刮膩子施工合同（精選3篇）
刮膩子施工合同 篇1
甲方：________________
乙方：________________
一、 工程概況
1、工 程 名 稱：________________高層1-4
2、 工 程 地 點：________________
3、 面 積：按實結算
二、 承包方式及承包內容
1、承包方式：包工包料、包質量(質量達合格工程及甲方指定標準)、包工期，包安全施工，包文明施工 。
2、承包內容：本工程圖紙及變更所示的所有刮白工程並參照業主要求，地下室、車庫包括剪力牆和二次結構及梁、柱、頂板在內的刮白施工，做法按業主要求，啞巴洞口不計算工程量，窗口按刮白實際面積計算。
3、所有施工工具由乙方自行負責
三，承包價格：高層按實際面積每平方米________元計算，車庫按實際刮白麪積________/㎡計算。
四 ，付款方式 ：每月20日上報月進度計劃，次月20日支付上報計劃的80%，工程竣工驗收合格後付到總價的80﹪，工程決算後付到97%，剩餘3%作爲質量保脩金，保脩金從竣工驗收合格之日起滿1年返還。
五，訂金：乙方需交甲方訂金高層加車庫計壹拾伍萬元整。
六，付款條件：經項目部施工員，質檢員，安全員及項目經理簽名的工程量作爲結算的唯一依據。(結算時扣除質量不合格產生的材料費及安全違章)
七，質量：乙方必須嚴格按甲方項目部要求和本項目部下發的技術交底進行操作，對達不到要求的必須無條件返工。
八，工期;從開工之日起至甲方指定竣工日(具體開工時間另聽通知)，每延遲一天甲方將處罰乙方20__元。(節假日及天氣原因不順延工期)
九，安全：乙方所有施工人員進入施工現場或在樓層內作業時必須戴安全帽，樓層內接料時頭、身不可伸出窗外，所有施工人員嚴 禁酒後作業，嚴禁打架鬥毆，如因乙方原因造成的安全事故由乙方承擔全部責任，並承擔上級主管部門的處罰，非乙方原因造成的安全事故，由甲、乙雙方以及勞動監察部門會同一起分析事故責任，按照國家相關政策及相關條例協商處理。
十，文明施工;乙方在施工過本中所產生的垃圾應按項目部要求集中到指定位置，如乙方不聽從項目部安排，公司財務在結算時將按照項目部的處理結果進行扣款。
備註;凡未交清訂金的合同爲無效合同。如乙方不能進場施工，甲方應按乙方(訂金額)銀行同期貸款利率四倍計息。
本合同一式三份，甲方，項目部、乙方各執一份，工程款結清本合同自然失效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
________年________月________日________年________月________日
刮膩子施工合同 篇2
發包人： （以下簡稱甲方）
承包人： （以下簡稱乙方）
爲明確雙方責任，保障雙方的利益，保證工程的順利進行，經甲、乙雙方友好協商，就天棚石膏、樓梯間乳膠漆工程事項訂立以下協議。
一、工程概況：
1、工程名稱：某某某某二期工程
2、工程地址：某某市某某路61號某某某某二期工地
3、工程量：（以實際完成面積爲準）
二、工程承包方式、範圍和內容
1、承包方式：乙方以包工包料、包質量、包安全、包管理、包進度方式承包。
2、承包範圍和內容：某某某某二期工程逐棟承包，施工部位爲天棚、柱樑面及樓梯間膩子等所有有關石膏、膩子施工部位。具體部位及施工做法以甲方設計圖紙、設計變更、工作聯繫單及交房標準爲準。
三、本工程採用以下條款按時辦理工程結算：
1、單價: 石膏 16 元/m2，樓梯間乳膠漆 23 元/m2 （含所有施工用材料、按實際施工面積計算）。以上價格包含施工的措施費（如：材料水平和垂直運輸、架體、三級配電箱、電線電纜、必要的工具、安全文明施工管理費、基層打磨、垃圾清理費等）。
四、工程款支付辦法及工程結算：
1、雙方商定本合同價款=固定單價（本合同約定單價）×實際施工面積。
2、工程進度款支付辦法：每月25日按照已完工程量的50%支付工程款，全部完工支付至工程總價的80%，驗收通過後7天內付清。
五、 工程工期：
合同生效後 2 日內原材料及工人進場，進場後施工進度按甲方制定的的進度計劃完成。如因乙方原因造成工期延後，按照1000元/天進行處罰，累計延誤工期超過5天，乙方無條件自動出場，並承擔由此而產生的經濟及法律責任。因甲方原因，如停水停電造成的停工，工期可順延。
六、 工程質量：
1、乙方必須嚴格按照甲方認可的樣板顏色進行施工，在施工前，材質及顏色須得到甲方的認可，否則所造成的損失由乙方負責，並接受甲方工地代表和監理的監督。
2、乙方需按約定採購材料，符合圖紙要求和國家規定標準，並提供產品合格證、使用說明書、性能檢測報告等，所購材料經甲方、監理方檢查確認後，乙方纔能施工使用，不符合要求的，乙方負責運出施工場地並重新採購.
3、甲乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應予承認。若甲方要求複驗時，乙方應按要求辦理複驗。若複驗不合格，其複驗及返工費用由乙方承當，工期不予順延。
4、 由於乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不予順延。
七、 安全文明施工：
1、乙方提供的施工工藝應符合《建築安裝工人安全操作規範》。
2、乙方在施工期間應嚴格遵守《建築安裝工程安全技術規程》、《建築安裝工人安全造作規程》和其他相關的法規、規範。
3、乙方所有進場人員必須按照《安全操作規定》認真執行、落實責任和各項管理措施，加強督促檢查，搞好安全生產。所有進場人員如身體不健康,或有不健康的面容,甲方有權其工人無條件退場。
4、乙方在施工過程中必須接受甲方相關人員的安全監督和檢查，一經發現乙方人員有違反安全操作的現象，給予口頭警告，嚴重者採取現場罰款50—100元，罰款金額在結算中扣出，且由於乙方違反操作規程造成本人和他人的傷害，其後果及損失將由乙方負責。
5、在施工過程中如出現安全事故，乙方承擔一切相關責任。
八、 竣工驗收：
1、工程施工質量標準：達到合格及合格以上標準要求；必須滿足施工圖上要求的技術標準。
2、乙方必須認真按照施工標準、規範和設計圖紙要求以及甲方技術交底內容施工，隨時接受甲方的檢查檢驗，若乙方未按規範施工，一經發現，乙方必須按甲方的要求返工，直到符合約定標準，返工所造成的費用概由乙方負責，工期不予順延，並接受相關部門的處罰。
九、甲方工作：
1、甲方提供本工程相關的施工圖紙。
2、提供乙方施工所需用水、電源，提供設備材料放置場地。
3、協助協調主體施工各方的關係及對工程工序的整體調度。
4、對乙方施工的工程，甲方工地代表負責進行監督，對不合格的工程（工序）甲方有權責令其返工或停工，因此造成的經濟損失由乙方承擔。
十、乙方工作：
1、熟悉施工圖紙，按圖施工，並自行負責場內的各種水平和垂直運輸。
2、嚴格遵守安全施工、防火等規範和制度，承擔施工中造成的事故責任和費用；做好現場自身範圍內的保衛和垃圾清理等工作。
3、工程竣工驗收交付甲方前，乙方承擔材料設備和工程成品的保管責任，保管期間發生丟失或損壞，乙方承擔重置和修復責任。甲方提前使用發生的損壞，由乙方進行維修，材料費用由甲方承擔。
4、因施工需要，乙方須對建築物某些局部結構、設施或設備管線等進行破壞性施工的，應與甲方協商，經甲方同意後方可施工，並在甲方要求的時間內恢復原狀。
5、乙方的施工隊伍必須遵守國家相關規定，服從甲方的現場管理安排，使施工能正常進行；施工現場出現打架鬥毆、聚衆鬧事等事件，每出現一次，甲方有權對乙方處以人民幣500元/次的罰款。
十一、違約責任：
1、合同簽訂生效後，合同的任何變動均需雙方協商後以書面形式確定，一方擅自變更或終止合同,則需向守約方支付合同結算總價的20%作爲違約金，並賠償由此給守約方造成的損失。
2、未經甲方同意，乙方擅自拆改建築物結構或設備管線等，承擔由此造成的經濟損失和事故責任（包括罰款）。
3、乙方未按約定交付各類資料，經甲方一次催告後5日內仍不移交齊全的，視乙方延誤工期，按本合同有關工期延誤違約條款處理，並仍有交付資料的義務。
4、本合同簽訂後，未經甲方同意，乙方不得轉包工程。否則，乙方賠償由此給甲方造成的損失。
5、乙方違反本合同約定而需要承擔的違約金和賠償金等款項，甲方均有權直接從工程款中扣收，不足部分由乙方另行支付。
6、雙方均不需對不可抗力因素造成的損害承擔責任。不可抗力發生之後，乙方應迅速採取措施，儘量減少損失，並在24小時內向甲方通報災害情況。災害繼續發生的，乙方應每隔5天向甲方報告一次災害情況，直到災害結束。
十二、其它：
1、合同履行期間，雙方發生爭議時應先協商解決。若協商不成，可向項目所在地的人民法院起訴。
2、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。本合同貳份，甲方執壹份，乙方執壹份。
3、本補充協議簽定後，乙方不得以任何理由阻止甲方另外安排其它施工隊伍進度。（如因乙方施工質量、進度、安全文明施工、施工中的配合和服從管理達不到甲方要求等原因，甲方有權安排其它施工單位進場）。
甲方（蓋章）：
乙方（蓋章）：
授權代理人：
授權代理人：
電 話：
電 話：
日 期：
刮膩子施工合同 篇3
發包人： （以下簡稱甲方）
承包人： （以下簡稱乙方）
爲明確雙方責任，保障雙方的利益，保證工程的順利進行，經甲、乙雙方友好協商，就天棚石膏、樓梯間乳膠漆工程事項訂立以下協議。
一、工程概況：
1、工程名稱：某某某某二期工程
2、工程地址：某某市某某路61號某某某某二期工地
3、工程量：（以實際完成面積爲準）
二、工程承包方式、範圍和內容
1、承包方式：乙方以包工包料、包質量、包安全、包管理、包進度方式承包。
2、承包範圍和內容：某某某某二期工程逐棟承包，施工部位爲天棚、柱樑面及樓梯間膩子等所有有關石膏、膩子施工部位。具體部位及施工做法以甲方設計圖紙、設計變更、工作聯繫單及交房標準爲準。
三、本工程採用以下條款按時辦理工程結算：
1、單價: 石膏 16 元/m2，樓梯間乳膠漆 23 元/m2 （含所有施工用材料、按實際施工面積計算）。以上價格包含施工的措施費（如：材料水平和垂直運輸、架體、三級配電箱、電線電纜、必要的工具、安全文明施工管理費、基層打磨、垃圾清理費等）。
四、工程款支付辦法及工程結算：
1、雙方商定本合同價款=固定單價（本合同約定單價）×實際施工面積。
2、工程進度款支付辦法：每月25日按照已完工程量的50%支付工程款，全部完工支付至工程總價的80%，驗收通過後7天內付清。
五、 工程工期：
合同生效後 2 日內原材料及工人進場，進場後施工進度按甲方制定的的進度計劃完成。如因乙方原因造成工期延後，按照1000元/天進行處罰，累計延誤工期超過5天，乙方無條件自動出場，並承擔由此而產生的經濟及法律責任。因甲方原因，如停水停電造成的停工，工期可順延。
六、 工程質量：
1、乙方必須嚴格按照甲方認可的樣板顏色進行施工，在施工前，材質及顏色須得到甲方的認可，否則所造成的損失由乙方負責，並接受甲方工地代表和監理的監督。
2、乙方需按約定採購材料，符合圖紙要求和國家規定標準，並提供產品合格證、使用說明書、性能檢測報告等，所購材料經甲方、監理方檢查確認後，乙方纔能施工使用，不符合要求的，乙方負責運出施工場地並重新採購.
3、甲乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應予承認。若甲方要求複驗時，乙方應按要求辦理複驗。若複驗不合格，其複驗及返工費用由乙方承當，工期不予順延。
4、 由於乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不予順延。
七、 安全文明施工：
1、乙方提供的施工工藝應符合《建築安裝工人安全操作規範》。
2、乙方在施工期間應嚴格遵守《建築安裝工程安全技術規程》、《建築安裝工人安全造作規程》和其他相關的法規、規範。
3、乙方所有進場人員必須按照《安全操作規定》認真執行、落實責任和各項管理措施，加強督促檢查，搞好安全生產。所有進場人員如身體不健康,或有不健康的面容,甲方有權其工人無條件退場。
4、乙方在施工過程中必須接受甲方相關人員的安全監督和檢查，一經發現乙方人員有違反安全操作的現象，給予口頭警告，嚴重者採取現場罰款50—100元，罰款金額在結算中扣出，且由於乙方違反操作規程造成本人和他人的傷害，其後果及損失將由乙方負責。
5、在施工過程中如出現安全事故，乙方承擔一切相關責任。
八、 竣工驗收：
1、工程施工質量標準：達到合格及合格以上標準要求；必須滿足施工圖上要求的技術標準。
2、乙方必須認真按照施工標準、規範和設計圖紙要求以及甲方技術交底內容施工，隨時接受甲方的檢查檢驗，若乙方未按規範施工，一經發現，乙方必須按甲方的要求返工，直到符合約定標準，返工所造成的費用概由乙方負責，工期不予順延，並接受相關部門的處罰。
九、甲方工作：
1、甲方提供本工程相關的施工圖紙。
2、提供乙方施工所需用水、電源，提供設備材料放置場地。
3、協助協調主體施工各方的關係及對工程工序的整體調度。
4、對乙方施工的工程，甲方工地代表負責進行監督，對不合格的工程（工序）甲方有權責令其返工或停工，因此造成的經濟損失由乙方承擔。
十、乙方工作：
1、熟悉施工圖紙，按圖施工，並自行負責場內的各種水平和垂直運輸。
2、嚴格遵守安全施工、防火等規範和制度，承擔施工中造成的事故責任和費用；做好現場自身範圍內的保衛和垃圾清理等工作。
3、工程竣工驗收交付甲方前，乙方承擔材料設備和工程成品的保管責任，保管期間發生丟失或損壞，乙方承擔重置和修復責任。甲方提前使用發生的損壞，由乙方進行維修，材料費用由甲方承擔。
4、因施工需要，乙方須對建築物某些局部結構、設施或設備管線等進行破壞性施工的，應與甲方協商，經甲方同意後方可施工，並在甲方要求的時間內恢復原狀。
5、乙方的施工隊伍必須遵守國家相關規定，服從甲方的現場管理安排，使施工能正常進行；施工現場出現打架鬥毆、聚衆鬧事等事件，每出現一次，甲方有權對乙方處以人民幣500元/次的罰款。
十一、違約責任：
1、合同簽訂生效後，合同的任何變動均需雙方協商後以書面形式確定，一方擅自變更或終止合同,則需向守約方支付合同結算總價的20%作爲違約金，並賠償由此給守約方造成的損失。
2、未經甲方同意，乙方擅自拆改建築物結構或設備管線等，承擔由此造成的經濟損失
和事故責任（包括罰款）。
3、乙方未按約定交付各類資料，經甲方一次催告後5日內仍不移交齊全的，視乙方延誤工期，按本合同有關工期延誤違約條款處理，並仍有交付資料的義務。
4、本合同簽訂後，未經甲方同意，乙方不得轉包工程。否則，乙方賠償由此給甲方造成的損失。
5、乙方違反本合同約定而需要承擔的違約金和賠償金等款項，甲方均有權直接從工程款中扣收，不足部分由乙方另行支付。
6、雙方均不需對不可抗力因素造成的損害承擔責任。不可抗力發生之後，乙方應迅速採取措施，儘量減少損失，並在24小時內向甲方通報災害情況。災害繼續發生的，乙方應每隔5天向甲方報告一次災害情況，直到災害結束。
十二、其它：
1、合同履行期間，雙方發生爭議時應先協商解決。若協商不成，可向項目所在地的人民法院起訴。
2、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。本合同貳份，甲方執壹份，乙方執壹份。
3、本補充協議簽定後，乙方不得以任何理由阻止甲方另外安排其它施工隊伍進度。（如因乙方施工質量、進度、安全文明施工、施工中的配合和服從管理達不到甲方要求等原因，甲方有權安排其它施工單位進場）。
甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：
授權代理人： 授權代理人：
電 話：電 話：
日 期： 日 期：
評論（0）