應向甲方按已付工程進度款之和的‰支付違約金。
11.4由於乙方責任導致工程質量和室內環境污染控制不達標的工程，乙方對工程質量不合格的部位應進行徹底返工修理，對室內空氣質量不達標的應進行全面綜合治理，由於以上原因造成工程延期交付的視同延誤工期。
11.5違約方承擔違約責任後，除符合以下情況而中止合同外，雙方均應繼續履行合同，以保持工程的連續性和已施工程的完好：
合同已無法履行。
甲、乙方協議停止施工。
調解要求停止施工。
仲裁要求停止施工。
法院要求停止施工。
12其他：
有關保險、擔保、保修等內容，雙方可以書面形式另行約定，作爲本合同附件。
13不可抗力：
因不可抗力不能履行合同的，根據不可抗力的影響，部分或全部免除責任，但法律另有規定的除外。一方因不可抗力不能履行合同時，應及時通知對方，以減輕可能給對方造成的損失，並應在合理期限內提供證明。
14爭議解決方式：
本合同項下發生的爭議，由雙方當事人協商解決或申請調解解決協商或調解解決不成的，按下列第種方式解決：
依法向人民法院提請訴訟。
提交仲裁委員會仲裁。
15合同的生效：
本合同經甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。
16本合同正本一式兩份，甲乙雙方各執一份副本份，甲方份，乙方份。
17補充約定：。
甲方：乙方：
住所：住所：
法定代表人：法定代表人：
聯繫電話：聯繫電話：
委託代理人：委託代理人：
聯繫電話：聯繫電話：
開戶銀行：開戶銀行：
賬號：賬號：
簽訂時間：簽訂時間：
簽訂地點：簽訂地點：
合同附件：
1中標通知書
2承包人承攬工程項目及報價表
3發包人材料供應及設備一覽表
4工程驗收
驗收時間：
驗收地點：
工程名稱：
工程地點：
驗收意見：
發包方：
施工單位：
5環境檢測記錄：
檢測時間：檢測地點：
檢測部位：檢測結果：
6保修合同：
評論（0）