加工零部件承攬合同(精選6篇)

加工零部件承攬合同 篇1

  甲方: (定作方)

  乙方: (承攬方)

  乙方是爲甲方加工 _____________所需零部件的生產廠家,雙方本着互惠互利,友好合作的原則,爲明確雙方權利和義務,特訂立本合同。

  一、 本合同所指加工行爲是:

  甲方向乙方下達加工訂單,由乙方按照甲方提供之加工圖紙、技術指標、質量標準、驗收標準及其它約定條件,加工產品並送貨至甲方指定地點,經甲方驗收合格後,甲方支付加工費給乙方的行爲。

  二、 本合同所指加工之零部件見下表:

  甲方企業物料代碼 產品品名 、規格 單位 單價 備 注

  1. 根據生產實際情況,增加上表以外的同類型零部件加工,雙方可簽訂補充協議。

  2. 本合同所指加工之零部件以下簡稱“加工零部件”

  三、 加工零部件的技術標準(包括質量要求):

  甲方企業物料代碼 產品品名 規格 技術標準或要求

  備 注

  四、 加工零部件價格及加工費的確定:

  1. 乙方加工零部件的價格,由雙方依據《報價覈算表》確認,該價格自確認之日起生效。因市場價格的變動或其它原因,需要調整價格的,按該程序重新確認,之前仍按原價格執行。

  2. 爲確保甲乙雙方長期有效的合作關係,乙方提供給甲方的加工零部件必須最具市場競爭力。如乙方銷售與加工零部件類似的產品給其它客戶,則乙方必須保證加工零部件與這些類似產品相比價格最低;在其它廠家能以比乙方更低的價格提供相同質量的加工零部件時,甲方有權要求乙方在保證質量的前提下,將價格調整到與其它廠家相同或更低。乙方在甲方提出要求之日起15天內不予調整價格也不能合理說明原因的,甲方可以終止本合同的履行。

  3. 加工費計算方法:

  (1) 對甲方提供的原材料、零部件,應在覈定加工零部件價格基礎上,扣除甲方提供之原材料、零部件價格,餘額爲乙方的加工費。

  (2) 由甲方提供原材料、零部件的,乙方必須按照甲方規定的程序到甲方指定倉庫辦理領料手續,領取物料並按照甲方規定之原材料、零部件損耗標準進行加工,超過規定標準,造成甲方原材料、零部件損失的,甲方有權直接從乙方加工費中扣除。

  五、 加工訂貨:

  1. 甲方向乙方下達訂單,乙方接受:

  (1) 甲方以傳真或電腦下單(下同)的形式向乙方發出《委外加工生產通知單》訂貨,乙方確認訂單的具體要求後回傳,該訂單作爲甲方向乙方訂貨的依據。

  (2) 電話通知訂貨。但訂購的貨值或甲方提供給乙方加工的材料貨值必須在5000元人民幣以下,同時,甲方必須填寫《電話通知訂貨記錄》,作爲電話訂貨或更改訂單的原始記錄憑證。

  2. 因甲方的生產計劃變動,要求更改訂貨時,乙方接受:

  (1) 甲方向乙方發出《加工訂單更改通知單》或取消原《委外加工生產通知單》從新發出《委外加工生產通知單》,乙方確認後回傳。

  (2) 電話通知更改。但更改的貨值必須在5000元人民幣以下。

  3. 如甲方通知取消訂單:

  (1) 訂貨當天通知取消的,訂單取消。

  (2) 在一箇貨期段內(非訂貨當天)通知取消的,乙方在接到通知時應立刻停止該訂單的生產,並將己生產數量如實反映甲方,經覈實是在乙方生產力範圍內的數量,甲方僅負責安排此數量已生產的加工零部件的使用,協助乙方消化爲該訂單生產的正常備料。

  4. 乙方需領用甲方提供的原材料、零部件,於訂單下達之日,憑甲方訂單按本合同第三條規定辦理領料手續。

  六、 加工零部件的包裝、運輸與交貨:

  1. 加工零部件的包裝,按甲方企業技術規定執行:_______________________________;

  2. 包裝物標識規定:_________________________________________________________;

  3. 如某加工零部件沒有甲方的企業技術規定則按國家有關規定或採用適宜運輸與保證質量的包裝。

  4. 乙方必須按合同及訂貨單的要求將加工零部件送至甲方指定倉庫,運輸、裝卸費用自負。送貨時應包裝完整,標識明確,規格統一,並在送貨單上註明甲方制訂的物料碼、名稱規格、數量、單位及生產廠的合格證。

  5. 甲方收到乙方的加工零部件時,經檢驗合格開具合格檢驗報告後,開具《收料單》。

  6. 甲方負責乙方要求回收的加工零部件包裝物的保護並統一地點存放。乙方應在七(7)天內將加工零部件的包裝物運走,否則,對包裝物的任何問題甲方不負責。

  七、 雙方就合同產品所需模具,約定如下:

  1. 圖紙的設計與提供:乙方進行圖紙的設計開發,圖紙及技術資料需經甲方確認,費用由乙方承擔。

  2. 模具的製造及其費用承擔:由乙方承擔;

  3. 模具的驗收及其標準:由甲方或甲方確認的圖紙及零件檢驗標準確定。

  4. 模具的使用、維修、保養及費用承擔:由乙方承擔;

  5. 模具的知識產權:甲方所有;

  6. 模具的所有權:甲方所有。

  八、 知識產權保護

  1. 按照雙方簽訂的《知識產權保護協議》規定執行,有商標許可的,還須簽訂《商標使用許可合同》。

  九、 產品技術、質量標準與控制

  1. 合同生效後 日內,甲方應向乙方提供相關圖紙、檢驗標準及下列文件、資料:

  (1)

  (2)

  (3)

  2. 產品質量控制:

  (1) 乙方須先按甲方提供的相關資料、首樣等要求,製作樣品,並經甲方檢驗合格後,進行小批量生產。小批量產品質量經甲方檢測合格確認後,才能進入批量生產。

  (2) 甲方有權向乙方派駐技術管理人員並對乙方的產品、材料、零部件及生產裝配過程隨時進行抽檢;乙方應予配合,並免費安排住宿。甲方及時將每次抽檢、驗收結果通報乙方,以幫助乙方解決質量問題。

  (3) 甲方原則上每年一次派具內審資格人員對乙方的質保體系進行檢查評審,並出具由甲方管理者代表簽發的審廠報告,乙方有責任按照質保體系要求配合甲方進行工廠審查,並對甲方提出的不合格項目及時進行整改。甲方針對乙方質保體系中的不合格項進行二次評審,如仍未達到要求,則可中止或終止本合同。

  (4) 乙方同意將加工零部件之主要原材料及關鍵零配件供應商名單及價格之詳細書面資料送甲方備案,乙方更改零配件及其供應商前必須經甲方書面確認並報甲方備案。乙方已通過3C認證的產品品種,零部件不得更改。

  (5) 一般情況下,乙方可在甲方推薦的供應商範圍內選擇,也可選擇符合甲方質量要求的其它供應商,但應向甲方提供該供應商生產的關鍵零配件足夠檢驗數量的樣品,經甲方檢測合格並書面確認、封樣交甲方後,方可採購併投入生產。

  (6) 雖然甲方根據經驗或樣品檢測結果向乙方推薦供應商,或者同意了乙方選定的供應商,或者借甲方名義採購原材料、零配件後向乙方提供,或對加工零部件進行了檢驗。但是甲方的認可或受託購買行爲並不代表乙方進貨質量控制責任的免除,由乙方對所採購零配部件的質量承擔責任。雖然甲方進行了上述質量檢驗與控制活動,但甲方不對加工零部件的質量承擔任何責任,由乙方承擔全部的產品質量責任。

  3. 質量整改

  (1) 同一型號的加工零部件,乙方若連續出現二次不合格,甲方可發出整改通知書,並可應乙方要求,派出技術檢驗人員予以幫助,但其費用由乙方支出,經整改仍不合格的,甲方有權終止與乙方之間的合同履行。

  4. 產品技術、質量與控制,不合格品與產品質量事故的處理適用雙方簽訂的《質量保證協議書》。

  十、 加工費的結算

  1. 加工費的結算方式爲:每月二十五(25)日前結清截止上月二十五(25)日檢驗合格的加工零部件之加工費,扣除加工費__________作爲質量保證金,乙方根據餘額開具發票,甲方以三(3)個月承兌匯票的方式支付加工費(乙方如要求將承兌方式改爲現匯支付,由乙方不低於月息0.28%貼息給甲方)。

  2. 質量保證金於雙方終止業務來往的 年內結清。第一年結算_______%,第二年結算________%,第三年結算____________%。

  十一、 驗收方法

  1. 甲方自合同物料入庫之日起七個工作日內完成驗收,驗收標準與手段按照本合同第三條的規定或行業通行標準或國家標準執行。雙方如對質量問題產生爭議的,按甲方所在地質量監督檢查機關檢測結果爲準。

  十二、 對加工零部件提出異議的時間和辦法

  1. 甲方在驗收過程中,如果發現加工零部件的品種、型號、規格、花色和質量不符合規定,應妥爲保管並在 天內向乙方提出書面異議。書面異議中,應說明合同號、運單號、車或船隻、發貨和到貨日期;不符合規定的加工零部件的名稱、型號、規格、花色、標誌、牌號、批號、合格證或質量保證書號、數量、包裝、檢驗方法和檢驗情況;提出不符合規定的加工零部件的處理意見。在付款期內,甲方有權拒付不符合合同規定部分的貨款。

  2. 乙方在接到需方書面異議後,應在___________天內負責處理,否則即視爲默認甲方提出的異議和處理意見。

  3. 加工零部件在用於甲方生產的過程中出現質量問題,乙方應對此負全部責任,甲方負責協助。造成甲方無法正常使用的加工零部件,乙方應負責退、換。由此引起所涉及之加工費無法按時付款的,甲方不承擔任何責任,但由此造成甲方不能生產或延誤的,其損失由乙方承擔賠償責任。

  4. 加工零部件出現售後質量問題的,由甲方將存在問題的產品提交甲方所在地質量監督檢查機關檢測,報告確認屬乙方責任的,由乙方承擔全部責任。

  十三、 乙方違約責任:

  1. 乙方不能按時、按質、按量交貨的,根據不同情況進行處理,具體如下:

  (1) 因質量問題批次檢驗不合格退貨的,扣罰當批貨值的5%,但不低於500元,不高於5000元;在甲方通知乙方後,乙方做出返工、挑選、重新生產或其它手段在原訂單要求的交貨期內重新提交合格之加工零部件;不能在原訂單要求的交貨期內重新提交合格之加工零部件品的,應及時知會甲方,並按第(4)條接受扣罰。

  (2) 因質量問題批次檢驗不合格讓步接收的,扣除當批貨值的10%;

  (3) 因批次或零星不合格(料廢)造成停工、返工或全檢的,按未能按期按量交貨造成停工處理,按50元/工時累計扣罰,物料損失由乙方負責;

  (4) 未能按期、按量交貨或不合格造成計劃調整的,扣罰違約金3000元/次;

  (5) 未能按期、按量交貨或不合格造成出貨延誤,批次或零星不合格(料廢)造成出貨延誤的,扣罰違約金5000元/次,損失另計;

  (6) 故意將不合格的加工零部件混放在合格品中,或明知是不合格品卻冒充合格品的,扣罰20000元以上的違約金,情節嚴重的除罰款外取消供應商資格;

  (7) 未經確認,私自更換、更改原材料、零部件規格型號或供應廠家,扣罰20000元以上的違約金,情節嚴重的除罰款外取消供應商資格;

  (8) 送貨實物數量或重量不足,扣除欠貨價值10~100倍的違約金;

  2. 乙方所交的加工零部件品種、型號、規格、花色、質量不符合合同規定的,除按以上進行扣罰,乙方還必須負責包換或包修,並承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。乙方不能修理或者不能調換的按不能交貨處理。

  3. 乙方因加工零部件的包裝不符合合同規定,除按以上進行扣罰,乙方必須返修或重新包裝的,乙方應負責返修或重新包裝,並承擔支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應當償付甲方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合規定造成加工零部件損壞或滅失的,乙方應當負責賠償。

  4. 乙方提前交貨的、多交的和品種、型號、規格、花色、質量不符合合同規定的加工零部件,甲方在代保管期內實際支付的保管、保養等費用以及非因甲方保管不善而發生的損失,由乙方承擔。

  5. 乙方提前交貨的,甲方接貨後,仍可按合同規定的交貨時間付款;合同規定自提的,甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的,乙方應在發貨前與甲方協商的,甲方仍需要的,乙方應照數補交,並負逾期交貨責任;甲方不再需要的,應當在接到乙方通知後15天內通知乙方,並自動解除乙方未按時完成部份的訂購計劃。

  6. 加工零部件錯發到貨地點或接貨人的,乙方除負責應運交合同規定的到貨地點或接貨人外,還應承擔甲方因此多支付的一切實際費用和逾期交貨的違約金,並承擔由此增加的費用。

  十四、 甲方的違約責任

  1. 甲方逾期付款的,應按照中國人民銀行有關延期付款的規定向乙方償付逾期付款的利息。

  2. 甲方無正當理由拒絕接貨的,應當承擔由此造成的損失;甲方如錯填到貨地點或接貨人,應當承擔乙方因此所受的損失。

  十五、 合同的變更、解除:

  1. 合同期內,甲乙任何一方經協商一致均可變更或解除本合同。如有《民法典》第94條規定的解除合同條件的情況出現,均可解除合同。

  2. 乙方連續或累計二個月未能按時交貨的,或生產的合同產品發生重大質量事故的,甲方有權解除本合同,並有權要求乙方賠償由此給甲方造成的損失。

  3. 合同因任何原因而解除,乙方應在30天內將甲方所有爲履行本合同而提供乙方使用的物品和材料,包括但不限於模具、商標標識、技術資料、供應商名單等,歸還甲方。

  十六、 不可抗力

  1. 甲乙雙方的任何一方由於不可抗力的原因不能履行合同時,應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由,在取得有關主管機關證明以後,允許延期履行、部分履行或者不履行合同,並根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。

  十七、 其他

  1. 按本合同規定應該償付的違約金、賠償金、保管保養費和各種經濟損失,應當在明確責任後十天內,按銀行規定的結算辦法付清,否則按逾期付款處理。但任何一方不得自行扣發加工零部件或其他貨物來充抵。

  2. 本合同一式叄份,甲方二份,乙方一份。經雙方簽字並加蓋合同專用章後生效,有效期自______年____月____日到____年____月____日,或終止於合同完全履行或其他解除事由出現時。

  3. 執行本合同發生爭議,由雙方協商解決。協商不成,雙方同意由甲方所在地人民法院管轄。

  4. 雙方簽訂的《質量保證協議》、《業務交往若干問題備忘錄》、《商標使用管理合同》、《知識產權保護協議》爲本合同的附件。

  十八、 其他需約定事項:

  1. ____________________________________________________________________________

  2. ____________________________________________________________________________

  3. ____________________________________________________________________________

  4. ____________________________________________________________________________

  5. ____________________________________________________________________________

  甲方: 乙方:

  授權代表: 授權代表:

  日期:____年____月____日 日期:_____年_____月____日

加工零部件承攬合同 篇2

  甲方:______________(定做方)

  電話:______________

  乙方:__________________(承攬方)

  電話:______________

  加工水晶琥珀畫,雙方本着互惠互利,協商一致的原則,達成合同條款如下:

  一、甲方權利和義務

  1、合同簽定後,甲方爲乙方免費提供產品樣本圖案。天然彩沙、鍍金線及專用工具,乙方自購。如在本廠購買材料,由於乙方個人原因,不能繼續做畫,爲保證本廠產品質量,材料不退。

  2、甲方對乙方產品負責回收並以現金支付加工費(___元/M2),拒收任何原因的半成品和不合格產品。

  __二、乙方的權利和義務

  1、通過考察同意後,自願購買材料。如產品質量問題,乙方自己負責。

  2、乙方需按甲方提供的樣本、限本人製作,如私自組織人員加工,技術轉讓,需經廠方同意方可進行,否則按違約處理。

  二、違約條款

  1、甲方違背合同第一條(2款)時以(550元/M2)的1倍支付乙方違約金。

  2、乙方外購材料摻雜使假,私自技術轉讓時,按每平方米___元的1倍支付甲方違約金。

  四、本合同有效期____月,__年____月____日起至__年____月____日止。

  本合同期瞞後,乙方申請,甲方有權依據生產定單續簽或終止合同。

  五、本合同一式兩份,並有驗收標準爲合同附屬文件,甲、乙雙方各執一份,自簽字蓋章之日起生效。

  甲方:____________________________

  乙方:____________________

  __________年______月______日

加工零部件承攬合同 篇3

  委託方:_________紡織器材廠

  承攬方:_____________電鍍廠

  1.加工的項目、產品名稱、規格________數量________價格、交貨期:

  2.質量標準:乙方根據甲方提供圖紙規定的技術要求和質量標準進行加工。

  在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____,但損壞件必須歸還甲方。

  3.原料供應:加工用鋅塊由甲方供應。

  4.交貨方式:由乙方負責往返運輸,運費由乙方自負。

  5.質量驗收方法:完成加工後由甲方按質量標準驗收。

  6.結算方式:____________________。

  7.違約責任:甲方委託乙方加工鍍鋅、淬火等,乙方應按規定日期完成;

  逾期由乙方負擔甲方的經濟損失,每天按加工產品總值千分之______交納罰金。

  甲方未按規定的時間和數量交付乙方加工物品,因而造成乙方停工損失,應按實際損失賠償。

  甲方:____________紡織器材廠

  法定代表人:________

  地址:______________________

  銀行帳號:__________________

  乙方:________________電鍍廠

  法定代表人:________

  地址:______________________

  銀行帳號:__________________

  ________年________月______日

加工零部件承攬合同 篇4

  合同編號:

  訂立合同雙方:

  定作人:(以下簡稱甲方)

  定作人法定代表(負責)人:

  簽約人:

  定作人承辦單位:

  聯絡人:

  聯繫電話:

  定作人機構地址:

  傳真電話:

  承攬人:(以下簡稱乙方)

  承攬人法定代表(負責)人:

  簽約人:

  承攬人營業執照:

  生產報刊亭許可證明:

  承攬人機構地址:

  聯繫人:聯繫電話:

  銀行開戶許可證:

  開戶行:

  賬戶:

  根據《_____》以及我國現行的有關法律、法規,按省局要求,雙方議定乙方承攬甲方報刊亭的加工與安裝,此項承攬合同雙方本着平等、公平、互惠的原則,訂立如下合同條款:

  第一條標的

  乙方承攬甲方所需報刊亭的加工與安裝合同標的額爲:_____萬元。

  第二條製作報刊亭的數量、規格、價格(價款單位:每個/人民幣萬元)

  1、

  2、

  3、

  注:整個承攬加工合同按每個報刊亭的單價爲結算價,該結算價格含:包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關的稅費。

  第三條加工、製作與安裝、要求

  1、報刊亭安裝後穩定、可靠,空間利用充分,使用面積不小於_____平米。

  2、使用材料:所有外表面使用大於_____mm厚不鏽鋼板,結構採用不鏽鋼柱、不鏽鋼方鋼骨架,透明部分不少於_____%,使用_____mm弧型熱彎加強度有機玻璃,頂部硬塑料玻璃鋼壓模一次成型,內設圖書報刊架。附件包括:推拉窗、電源接線板、電錶一塊,藍色陽光板封頂,並有通風口一處。

  第四條驗收標準和方法

  ①、乙方將報刊亭樣品(按照甲方要求的規格、材質)製作成品後,交甲方進行初驗,初驗合格後方可生產。

  ②、甲方驗收採用樣品驗收與成品交付驗收相對比,也可採取隨機抽驗。

  第五條交貨時間和地點及包裝運輸要求

  ①、交貨時間:乙方必須保證在_____年_____月_____日前全部交貨。

  ②、交貨地點:乙方負責送到甲方指定的安裝位置,並安裝完畢。

  ③、包裝運輸:乙方在交貨時,應對成品進行包裝,並保證信報箱在運輸過程中不被損壞,如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。

  第六條報刊亭安裝及驗收與售後服務

  ①、乙方對製作的報刊亭進行安裝;

  ②、經乙方安裝的報刊亭,必須經甲方驗收,遇有驗收不合格的,乙方應在_____日內予以整改,不予整改、或兩次整改不合格的甲方按該報刊亭價值扣除_____%做爲另行維修費用,並不返還乙方(按雙方預定的標準和技術要求驗收);

  ④、乙方承諾對甲方使用的報刊亭進行終身維護。

  第七條結算方式、期限及安裝費用

  ①、甲、乙雙方簽訂的合同生效後15日內,甲方應向乙方指定的賬戶撥付合同標的額30%的預付款。

  ②、乙方交貨後15日內,甲方再向乙方賬戶撥付合同標的額30%的價款,累積達到合同標的額的60%。

  ③、乙方按期安裝完畢,並經甲方驗收合格後15日內,甲方再向乙方指定的賬戶撥付合同標的額35%的價款,累積達到合同標的額的95%。

  ④、剩餘的合同標的額5%(_____元)價款,作爲乙方向甲方預留的質量保證金,一年後經甲方正常使用確無質量問題,甲方主動將乙方剩餘的質量保證金,一次性撥付乙方。

  第八條甲方違約責任

  ①、甲方在乙方爲其製作報刊亭期間隨意改變數量或到貨無故拒收,甲方支付乙方合同的標的額_____ ‰的違約金;

  ②、甲方未按合同規定時限向乙方撥付貨款,每逾期一天,除補交貨款外,應向乙方支付_____ ‰的違約金。

  第九條乙方違約責任

  ①、乙方未按甲方的質量要求,隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規定的原材料、偷工減料、以次充好等,甲方除按質論價外,甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除_____‰違約金;

  ②、乙方不得以任何方式轉包或分包,如發現轉包或分包,甲方有權終止合同,由此造成的.經濟損失由乙方承擔;

  ③、乙方未按合同要求的時間交付報刊亭,每逾期一天,甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除_____ ‰的違約金。

  第十條糾紛的處理

  當事人從下列兩種方式中選擇第_____種方式,作爲本合同爭議的解決方式。

  ①、因履行本合同發生的爭議,由當事人協商解決,協商不成的,提交邯鄲_____委員會_____;

  ②、因履行本合同發生的爭議,由當事人協商解決,協商不成的,依法向人民法院起訴。

  第十一條附則

  ①、本合同一式四份,甲、乙雙方各執兩份,自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間,甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。

  ②、合同執行過程中甲、乙雙方對具體制作報刊亭數量有變更的以書面文字通知爲準,口頭通知無效,報刊亭規格的變動以雙方共同協商後,作出

  補充條款爲準,補充條款與本合同具有同等效力。

  甲方:

  乙方:

  簽約人:

  簽約人:

  簽約地點:

  簽約日期:

加工零部件承攬合同 篇5

  甲方:__________

  乙方:__________

  第一條 加工成品

  第二條 加工成品質量要求

  第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量

  1、(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規定選用原材料,並接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

  2、(用定作方原材料完成工作的,應當明確規定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。

  3、交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規定執行。

  第四條 技術資料、圖紙提供辦法

  1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回覆,提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答覆,有權停止工作,並及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。

  2、承攬方對於承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的複製品。

  3、定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

  甲方:__________

  乙方:__________

  時間:__________

加工零部件承攬合同 篇6

  (一)案件基本事實

  __年月至今,印務公司與生物公司簽訂加工承攬合同,約定由印務公司爲生物公司印刷包裝盒和產品說明書等物品。合同對品名、數量、金額、驗收、結算等事項以及違約責任和糾紛的處理方式進行了詳細的約定。

  簽約後,印務公司依約完成印刷工作,並及時送達合同指定地點交生物公司驗收入庫。但生物公司只支付少量報酬,餘款二十多萬元(具體金額有待進一步覈算)一直拖延未予支付。

  (二)對雙方權利義務關係的分析

  1、雙方承攬合同關係合法有效,對此不應有異議。

  2、印務公司完成工作,生物公司應支付相應報酬。具體金額有待細查。

  3、生物公司逾期支付報酬,應承擔違約責任。

  按合同第十一條第5項規定,生物公司應按銀行逾期借款利息償付違約金。由於生物公司的付款系根據定作情況分期履行,而且生物公司曾間歇性地少量支付。因此違約金的處理應在詳細調查的基礎上,結合合同約定以及法律規定作出盡可能有利於印務公司的解釋和計算。

  (三)對本案的預期

  由於生物公司的違約事實較爲明確,在協商不成的情況下,起訴至法院應能得到判決支持。但同時應注意:

  1、精密做好生物公司的財產調查工作,確定其償付能力,必要時可要求專業調查公司的參與;

  2、爲爭取印務公司的利益化,同時減少訴訟過程中的爭議,在訴前還應做好證據的詳盡收集等準備工作。

  合同編號:________

  定作方:_________(甲方)

  承攬方:________(乙方)

  簽訂日期:____年__月__日

  簽訂地點:__________

聲明:本站所有文章,如無特殊說明或標注,均為本站原創發佈。 任何個人或組織,在未征得本站同意時,禁止複製、盜用、採集、發佈本站內容到任何網站、書籍等各類媒體平臺。 如若本站內容侵犯了原著者的合法權益,可聯繫我們進行處理。