房屋承攬合同

房屋承攬合同（通用10篇）

房屋承攬合同 篇1

　　甲方：

　　乙方（承攬方）：

　　甲、乙雙方根據《_____》關於承攬合同的規定，在平等、自願、協商一致的基礎上達成以下協議：

　　一、承攬方式：乙方承攬甲方?住房（具體工種）。

　　二、施工地點：

　　三、住房結構、戶型及面積：

　　四、付款方式：按照元計價，在乙方完工，甲方驗收合格後，甲方再支付價款。

　　五、質保金：乙方在簽訂本合同之日繳納3000元給甲方作爲質保金，在甲乙雙方不再合作，並且加工承攬質量合格後，甲方退還給乙方。若質量不合格，質保金將用於修繕。

　　六、施工質量：乙方應確保質量符合國家質量標準。

　　七、施工期限：自合同簽訂之日起至?年?月日止。

　　八、甲方的權利義務

　　（一）甲方的權利

　　1、若乙方有偷工減料、工作不負責任等影響裝修質量的行爲，甲方可以解除合同，並且追究乙方違約責任。

　　2、房屋裝修竣工後，發生質量問題，甲方可以要求乙方進行維修。

　　（二）甲方的義務

　　1、甲方提供裝修房屋的鑰匙給乙方。

　　2、甲方應按照施工進度爲乙方提供裝修材料。

　　九、乙方的權利義務

　　（一）乙方的權利

　　1、在驗收合格後，要求甲方支付相應承攬加工費用。

　　2、要求甲方提供必需的裝修裝飾材料。

　　（二）乙方的義務

　　1、乙方應加強安全教育，在施工過程中對工作人員和相鄰居民採取必要安全措施，避免安全事故，因本合同爲承攬合同，乙方應對所有安全事故承擔責任，甲方僅驗收承攬加工的成果，不對任何事故負安全責任。

　　2、乙方應文明施工，防止鄰居住房管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等損壞他人生命、財產的事故發生，由於乙方的行爲導致這些行爲發生，由乙方承擔責任。

　　3、乙方需要使用裝修裝飾材料，應提前3天告知甲方。

　　4、乙方保證具有從事裝修的相關資質和經驗，乙方交付承攬成果給甲方，雙方爲承攬關係，不存在僱傭關係。

　　5、乙方按時發放所屬員工的工資報酬，任何因工資產生爭議的糾紛與甲方無關。

　　6、乙方在進場時領取的房屋鑰匙，應在甲方驗收完承攬成果後，立即交還甲方。

　　7、乙方在保管房屋鑰匙期間，應隨時鎖好房門，對房屋內的裝修裝飾材料負有保管義務，若因乙方原因導致丟失或者損毀，乙方應如實賠償。

　　8、房屋驗收後，若在之內產生質量問題，乙方應無條件立即維修。

　　十、違約責任

　　由於施工質量達不到要求，乙方進行維修，維修費用由乙方承擔，造成損失，由乙方賠償。因乙方施工過程中不負責導致甲方解除合同的，乙方應承擔違約責任，賠償損失。

　　十一、爭議解決條款

　　因本合同產生爭議，雙方應協商解決，協商不成向甲方所在地人民法院起訴。

　　十二、此合同一式二份，雙方簽字蓋章生效。未盡事宜，可以簽訂補充協議，補充協議爲本合同組成部分。

　　甲方：

　　乙方：

　　_______年_______月_______日_______年_______月_______日

房屋承攬合同 篇2

　　建設方(下稱甲方)： 身份證號碼： 承攬方(下稱乙方)： 身份證號碼：

　　經甲乙雙方協商一致，現達成如下房屋施工承攬合同條款：

　　一、承攬項目

　　1、甲方擬建一處房屋，位於面積爲 平方米，現將 工程承攬給乙方，具體包括：

　　(1)基礎工程、佈設鋼筋。

　　(2)主體框架及砌牆工程。

　　(3)布筋及水泥砼工程。

　　(4)基礎泥土回填及平整。

　　(5)其它。

　　2、乙方應按甲方設計方案施工。建築主材料由甲方提供，所需施工設備、工具等均由乙方負責。

　　二、工價及其支付

　　1、本工程工程款爲 元。

　　2、前述價款在工作完成之時即付清給乙方。

　　三、安全責任

　　乙方在施工過程中，應注重加強安全意識，乙方在施工過程中發生的人身傷害事故(包括乙方人員及其它第三人)所產生的一切法律後果由乙方自己承擔。

　　四、工程驗收及工期

　　1、乙方應保證工程符合甲方及社會大衆公知認可的質量標準。

　　2、本合同所涉及工程的工期爲 天。

　　3、如乙方未在約定的工期內完工，每拖延一天乙方應向甲方支付違約金 元。

　　五、返工義務的承擔

　　在施工過程中，若出現建設工程質量及未按甲方設計施工等問題，由乙方負責返工，所需費用由乙方負責。

　　六、保修期限

　　1、工程質量保修期爲 年，自乙方交付樓房給乙方使用之日起計算。

　　2、保修期內出現質量瘕疵，非因乙方施工造成的質量缺陷，乙方不承擔責任。因乙方施工造成質量缺陷，乙方應負責維修或賠償，請求乙方承擔維修或者部分義務方式由甲方行使。

　　3、爲確保乙方履行上述條款確定義務，由甲方留置總工程款10%作爲工程質量保證金，留置工程款除1000元外待建築物竣工驗收之日起一箇月內乙方施工工程無出現質量缺陷，由甲方一次性支付給乙方。乙方施工工程在保修期內無出現質量缺陷，由甲方在保修期滿之日一次性支付1000元給乙方。

　　七、特別約定

　　1、乙方未經甲方書面同意，不得將承攬施工建築工程轉包給第三人施工。

　　2、乙方應恪守施工道德，以確保甲方樓房建築質量。

　　八、違約責任

　　任何一方違約，對方均有權解除合同且違約方應承擔如下責任：

　　1、執行本合同相關違約約定。

　　2、賠償守約方經濟損失，經濟損失不限於直接經濟損失及實現權益所需合法費用支出。

　　九、本合同一式二份，雙方簽字後生效。

　　建設方(甲方)： 承攬方(乙方)：

　　年 月 日

房屋承攬合同 篇3

　　甲方（定作人）：身份證號碼：

　　住址：乙方（承攬人）：?身份證號碼：?住址：

　　甲方擬裝修房屋一套，位置在?室，由乙方負責承攬部分裝修工程，爲明確雙方權利義務關係，經平等協商，雙方自願簽訂本裝修承攬合同。

　　一、雙方權利義務

　　1、具體裝修工程爲乙方承攬?的房屋?工程（含?面積的防水）。?工程面積爲?平方米。防水面積爲?平方米。

　　2、裝修承攬方式爲乙方負責包工包料。

　　3、乙方應加強對其施工人員的安全教育，嚴格管理，遵守安全操作，安全施工，爲施工人員配備安全帽、安全繩、安全網等安全用具。由於乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方負責全部責任，與甲方無關。

　　4、乙方具有從事房屋裝修的成熟經驗，負責施工建設並交付建設成果。當事人明確，雙方不存在僱傭關係。

　　5、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關。

　　6、乙方履行承攬合同過程中，對甲方造成的一切損失，按照市場價格對甲方進行賠償。

　　二、質量和工期要求

　　1、工期從20_________年?月?日開始建設，到20_________年?月?日止，工期爲?天。在約定的工期內，施工時間、施工進程由乙方自定。

　　2、乙方應當本着保質保量的原則，加強質量管理。

　　3、甲方發現乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責等影響房屋質量行爲時，甲方有權要求乙方整改或解除本承攬合同。

　　三、付款方式

　　1、工程款結算方式：以?面積計算，每平方米人民幣元。平挑面積的防水工程，總價爲?元。

　　2、工程款付款時間：第一次付款在施工開始後工程過半支付?元，第二次付款在房屋竣工並經甲方驗收後15?天內給付。

　　四、違約責任

　　1、由於工程質量達不到要求的，乙方要進行修理、重作。

　　2、由於工程質量達不到要求的，甲方有權解除本承攬合同，並拒絕支付工程款；造成損失的，由乙方向甲方賠償。

　　3、超過雙方約定工期的，每超過一日扣工程款?元。

　　五、爭議解決辦法

　　1、發生合同爭議時，雙方應友好協商。

　　2、如協商不成，雙方可將爭議提交?區人民法院進行裁決。

　　六、附則

　　1、本合同一式兩份，甲、乙雙方當事人各執一份。

　　2、本合同自簽訂之日起生效。

　　3、以上合同，雙方必須共同遵守。如經雙方協商同意簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。

　　甲方簽字（手印）：?乙方簽字（手印）：?年月?日?年月?日

房屋承攬合同 篇4

　　承攬合同是民法典分則中重要的合同,那麼房屋承攬合同怎麼寫呢 以下是在小編爲大家整理的房屋承攬合同範文，感謝您的欣賞。

　　房屋承攬合同範文一

　　建設方(下稱甲方)： 身份證號碼： 承攬方(下稱乙方)： 身份證號碼：

　　經甲乙雙方協商一致，現達成如下房屋施工承攬合同條款：

　　一、承攬項目

　　1、甲方擬建一處房屋，位於面積爲 平方米，現將 工程承攬給乙方，具體包括：

　　(1)基礎工程、佈設鋼筋。

　　(2)主體框架及砌牆工程。

　　(3)布筋及水泥砼工程。

　　(4)基礎泥土回填及平整。

　　(5)其它。

　　2、乙方應按甲方設計方案施工。建築主材料由甲方提供，所需施工設備、工具等均由乙方負責。

　　二、工價及其支付

　　1、本工程工程款爲 元。

　　2、前述價款在工作完成之時即付清給乙方。

　　三、安全責任

　　乙方在施工過程中，應注重加強安全意識，乙方在施工過程中發生的人身傷害事故(包括乙方人員及其它第三人)所產生的一切法律後果由乙方自己承擔。

　　四、工程驗收及工期

　　1、乙方應保證工程符合甲方及社會大衆公知認可的質量標準。

　　2、本合同所涉及工程的工期爲 天。

　　3、如乙方未在約定的工期內完工，每拖延一天乙方應向甲方支付違約金 元。

　　五、返工義務的承擔

　　在施工過程中，若出現建設工程質量及未按甲方設計施工等問題，由乙方負責返工，所需費用由乙方負責。

　　六、保修期限

　　1、工程質量保修期爲 年，自乙方交付樓房給乙方使用之日起計算。

　　2、保修期內出現質量瘕疵，非因乙方施工造成的質量缺陷，乙方不承擔責任。因乙方施工造成質量缺陷，乙方應負責維修或賠償，請求乙方承擔維修或者部分義務方式由甲方行使。

　　3、爲確保乙方履行上述條款確定義務，由甲方留置總工程款10%作爲工程質量保證金，留置工程款除1000元外待建築物竣工驗收之日起一箇月內乙方施工工程無出現質量缺陷，由甲方一次性支付給乙方。乙方施工工程在保修期內無出現質量缺陷，由甲方在保修期滿之日一次性支付1000元給乙方。

　　七、特別約定

　　1、乙方未經甲方書面同意，不得將承攬施工建築工程轉包給第三人施工。

　　2、乙方應恪守施工道德，以確保甲方樓房建築質量。

　　八、違約責任

　　任何一方違約，對方均有權解除合同且違約方應承擔如下責任：

　　1、執行本合同相關違約約定。

　　2、賠償守約方經濟損失，經濟損失不限於直接經濟損失及實現權益所需合法費用支出。

　　九、本合同一式二份，雙方簽字後生效。

　　建設方(甲方)： 承攬方(乙方)：

　　年 月 日

　　房屋承攬合同範文二

　　甲方:

　　乙方:

　　甲乙雙方按照《民法典》和《建築工程承包合同條例》規定的原則,結合房屋建設的實際情況,經過協商,自願達成如下協議。

　　一、工程概況:

　　甲方準備在XX縣XX街新建三層樓帶尖子的房屋一棟。經與乙方接觸、洽談、協商,決定將其房屋交由乙方承建，具體如下： 1、房屋主體結構施工，內牆粉刷，外牆施工(按城建局圖紙)，一樓地板磚鋪設，衛生間(包括一、二、三、四樓衛生間)瓷磚鋪設。

　　2、乙方按照甲方的圖紙保質保期來進行施工，工程從20__年 月 日開始動工,至20__年 月 日竣工。房屋主體結構施工必須於20__年6月10日前完工。

　　3、甲方負責建築所需的鋼筋、水泥、沙子、磚、地板磚、瓷磚。

　　4、施工期間甲方自願將自有的攪拌機一臺，抽水機一臺、刨牀機一臺、膠輪車兩部等物品借與乙方使用，設備維護由乙方負責，施工完畢後歸還甲方。

　　5、房屋施工所需如:腳手架、跳板、模板等建築材料由乙方負責。

　　二、費用結算

　　1、房屋建設採用費用包乾的方式。

　　2、房屋建築總面積以最後實際修建面積爲準,按每平方240元計算。

　　3、付款方式:

　　①乙方完成的工程經甲方驗收合格，甲方按月向乙方按工程完工的70%支付工程款。

　　②全部工程完工後,經甲方驗收合格,付清工程的餘下款項。

　　三、質量要求:

　　1、工程驗收標準,甲方按照下面的規定執行。

　　2、施工中,乙方應按照甲方的要求進行施工,主體結構建設時,牆體要垂直、整體平整,所有的門及門窗的安放與牆體成一條線;粉刷時牆體厚度均勻,無裂縫,內牆面達到整體水平、平整、無裂縫,門及門窗與牆接觸地方的粉刷看不到縫隙,天面要達到厚度均勻,無裂縫,一樓地板磚樓及衛生間的瓷磚要平整完好的粘貼,達到水平;陰陽角與牆體成一條線,與牆面垂直或平行;房屋四周要進行雨水排除的處理,待工程全部結束後,甲方進行竣工驗收。

　　四、法律責任:

　　1、工程施工現場的安全由乙方自行完全負責,若發生安全事故由乙方完全負責,承擔一切責任,甲方概不負責,沒有任何法律責任。

　　2、乙方不按甲方要求進行施工，延期完工或者質量不合格，乙方須對甲方的損失承擔賠償責任。

　　五、需要說明：

　　1、本合同一式二份,雙方各執一份。

　　2、本合同自20__年_ _月 _日簽定之日起生效。

　　甲 方(簽字蓋章) 乙 方(簽字蓋章)

　　年 月 日 年 月 日

　　雙方證明人(簽字蓋章)

　　房屋承攬合同範文三

　　房主人(甲方):

　　承建人 (乙方):

　　根據《民法典》、《建築法》的有關規定，結合本本工程具體情況，爲明確乙方在承攬建設甲方私人住宅主體工程中的權利、義務，經雙方平等協商同意簽訂本合同。以資甲、乙雙方共同遵守。

　　一、建築項目：私人住宅主體項目。

　　二、建築面積：按實際板面計算。

　　三、承建方式及施工準備：按甲方提供的圖紙施工，其中磚混結構改爲磚木結構，其中板面鋼筋間距1616(臥室)，1416(客廳)雙層雙向，打板每平方米一包425#水泥，做磚粉牆，每二車(施工車)加一包325#水泥，地梁300400、4根Ф16鑼紋鋼。打板厚度第一、二層120mm，第三層80mm，再做琉璃瓦。

　　四、外觀按圖施工，門窗，外牆磚等，其中鋁合金窗改爲普通平開窗。

　　五、按梯扶手做成紅櫸木的圓形木扶手。

　　六、單價按實際板面積，每平方米540.00元人民幣大寫伍佰肆拾元整，其中整棟外加叄萬伍仟陸佰元。

　　七、工期在20xx年9月30日前完工。

　　八、室內只是粉牆，樓梯板一到三層，安裝電線，開關插座、水按甲方指定的使用部署。

　　九、乙方必須按照安全施工規範和技術要求，採取嚴格的安全防護措施，在施工過程中如造成事故與甲方無關。

　　十、本合同一式兩份，甲、乙雙方各一份，自簽字之日起生效。

　　甲方簽字：

　　身份證號碼：

　　聯繫電話：

　　乙方簽字：

　　身份證號碼：

　　聯繫電話：

　　年 月 日

房屋承攬合同 篇5

　　房主人(甲方):

　　承建人 (乙方):

　　根據《中華人民共和國合同法》、《建築法》的有關規定，結合本本工程具體情況，爲明確乙方在承攬建設甲方私人住宅主體工程中的權利、義務，經雙方平等協商同意簽訂本合同。以資甲、乙雙方共同遵守。

　　一、建築項目：私人住宅主體項目。

　　二、建築面積：按實際板面計算。

　　三、承建方式及施工準備：按甲方提供的圖紙施工，其中磚混結構改爲磚木結構，其中板面鋼筋間距1616(臥室)，1416(客廳)雙層雙向，打板每平方米一包425#水泥，做磚粉牆，每二車(施工車)加一包325#水泥，地梁300400、4根Ф16鑼紋鋼。打板厚度第一、二層120mm，第三層80mm，再做琉璃瓦。

　　四、外觀按圖施工，門窗，外牆磚等，其中鋁合金窗改爲普通平開窗。

　　五、按梯扶手做成紅櫸木的圓形木扶手。

　　六、單價按實際板面積，每平方米540.00元人民幣大寫伍佰肆拾元整，其中整棟外加叄萬伍仟陸佰元。

　　七、工期在20xx年9月30日前完工。

　　八、室內只是粉牆，樓梯板一到三層，安裝電線，開關插座、水按甲方指定的使用部署。

　　九、乙方必須按照安全施工規範和技術要求，採取嚴格的安全防護措施，在施工過程中如造成事故與甲方無關。

　　十、本合同一式兩份，甲、乙雙方各一份，自簽字之日起生效。

　　甲方簽字：

　　身份證號碼：

　　聯繫電話：

　　乙方簽字：

　　身份證號碼：

　　聯繫電話：

　　年 月 日

房屋承攬合同 篇6

　　房主人(甲方):

　　承建人 (乙方):

　　根據《民法典》、《建築法》的有關規定，結合本本工程具體情況，爲明確乙方在承攬建設甲方私人住宅主體工程中的權利、義務，經雙方平等協商同意簽訂本合同。以資甲、乙雙方共同遵守。

　　一、建築項目：私人住宅主體項目。

　　二、建築面積：按實際板面計算。

　　三、承建方式及施工準備：按甲方提供的圖紙施工，其中磚混結構改爲磚木結構，其中板面鋼筋間距1616(臥室)，1416(客廳)雙層雙向，打板每平方米一包425#水泥，做磚粉牆，每二車(施工車)加一包325#水泥，地梁300400、4根Ф16鑼紋鋼。打板厚度第一、二層120mm，第三層80mm，再做琉璃瓦。

　　四、外觀按圖施工，門窗，外牆磚等，其中鋁合金窗改爲普通平開窗。

　　五、按梯扶手做成紅櫸木的圓形木扶手。

　　六、單價按實際板面積，每平方米540.00元人民幣大寫伍佰肆拾元整，其中整棟外加叄萬伍仟陸佰元。

　　七、工期在20xx年9月30日前完工。

　　八、室內只是粉牆，樓梯板一到三層，安裝電線，開關插座、水按甲方指定的’使用部署。

　　九、乙方必須按照安全施工規範和技術要求，採取嚴格的安全防護措施，在施工過程中如造成事故與甲方無關。

　　十、本合同一式兩份，甲、乙雙方各一份，自簽字之日起生效。

　　甲方簽字：

　　身份證號碼：

　　聯繫電話：

　　乙方簽字：

　　身份證號碼：

　　聯繫電話：

　　年 月 日

房屋承攬合同 篇7

　　甲方（房主）：

　　乙方（施工方）：

　　身份證號：

　　地址：

　　聯繫方式：

　　一、工作內容

　　房屋基礎及牆身砌築、混凝土澆築、封頂等各項工作內容，並滿足規範和甲方要求。

　　二、工程價款與支付方式

　　1、工程價款：

　　2、該房屋建築工程爲包工承包方式。

　　3、工程結算以乙方施工進度進行計算，第一層完工後支付%，第二層完工後支付%，工程竣工以後支付%，%作爲質量保證金。質量缺陷責_____爲兩年。

　　三、甲乙雙方義務與權利

　　1、甲方定期查看乙方的進度及修建情況，但不對乙方的施工進行指導，甲方只驗收乙方的修建成果。

　　3、工程質量：乙方根據甲方提供的圖紙，嚴格按規範進行施工，如果因乙方在施工中違反規範、規程而留下質量隱患造成工程質量達不到甲方的要求，甲方有權利制止繼續施工，並責令其返工，直到符合要求爲止。

　　4、乙方負責所完成工程的施工及質量缺陷責_____的維修保養工作。如在質量缺陷責_____內，乙方不進行缺陷修復，甲方扣除質量保證金，兩年缺陷期滿無質量問題，將退還乙方%的保證金。

　　5、工程安全：相關法律規定修建農村二層以下的自建房屋不需要施工資質，但是乙方依然要重視安全問題。乙方負責對乙方的工人進行安全教育及培訓，自行負責施工人員的安全，發生任何意外事故，均由乙方自行負責。

　　6、工程進度：乙方根據甲方的進度要求，組織相應的人力、物力確保工程進度。

　　7、治安管理：乙方施工人員不得違反治安管理條例，不得打架鬥毆，發生糾紛和矛盾積極與甲方聯繫，通過正當方式解決。

　　8、乙方應按時結清工人工資，避免糾紛影響房屋修建進度，凡是與乙方相關的債權與債務均歸乙方承擔。

　　四、其它

　　1、本合同一式兩份，甲方一份，乙方一份，具有同等法律效力，

　　2、本合同經雙方簽字並蓋手印後生效，在工程竣工驗收及質量缺陷責_____工作完成，乙方對內、外債務結清完畢後自行失效。

　　3、合同未盡事宜，由甲乙雙方協商解決。

　　甲方（簽字）：

　　乙方（簽字）：

　　簽署時間：_______年_______月_______日

房屋承攬合同 篇8

　　甲方（業主):

　　乙方（承攬方):

　　依照《_____》及有關法律、法規的規定，結合居室裝飾裝修工程施工的要求，雙方在平等、自願、協商一致的基礎上，就甲方的室內裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下條款：

　　一、工程施工地點及房屋情況

　　1.施工地點：武威市涼州區聚銀新都小區3號樓2單XX1503室。

　　2.住房結構：鋼筋混凝土結構；房型：二室二廳一廚一衛，建築面積：90.2?O。

　　二、雙方權利義務

　　2.乙方爲包工不包料的承攬方式，甲方負責提供磚、水泥、沙子、水源、電源、內外牆磚、鐵絲、地板磚等建築裝修材料。根據施工進度，乙方應提前5天通知甲方購買所需材料。

　　3.乙方具有從事房屋裝修的成熟經驗，負責施工建設並交付建設成果。當事人明確，雙方不存在僱傭關係。

　　4.施工機械以及模板、工具等所有勞動工具由乙方自帶，費用由乙方自理。

　　5.乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關。

　　6.爲施工方便，甲方給乙方提供房屋的鑰匙一把，乙方不能將鑰匙遺失、損壞、複製、轉借，並在結算加工承攬費時交還甲方，同時對房屋內的原有設施、堆放的各種材料及電器、傢俱及裝飾裝潢負有保護和保管責任，防止被盜丟失，否則應對保管不當造成的直接和間接損失負全額賠償責任。

　　三、質量和工期要求

　　1.工期從20_________年10月?日開始建設，到20_________年11月?日止。在約定的工期內，施工時間、施工進程由乙方自定

　　2.裝飾施工內容：水電路工程、泥水工程，木工工程、刮瓷工程、漆工工程及需要的其他工程。

　　3.乙方應當本着保質保量的原則，加強質量管理，保證工程質量。

　　4.甲方發現乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責等影響房屋質量等行爲時，有權要求乙方停工或整改。

　　四、違約責任

　　由於工程質量達不到要求的，乙方要進行修理、重作；造成損失的，由乙方賠償。因乙方原因導致合同無法履行的，乙方應承擔因其違約給甲方造成的一切損失。

　　五、爭議解決辦法

　　1.發生合同爭議時，雙方應友好協商。

　　2.如協商不成，雙方可將爭議提交人民法院進行裁決。

　　六、附則

　　1.本合同一式兩份，甲、乙雙方當事人各執一份，雙方簽字後生效。

　　2.以上合同，雙方必須共同遵守。如經雙方協商同意簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。

　　甲方簽字：

　　年月

　　乙方簽字：?年日日?月

房屋承攬合同 篇9

　　甲方:

　　乙方:

　　甲乙雙方按照《民法典》和《建築工程承包合同條例》規定的原則,結合房屋建設的實際情況,經過協商,自願達成如下協議。

　　一、工程概況:

　　甲方準備在XX縣XX街新建三層樓帶尖子的房屋一棟。經與乙方接觸、洽談、協商,決定將其房屋交由乙方承建，具體如下： 1、房屋主體結構施工，內牆粉刷，外牆施工(按城建局圖紙)，一樓地板磚鋪設，衛生間(包括一、二、三、四樓衛生間)瓷磚鋪設。

　　2、乙方按照甲方的圖紙保質保期來進行施工，工程從20__年 月 日開始動工,至20__年 月 日竣工。房屋主體結構施工必須於20__年6月10日前完工。

　　3、甲方負責建築所需的鋼筋、水泥、沙子、磚、地板磚、瓷磚。

　　4、施工期間甲方自願將自有的攪拌機一臺，抽水機一臺、刨牀機一臺、膠輪車兩部等物品借與乙方使用，設備維護由乙方負責，施工完畢後歸還甲方。

　　5、房屋施工所需如:腳手架、跳板、模板等建築材料由乙方負責。

　　二、費用結算

　　1、房屋建設採用費用包乾的方式。

　　2、房屋建築總面積以最後實際修建面積爲準,按每平方240元計算。

　　3、付款方式:

　　①乙方完成的工程經甲方驗收合格，甲方按月向乙方按工程完工的’70%支付工程款。

　　②全部工程完工後,經甲方驗收合格,付清工程的餘下款項。

　　三、質量要求:

　　1、工程驗收標準,甲方按照下面的規定執行。

　　2、施工中,乙方應按照甲方的要求進行施工,主體結構建設時,牆體要垂直、整體平整,所有的門及門窗的安放與牆體成一條線;粉刷時牆體厚度均勻,無裂縫,內牆面達到整體水平、平整、無裂縫,門及門窗與牆接觸地方的粉刷看不到縫隙,天面要達到厚度均勻,無裂縫,一樓地板磚樓及衛生間的瓷磚要平整完好的粘貼,達到水平;陰陽角與牆體成一條線,與牆面垂直或平行;房屋四周要進行雨水排除的處理,待工程全部結束後,甲方進行竣工驗收。

　　四、法律責任:

　　1、工程施工現場的安全由乙方自行完全負責,若發生安全事故由乙方完全負責,承擔一切責任,甲方概不負責,沒有任何法律責任。

　　2、乙方不按甲方要求進行施工，延期完工或者質量不合格，乙方須對甲方的損失承擔賠償責任。

　　五、需要說明：

　　1、本合同一式二份,雙方各執一份。

　　2、本合同自20__年_ _月 _日簽定之日起生效。

　　甲 方(簽字蓋章) 乙 方(簽字蓋章)

　　年 月 日 年 月 日

　　雙方證明人(簽字蓋章)

房屋承攬合同 篇10

　　甲方：

　　身份證號：

　　乙方：

　　身份證號：

　　甲方的房屋一幢需要裝修，乙方以自己的設備、技術、勞力爲甲方完成裝修，並將裝修成果交付甲方使用。現經雙方友好協商達成下列協議：

　　一、甲方提供圖紙，乙方按圖紙進行施工，經甲方驗收合格支付承攬裝修費，也可以由甲方委託乙方設計施工圖紙，乙方負責對甲方諮詢、設計、報價等相關服務。合同簽訂後，乙方關於工程的相關事宜應與甲方聯繫，以確保工程質量和工期。

　　二、裝修施工地點：江川縣上街地276號。

　　三、乙方爲單包工的方式承攬裝修，承攬裝修單價爲：每1個大平方70元（柒拾元整）。

　　五、本合同簽訂後工程不得轉包，否則給甲方及乙方自己或第三方造成的一切經濟損失及人身損失均由乙方承擔賠償責任。

　　六、本合同一式二份，雙方各持一份，均具有同等法律效力。

　　甲方：

　　乙方：

　　_______年_______月_______日