承攬合同(精選33篇)
承攬合同 篇1
建設單位:(以下簡稱甲方)
施工單位:(以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,爲明確雙方在承攬製作、安裝過程中的權利、義務,經雙方協商同意後簽訂本合同。
第一條工程概況及承包範圍
一、工程名稱:
二、工程地點:
三、工程範圍和內容:
1、承包範圍:
2、工程建築面積:
3、結構:———————————-
4、層數、建築高度:詳見經甲方單位審覈通過的施工圖
5、其他:本合同價包括土建、鋼結構,圍牆,地坪,
第二條合同價款及調整
一、工程合同價款採用固定合同,
總造價爲(大寫):人民幣: 萬元 , (大寫)
二、雙方約定合同價款的其他調整因素:
1、調整方式:
(1)遇業主方要求或設計規範要求比原業主方認可方案增加的工程內容。
(2)遇業主方要求施工圖範圍以外增加的工程內容。
(3)遇業主方要求因圖紙變更而增加的工程內容。以上各項經業主或監理簽證後予以調整。
2、調整原則:
(1)合同報價書已有相同項目的,按該項目的單價同比例下浮後執行。
(2)合同報價書中無相同項目的,以市場信息價爲基礎或參照本合同報價書而確定該項目的單價。
(3)工程量增減的計算方法按國家現行規定執行。
(4)增加的工程量務必確定增加價款。
三、本工程最終結算價款爲:固定合同價+追加合同價款+現場簽證與圖紙變更(補充協議或工程聯繫單)。
第三條合同價款的支付與結算
一、工程款支付:
1、合同簽訂之日進入施工現場3日內,甲方支付合同總價的%預付款,場平基礎完工後3日內,甲方支付該工程合同總價的%進度款。
2、乙方土建完工甲方支付土建已完工程量的%,甲方在接到乙方遞交結算文件當日起7日內審覈完畢,如未審覈代表甲方已確認並在14日內付清餘款 (即工程竣工結算經甲乙雙方簽字確認並移交資料後支付至竣工結算價的97%),剩餘3%作爲工程質保金,質保金在工程竣工後滿1年內付清,以竣工通知書日期爲準。
3、前述合同總價係指合同簽訂時確定的工程總造價,如工程總造價在合同履行中按約定作增減時,支付金額作相應增減。
二、結算:
1、乙方在工程竣工報告經甲方認可後的7日內向甲方提交工程結算報告及資料。
2、工程最終造價按本合同第二條關於造價的約定和其他相關條款約定的方式、方法結算。遇本合同無約定的,按國家合同法有關規定實施。
3、甲方自收到乙方的結算報告及結算資料後7日內給予確認或提出修改意見。
4、甲方與乙方對變更部分工程款結算髮生爭議時應協商解決;協商不成的可委託雙方都認可的審價機構審價確定。
第四條工程期限
一、根據工程實際情況,約定工程總工期爲天,其中安裝工期爲工作日,工期起點以甲方向乙方下達開工報告爲準。計劃進場日期年月日,具體進場日期甲方應提前5天書面通知乙方,特殊狀況需要延期,甲方也應提前5天通知乙方。
二、如遇下列情況,經甲方現場代表簽證後,工期相應順延:
1、按施工準備規定要求,不能提供壓實平整的施工場地,水源、電源、道路未能接通,障礙物未能清除,影響進場施工時;
2、工程量變化、設計變更或提供的工程地質資料不準而影響進度時;
3、在施工中因連續停電、停水8小時以上或連續間歇性停水、停電每週累計超過24小時,影響正常施工時;
4、人力不可抗拒的因素而延誤工期;
5、其它因甲方不可預見原因造成的中途停工。
第五條施工準備
甲方:
1、xx年xx月xx日前做好建築紅線以外的“三通一平”,負責紅線外進場道路的維修,並接到施工現場。
2、xx年xx月xx日前,負責接通施工現場的施工用水源、電源、變壓器,要求滿足施工用水、用電量的需要。(水電由乙方單獨設立分表,從土建單位指定的位置接出水電源)。做好紅線以內的場地平整及壓實、拆遷障礙物等工作,並提供相應的資料。
3、甲方負責設計時,合同簽訂後3天內(以收籤最後一張圖紙爲準)提供完整的建築安裝施工圖及有關施工技術資料。
4、組織甲、乙方和設計單位及有關部門參加施工圖交底,並做好三方簽署的交底會審紀要,在7日內分送有關單位,並在7日內提供會審紀要和修改後的施工圖(甲方供圖時)。
5、提供本工程前期施工資料,辦妥土建交驗手續;協助乙方辦理現場施工人員暫住證等及其它甲方應該辦理的手續。
6、甲方應在施工準備期屆滿前完成前述工作,並向乙方發出進場施工的書面通知。
乙方:
1、在由乙方提供設計時,本合同簽訂之日起3 日內,甲方應向乙方提供有關技術資料,並保證資料數據真實、準確。
2、由乙方提供設計時,在本合同簽訂之日起3 日內,通知甲方出面組織施工圖會審和交底會議,會後3 日內,由甲方書面提出會審紀要和修改決定交乙方修改設計並報原設計單位審覈。
3、編制施工組織設計或施工方案,組織施工管理人員和材料、施工機械進場。
4、提供辦理建築施工許可證的有關資料,配合甲方代表的現場管理。
5、構件已製作,具備發運安裝條件時,乙方應書面通知甲方,準備進場安裝。
第六條雙方的職責
甲方的職責
1、甲方委派同志爲駐工地代表,具體行使下列權力、職責:
(1)下達的指令、通知由其本人簽字後,以書面形式交給乙方代表,乙方代表在回執上籤署姓名和收到時間後生效;
(2)有權對乙方工程量的增減覈實確認;
(3)有權代表甲方確認設計變更或工程洽商;
(4)有權代表甲方對乙方施工的工程進行驗收。
(5)檢查和監督乙方和監理單位執行合同;
(6)乙方項目負責人及有關人員的調換需事先經其同意;
2、甲方應保證乙方進場施工能順利進行,若在乙方進場施工後,因甲方原因導致乙方不能正常施工,一切責任由甲方承擔。施工場地具備“三通一平”等條件,並在開工後繼續負責解決以上事項的遺留問題。
3、組織乙方和設計單位進行圖紙會審,向乙方進行設計交底。該圖紙會審紀要經甲方或甲方代表確認後,作爲乙方預算、施工、決算的依據。
乙方的職責
1、乙方委派同志爲駐工地代表,具體行使下列權力、職責:
(1)乙方的要求、請求和通知,以書面形式由乙方代表簽字後送交甲方代表,甲方代表在回執上籤署姓名和收到時間後生效。
(2)乙方代表按甲方或甲方代表批准的施工方案,和依據合同發出的指令,組織施工。
2、乙方根據圖紙合同的要求進行施工。
3、遵守地方政府和有關部門的相關規定。
4、乙方按有關規定,採取嚴格的安全防護措施,承擔由於自身安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用,非乙方責任造成安全事故,由責任方承擔有關責任和費用。
第七條施工與設計變更
正式的施工設計圖紙、說明和有關技術資料,作爲製作施工的有效依據,開工前由甲方組織設計交底和三方會審作紀要,作爲施工與結算的補充依據,甲、乙雙方均不得擅自修改,圖紙會審紀要在圖紙會審後7天內各方予以簽字蓋章。
甲方如需設計變更,須在製作前15天由原設計單位作正式修改通知書或修改圖紙,並且費用已經業主確認後,乙方予以實施。重大修改或增加造價時,必須另行協商,簽訂補充協議。如構件已經制作後提出修改,甲方應賠償相應經濟損失。造成工期延誤的,工期順延。
如由乙方提供設計圖紙及有關技術資料的,如甲方需變更設計時,應由甲方正式以書面通知乙方進行設計變更,辦法與上款相同。
經甲方認可的設計變更,發生工程費用變動,工程款按實結算。
第八條安全施工
一、乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定,嚴格按安全標準組織施工,並隨時接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢查,採取必要的安全防護措施,消除事故隱患。由於乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用由乙方承擔。
二、甲方應對其派駐在施工場地的’工作人員進行安全教育,並對他們的安全負責。因甲方原因導致的安全事故,由甲方承擔責任及發生的費用。
三、在乙方進場施工至交付工程的整個期間,甲方人員除工程師和其他指定的工作人員外,未經乙方現場管理人員許可,不得擅自進入施工現場,否則發生人身事故均由甲方負責並承擔費用。
四、甲方應在其認爲必要的處所設立安全警告牌或安全公告欄。
五、乙方在進場施工前應組織全體施工人員進行安全培訓和教育。未經教育培訓,不得上崗作業。
六、發生重大傷亡事故及其他安全事故,乙方應按有關規定立即報告有關部門並通知項目經理,同時按有關部門要求進行處理,費用由事故責任方承擔。
第九條工程質量
一、工程質量標準:合格。
二、對工程的施工安裝質量和其所提供的材料、製作的構件質量負責。
三、乙方必須嚴格按施工圖設計和說明文件及國家有關規範、規程、標準的要求施工。
四、乙方在施工中應自覺接受監理工程師的質量監督,隨時接受監理工程師的檢查。發現工程質量達不到合同約定的標準的應及時整改,包括修理或返工,直至達到約定標準。
五、監理工程師的檢查、檢測不應違反國家或行業規定影響施工正常進行。如違反國家或行業規定檢查、檢測影響乙方施工,影響施工的費用和損失由甲方承擔,並順延工期。
六、乙方應按鋼結構工程質量驗收規範對分項、分部工程質量進行評定。鋼結構工程主構件安裝完工時,應通知監理工程師進行中間結構驗收。驗收合格後進入下一道工序。
七、如乙方在施工中發生質量事故,應及時書面報告監理工程師。一般質量事故的處理結果由監理工程師報質檢部門備案;重大質量事故的處理方案應經設計單位、甲方、質檢部門共同研究決定。
八、自工程竣工驗收合格或視爲合格日起,乙方對工程承擔保修責任,質保金爲合同總價的5%,保修期爲一年。
第十條工程驗收
1、驗收合格的,由甲、乙雙方、監理方等簽字確認。實際竣工日期爲乙方向甲方提交竣工驗收報告之日。
2、驗收不合格,由甲方、乙方和監理工程師形成驗收紀要,明確存在的問題和修改意見及期限。乙方在修改期限完成修改後通知甲方再次驗收,並承擔因此而造成的甲方的損失,工期不予順延,甲方原因由甲方全部承擔,工期順延。
四、特殊原因,在該工程承攬合同中,若幾個單體前後進場或完工時間相隔三個月以上的,甲、乙雙方都可視具體情況書面要求部分單體工程甩項竣工驗收,甲、乙雙方也可另行簽訂甩項竣工協議。
第十一條違約責任
乙方的違約責任
1、主結構工程質量不符合合同和設計要求的,應予返工或修理,承擔其費用。
2、由乙方設計時,因設計錯誤造成返工時,發生的各種費用由乙方自行承擔。
3、乙方的其它違約行爲導致甲方損失的,應按《中華人民共和國合同法》等相關法律規定賠償損失。
4、工程竣工結算經甲乙雙方簽字確認並移交資料後,甲方未按合同約定支付工程尾款,經催告超過28日仍未支付的,欠付工程款自催告之日起按照中國人民銀行發佈的同期同類貸款利率4倍計息。
第十二條解決合同糾紛方式
合同發生爭執,雙方協商解決,協商不成的,向乙方所在地人民法院起訴。
第十三條附則
一、本合同一式陸份,甲方執肆份、乙方執貳份。
二、本合同自雙方代表簽字,加蓋雙方公章或合同專用章即生效。
三、本合同簽訂後,甲、乙雙方如需提出修改時,經雙方協商一致,可以簽訂補充協議,
作爲本合同的補充合同。
第十四條附件
1、屋面的顏色:
2、牆面的顏色:
3、外門顏色:
4、內門顏色
建設單位:承攬單位:
法定代表人: 法定代表人:
委託代理人: 委託代理人:
經辦人: 經辦人:
電話: 開戶銀行:
賬號:
電話:
身份證號:
日期:____年_____月_____日日期:____年_____月_____日
承攬合同 篇2
甲方:(發包方)
乙方:(承包方)
附:身份證複印件電話號碼
本着互相信任的原則,就甲方的工程達成以下協議。
第一條工程概況
裝修施工地點:
2、工期:年 月 日至 年 月 日
本項工程預計費用 元人民幣。
第二條材料供應的約定
甲方提供的材料
乙方必須至少提前三天向甲方提出下一工序需要購買的材料的清單,並註明所需要材料的數量。甲方應按時提供乙方需要的材料。甲方負責採購供應的材料應符合設計要求的合格產品,並應按時供應到現場,甲乙方應辦理交接手續。乙方如發現甲方提供的材料有質量問題或規格差異,應及時向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失,責任由甲方承擔。甲方供應的材料按時抵達現場後,由乙方負責保管,由於保管不當造成的損失,由乙方負責賠償。
2、甲方採購供應的裝飾材料,均應用於本合同規定的裝飾裝修,非經甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方違反此規定,應按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。
乙方自帶施工的必須工具(錐子、切割片等),安全帽、安全帶等,要保證安全性、良好使用性,乙方自行承擔工具維修費和損耗費用。
第三條關於工程質量及驗收的約定
乙方的工程質量應當符合國家的相關質量標準。
2、工程竣工:乙方應提前兩天通知甲方驗收,甲方在接到通知3日內組織驗收,並辦理驗收手續。
第四條有關安全生產和防火等的現場管理約定:
嚴格遵守規定的裝飾裝修施工時間,降低施工噪音,減少環境污染。處理好由於施工帶來的擾民問題及與周圍單位、住戶的關係。
2、未經甲方同意及有關部門批准,施工中不得隨意拆改原建築物結構及各種設備管線。
工程竣工未移交甲方之前,負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
保證裝飾裝修現場的整潔,竣工前做好衛生清掃和處理工作。
負責裝飾裝修所產生垃圾的處理工作,每日至少清潔一次。
乙方如因施工原因需居住在現場,日常用水、用電等必須注意安全,工地發生工傷由乙方負責。
7、乙方應做好施工材料保管工作,禁止閒雜人等進入現場。
8、未經甲方許可,乙方不得攜帶任何甲方供應的裝修材料出門,若發現偷盜現象按材料價格加倍賠償。
第五條關於工程價款、承包內容、施工工藝、結算的約定:
工程款付款方式:
布管驗收合格後支付工錢的%,水電完工後支付%,整體竣工驗收合格後支付%
2、乙方承包內容:(可以選擇)
1)水電開槽、佈線、穿線、埋槽
2)有水電施工過程的垃圾清運(每天現場整理裝袋)
3)水電施工的穿牆、打孔、切割
4)開關面板安裝
5)小五金、馬桶、的’安裝
6、)後期燈具的安裝
工程結算方式:
按實結算:總價結算:元/平米(套內面積)
第六條違約責任:
甲方未按合同約定時間付款的,每逾期一天,甲方向乙方支付的違約金。
2、由於乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方向甲方支付的違約金。
第七條糾紛處理方式:
雙方如對合同執行發生爭議,應通過友好協商解決,如協商無效的,提交合同簽訂地四川省瀘州市龍馬潭區人民法院(機關)訴訟解決。
守約方爲維護自己的權益,向人民法院訴訟,所花費的律師費、誤工費、交通費,都由違約方承擔。
第八條合同的變更和解除:
合同經雙方簽字生效後,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容,應經協商一致後,重新簽訂補充協議。合同簽訂後施工前,一方如要終止合同,應以書面形式提出,並按合同總價款10%支付違約金,並辦理終止合同手續。
2、施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止合同協議,解除本合同。
第九條。其它約定:
因氣候、停電等不可抗力或不可預見因素造成的工期延誤,經雙方確認後可以順延。
2、保修期內由於乙方的施工和產品造成的質量問題由乙方免費維修,在接到甲方通知後48、小時內必須到達現場。由於甲方使用不當或不可抗力或不可遇見原因造成的問題,甲方按實際發生費用支付乙方維修費用。
第十條附則
(一)本合同經甲、乙雙方簽字(蓋章)後生效。
(二)乙方在本合同簽訂後工程不得轉包。
(三)本合同一式兩份,甲、乙雙方各執一份。
(四)合同有效期至。
(五)水電工程保修年,超過保修期乙方來維護甲方應支付相應費用。
(六)合同簽訂地:龍馬潭區王氏大酒店
特別條款:雙方明確知曉本合同爲承攬合同,甲方不承擔乙方以及乙方人員的工資、人身傷害賠償、財物受損賠償等任何法律責任。
甲方簽字(蓋章):
乙方簽字(蓋章):
年 月 日
承攬合同 篇3
供方:_________
需方:_________
經雙方洽談,根據《中華人民共和國合同法》有關規定,特簽訂以下合同:
一、合同內容:
1、辦公桌臺:規格140×70×76cm,附櫃:120×42cm,用_________製作。
2、書櫃:規格140×40×200h。_________爲主材製作。
3、椅子按國家標準的高度配套。
4、以上辦公傢俱的款式按樣板製作。
二、數量、單價及金額:
製作辦公桌椅共_________套,桌臺爲_________元/套,椅子爲_________元/張,_________個_________書櫃,爲_________元/個。總金額:_________元。。
以上價格爲不變價,含稅費、安裝及運費等,需方不再承擔其它任何費用。
三、質量要求:
甲方按乙方要求製作樣板,樣板須經乙方認可並封板,甲方按樣板生產、交貨,如有製作問題由甲方負責修改。
四、加工、售後服務方式:
甲方負責全包工包料,應嚴格按照依照合同規定選用原材料,並接受乙方檢驗。甲方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響辦公傢俱的質量時,乙方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
保修期爲_________年,在保修期內,傢俱出現質量問題,甲方應免費修理。
在保修期內,因同一嚴重質量問題,修理兩次仍達不到標準要求的,憑修理記錄和有關證明,甲方應爲乙方免費調換同規格型號、同樣式的產品。
五、交貨時間及地點:
在_________年_________月_________日前交貨,交貨地點在_________。
產品自交貨之日起90日內,發生嚴重質量問題,乙方可以選擇退貨、換貨或修理。退貨時,應當按原定購價格一次退清貨款。
六、驗收標準及方式:
甲方交貨給乙方進行驗收,驗收以所封樣板爲標準。驗收合格,雙方辦理交接手續。如不合標準,甲方負責修改或更換直至驗收合格爲止。乙方提出小批量的增補,甲方應按原價和乙方提出的交貨時間,保質保量地按時完成。
七、包裝、裝卸、運輸方式及費用:
包裝必須按廠家原包裝標準,裝載必須與運輸方式相符,期間損壞、費用均由甲方負責。包裝不予退還。
八、付款方式及期限:
即貨到驗收合格後付總貨款的90%,扣留10%貨款爲一年期質量保證金。保證金到期無質量問題付清。
九、違約責任:
1、甲方違約責任:
甲方如中途變更訂做,應賠償乙方因此而造成的損失。
甲方如中途廢止合同,應賠償乙方因此造成的’全部經濟損失。
甲方未按合同規定的質量交付傢俱或完成工作,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,應當負責修整或調換,並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後,仍不符合合同規定的,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
甲方未按合同規定包裝傢俱,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,並承擔因此而支付的費用。乙方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,甲方應當償付乙方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規定造成傢俱的毀損、滅失的,由甲方賠償損失。
甲方逾期交付標的物,應當按照合同規定,向乙方償付違約金;合同中無具體規定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向乙方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
甲方實行代運或送貨的標的物,錯發到達地點或接收單位,除按合同規定負責運到指定地點或接收單位外,並承擔因此多付的運雜費和逾期交付標的物的責任。
2、乙方違約責任:
乙方中途變更標的物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。
乙方中途廢止合同,屬甲方提供原材料的,償付甲方的未履行部分價款總值10%-30%的違約金。
乙方如無故超過合同規定期限付款,每推遲一天按合同總額的1%向乙方償付違約金。
超過合同規定期限領取標的物的,除償付違約金外,還應當承擔甲方實際支付的保管、保養費。乙方超過領取期限六個月不領取標的物的,甲方有權將標的物變賣所得價款在扣除報酬、保管、保養費後,退還給乙方;變賣標的物所得少於報酬、保管、保養費時,乙方還應補償不足部分;如標的物不能變賣,應當賠償甲方的損失。
無故拒絕接收標的物,應當賠償甲方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
變更交付標的物地點或接收單位,承擔因此而多支出的費用。
十、甲、乙雙方必須嚴格認真地履行合同,如由於人力不可抗拒的原因而造成不能履行合同,經雙方協商或有關機關證明,可免予承擔經濟責任。
十一、合同雙方在合同履行過程中發生糾紛的,當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
十二、本合同如有未盡事宜,須經雙方協商修訂,協商不成按合同法有關規定執行。
本合同一式貳份,雙方各執一份,自簽字之日起生效。
甲方:_________ 乙方:_________
地址:_________ 地址:_________
甲方代表:_________ 乙方代表:_________
電話號碼:_________ 電話號碼:_________
開戶銀行:_________ 開戶銀行:_________
銀行帳號:_________ 銀行帳號:_________
_________年____月____日 _________年____月____日
簽訂地點:_________ 簽訂地點:_________
承攬合同 篇4
簽訂合同單位:(以下簡稱甲乙方)簽訂條款如下:
1.產品名稱、型號及規格、數量、價格及交貨日期等如下表規定
產品名稱
型號規模單位數量單價(元)總價金額交貨日期及數量十萬千百十元角分合計人民幣(大寫)
2.交貨辦法
(1)交貨地點:
(2)運輸:由甲代辦,但一切運雜費用等由乙負責,甲交運日期即爲交貨日期。
3.付款辦法:
貨物交貨後,供方隨同提單向乙託收或將單據寄交乙方,乙方根據供方單據電匯供方。
4.驗收辦法:
乙應派員到甲倉庫驗收,如不能派員驗收,甲方即按合同規定產品規格數量代爲檢驗。
5.附則
(1)合同如有修改須經雙方同意,雙方另行簽訂合同。
(2)在執行合同期間,如遇市場情況變化或其他原因乙方須在天前通知撤銷加工合同,否則按違約處以罰金賠償對方損失。
(3)本合同須經雙方簽章並鑑證後生效。
(4)本合同正本兩份,雙方各執一份。
(5)貨物運達站
(6)收貨人
(7)合同糾紛的處理甲及代表人: (簽字蓋章) 乙及代表人: (簽字蓋章)
開戶銀行: 開戶銀行:
帳號: 帳號:
電話: 電話:
簽訂日期: 年 月 日
承攬合同 篇5
甲方: 男,漢族, 19xx年X月X日出生,住址:身份證號: 手機:
乙方: ,住址:
法定代表人: 職位:
按照平等互利、團結協作、共同發展的精神,經甲乙雙方友好協商,就雙方共同參與有限公司電纜產業園2#、4#廠房工程項目施工達成如下協議條款:
第一條 總則
1.1本協議爲雙方一次性聯合協議。協議的各項條款僅對有限公司電纜產業園2#、4#廠房工程(以下簡稱本項工程)項目施工具有約束力。
1.2本協議中所稱本項工程是指甲方以乙方名義與建設方 簽訂的《工程項目建設工程合同》所包括的全部內容。
1.3合作雙方是獨立的平等夥伴,按照雙方的職責分工進行合作範圍內的經濟及生產活動。
第二條 工程項目的安排及費用
2.1該工程項目位於工業園區內,工程爲廠房土建及鋼結構,砼框架主體、鋼結構屋頂結構。其中,鋼結構工程須由溫州市鋼結構有限公司負責施工,其餘全部工程由乙方組織施工,並由乙方承擔全部工程施工所發生的勞務費用、材料費用、機械費用、試驗費用、缺陷修補費用、保險費用、稅金以及甲方與建設方簽訂的工程施工合同及往來文件中明示或暗示的所有風險和法律義務。
2.2甲乙雙方可根據工程需要共同組成工程項目部,由乙方全權負責。項目部由乙方委派項目經理,同時組織滿足工程施工所需的人員及設備,注入工程施工所需資金,工程質量以現場監理驗收爲基準,以確保實施和完成合同工程及其缺陷的修復,並使人員穩定。甲方可委派項目副經理及財務人員各一名,參加工程及財務管理工作。一切人員均應服從項目部的統一領導。
2.3在本項工程中,爲保證工程款專款專用,工程順利進行,由建設方撥付的所有款項,均應直接轉至項目部指定帳戶( 銀行賬戶名: ,賬號: )。
2.4乙方應以現金或支票形式向甲方支付本項工程投標一切有關費用(包括購買資審及招標文件、標書的編制、所需證件的公證費用、投標保證金、銀行信貸證明手續等等),以上費用應在資審遞交前和開標前支付,開標時由甲方遞交建設方。工程中標後,乙方應支付工程履約保函和工程開工動員預付款保函和相關費用,並在本工程開標前雙方議定的日期內將款項劃到甲方銀行帳戶上。乙方在本項工程施工中所需開工啓動運營資金由乙方自行解決。
2.5甲乙雙方的施工管理費用及人員工資、現場費用、差旅、通訊等費用全部由項目部直接發放。
2.6乙方向甲方支付工程有效標價5%的管理費用(不含稅金、暫定金額按實際發生計取)。管理費用支付方式:甲方要求收到建設方支付的每筆款項(包括工程預付款和計量款)後,按付款比例將應交管理費扣存。工程竣工後將應上繳甲方的管理費一次付清或按進度比例扣存的管理費按比例付給甲方指定帳戶。乙方所管理使用的資金爲工程總款的95%。
第三條 甲方職責
3.1甲方負責以乙方名義與建設方簽訂《工程項目建設工程合同》,協調與建設方、監理方的工作關係及工程量變更增減等事宜。
3.2甲方應負責工程項目招投標前期的一切工作,乙方爲甲方提供所必須的資質文件。
3.3甲方必須保證所承攬的工程爲合法項目,且甲方負責將與本項工程施工有關的政府法令、批文、文件等信息及時提供給乙方。
3.4乙方所提供的人員,在施工過程中因業務素質低,不能勝任其工作的,甲方有權要求撤換。
3.5甲方應協助乙方整理工程竣工資料。
第四條 乙方職責
4.1乙方同意甲方作爲本單位工程項目部對外承攬工程,併爲其出具委託書。
4.2乙方保證具備投標人資格要求,即必須具備建築安裝工程二級及以上工程資質企業,且在人員、設備、資金等方面具備相應施工能力。擬派負責人須具備二級及以上註冊建築師執業資格,具備有效的安全生產考覈合格證書,且未擔任其他在建工程項目的項目負責人。
4.3乙方在本項工程建設期間,支付工程所需全部費用,全面履行甲方與建設方簽定的本項工程合同中的各項要求,同時未經甲方書面同意不得將本項工程中的任何項目再次分包。
4.4乙方負責本項工程施工過程中的進度、質量、安全管理工作且對建設方負責。
4.5乙方負責所承擔工程的’竣工資料,做好工程竣工結算工作並負責所承擔工程的缺陷責任期保修工作。
4.6乙方應嚴格遵守國家及當地政府和建設管理部門的各項法律、法規和規章制度。如果發生工程質量問題或重大安全事故,乙方應對此承擔全部責任,承擔由此產生的所有損失及費用,並賠償甲方相關的名譽損失費用。
第五條 違約責任
5.1甲方以乙方名義中標並與乙方簽定建設工程合作協議後,如乙方不能完成本項工程內容,不僅要承擔建設方索要的賠償金,還需向甲方支付建設方索要賠償金的50%作爲補償。
5.2如甲乙雙方未按照本合同約定履行合作義務,違約方應當承擔應付款 %的違約金,並繼續承擔本合同義務。
第六條 糾紛解決
6.1雙方因本協議的履行發生糾紛,應先協商解決;協商不成,由甲方所在地人民法院管轄。
第七條 效力問題
7.1本協議壹式貳份,具有同等效力,由甲乙雙方各持一份。
7.2本協議未盡事宜,由雙方協商訂立補充協議,補充協議與本協議具同等法律效力,補充協議條款若與本協議條款相沖突,以補充協議條款爲準,但不影響本協議其他條款效力。
7.3本協議自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效,至雙方完成合同規定的全部權利和義務之日起失效。
第八條 其他條款
8.1甲乙雙方在本項工程開工前應先簽署本建設工程合作協議書。
8.2本項工程實施過程中,雙方應信守各自在協議中的承諾,遵守誠信原則。
8.3本協議有效期內,甲乙雙方與本工程無關的其他業務各自獨自經營,自負盈虧,雙方互不承擔本協議以外的責任和義務。
8.4雙方應本着友好合作、優勢互補、互惠互利、誠信長久的原則,給對方提供最大的便利,使工程順利圓滿完成。
8.5其他約定:
甲方: 乙方:
(蓋章) (蓋章)
地址: 地址:
法人代表或授權人: 法人代表或授權人:
電話: 電話:
協議簽字蓋章日期: 20xx年x月x日
承攬合同 篇6
委託方: 紡織器材廠(甲方) 承攬方: 電鍍廠(乙方)
1.加工的項目、產品名稱、規格 數量 價格、交貨期:
2.質量標準:乙方根據甲方提供圖紙規定的技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之 ,但損壞件必須歸還甲方。
3.原料供應:加工用鋅塊由甲方供應。
4.交貨方式:由乙方負責往返運輸,運費由乙方自負。
5.質量驗收方法:完成加工後由甲方按質量標準驗收。
6.結算方式:通過銀行託收。
7.違約責任:甲方委託乙方加工鍍鋅、淬火等,乙方應按規定日期完成;逾期由乙方負擔甲方的經濟損失,每天按加工產品總值千分之 交納罰金。甲方未按規定的時間和數量交付乙方加工物品,因而造成乙方停工損失,應按實際損失賠償。
甲方: 紡織器材廠 乙方: 電鍍廠
法定代表人: (蓋章) 法定代表人: (蓋章)
地址: 地址: 銀行帳號: 銀行帳號:
年 月 日
承攬合同 篇7
甲乙雙方本着平等互利的原則,經過充分協商就乙方提供原材料(或零部件和元器件),由甲方在_________加工(或裝配)成品達成協議,根據中國有關法律、法規訂立本合同。
一、加工(裝配)的項目
1.乙方向甲方提供加工(或裝配)_________(產品)______套(或件)所需的原材料(或散件);甲方對乙方提供的原材料(或散件)進行加工(或裝配),加工(或裝配)後將成品交付乙方。
2.加工成品名稱和數量:_________.
二、來料(或來件)的交付
乙方每月必須分______次(即每月的______日、______日以前)把加工生產所需要的原材料(或零配件、元器件)、包裝物料等運到生產場地,並辦理交接手續。
甲方對乙方送來的原材料(或零配件、元器件)等必須派專人負責驗收和保管。經驗收不符合規格、質量要求的原材料(或零配件、元器件)或包裝物料數量不足時,甲方應及時通知乙方更換或補足。
三、原材料損耗
加工時零件及原料損耗率爲_____%,其損耗率由乙方免費供應,如損耗率超過______%,應由甲方補充加工所需之零件和原料。
四、甲方責任
1.提供加工(或裝配)生產廠房______平方米。
2.招聘工人_________名。
3.提供廠內加工生產所需要的水、電及設備,費用由甲方支付。
4.按照本合同規定按質、按量、按時向乙方交付成品。
5.協助乙方辦理駐廠人員暫住戶口、入出境申報手續。
6.協助乙方辦理加工所需原材料的進口和加工成品的出口手續。
7.乙方要求甲方協助辦理的其他事宜。
五、乙方責任
1.提供加工產品及裝修廠房所需的設備材料,其價格應經雙方協商認可,所需費用由乙方墊支,甲方則從乙方支付的工繳費內逐月償還乙方墊支的本息,償還期爲______年。
2.爲使加工生產正常化,由乙方提供生產所需要的其他專用設備、測試儀器、檢驗工具等。這部分器材,所有權仍屬乙方所有,只在合同期限內由甲方保管使用,損壞和丟失由甲方負責修理或賠償,但正常維修由乙方負責。合同期滿後,由乙方自行處理。
3.按照本合同規定的數量、規格、質量及時間要求,提供加工生產的原材料(或零部件和元器件)和包裝物料、輔料(或輔件)。
4.工人如因工作不力(含工廠管理人員),經教育無效者,乙方有權向甲方提出調換,但禁止非法搜查甲方工廠工人的身體。
5.甲方要求乙方協助辦理的其他事宜。
六、加工產品的交付
甲方每月分______次(即每月的____日、_____日和____日)在甲方廠區或倉庫向乙方移交加工成品。並按下列方法辦理交接手續:
1.雙方必須派專人蔘加。
2.交接的產品必須是在包裝前經過雙方檢驗合格的成品或半成品。
3.雙方代表必須在交接清單上簽字蓋章。
七、產品質量
1.產品質量,以乙方提供的並經雙方商議確定的樣品爲標準。
2.加工生產應在雙方技術人員指導下進行,以工藝比較複雜、技術要求較高的產品,乙方必須派出常駐技術人員,對生產進行具體的檢查指導,發現問題及時解決,以保證產品質量。
3.產品質量檢查應有雙方的技術人員參加。
4.技術要求較高,人工無法檢查的產品,應以機械測試檢查爲準。
5.不合格的產品,若純屬甲方加工質量問題,甲方負責免責返修;若是原材料本身質量問題,或是技術設計等原因造成,則乙方應負擔返修費用。
八、工繳費
1.試產期(包括對職工培訓)爲______天,採取計時工繳費,工人每人每天(八小時)工繳費爲______元。
2.試產期滿後,採取按件計算方式,在堅持互利原則的基礎上、雙方應根據加工的品種、規格、款式和工藝繁簡不同進行定價,並在生產加工合同中訂明爲確保工人的`合理收入,工繳費平均每人每月不低於_______元。需要加班時,加班費另計,但每個工人每天加班時間最長不得超過_______小時。
3.甲方工人生產消耗的水、電費由乙方負責。
4.每月乙方支付甲方________元,作爲工作管理費。
九、結算方式結匯應以乙方已簽收的合格產品數額爲依據,採取D/P即期結匯或_________方式結匯。產品交付結匯,每月總結。
乙方逾期支付工繳費,應按銀行貸款利率向甲方加付延期利息,如連續______天不支付,甲方有權停止交付產品。
十、運輸
乙方提供的加工機械設備、原材料、包裝物料等,以及甲方加工的成品提供的運輸工具和付出的費用,由乙方負擔。
十一、保險
甲方的廠房、設備等,乙方的加工物料、設備和加工成品等,由甲、乙雙方分別向_______保險公司投保,所需費用各自承擔。
十二、稅收
雙方均應遵守中國的有關稅法規定,按時繳納各自應該繳納的稅款。
十三、擔保爲了保證雙方履行合同和及時按合同規定支付罰款或賠償損失,雙方應分別向對方提供各自銀行所出具的保函。
十四、設備安裝與技術培訓由乙方代購或借用的設備,乙方應派出技術人員協助安裝,並對甲方人員進行技術培訓。乙方技術人員的工資及一切費用,由乙方負責。甲方爲乙方派出的技術人員提供生活的方便條件。
十五、違約責任
1.乙方應按本合同規定的規格、質量、數量和時間要求進料,並及時結匯,如因乙方的原因造成停產或其他經濟損失,乙方應負責賠償。
2.甲方應按本合同規定的成品數量、規格、質量和時間要求向乙方交貨,如違背合同的規定造成乙方的經濟損失,甲方應負賠償責任。
十六、聲明及保證
(一)甲方
1.甲方爲一家依法設立併合法存續的企業,有權簽署並有能力履行本合同。
2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥併合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行爲。
4.甲方爲簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效後即對合同雙方具有法律約束力。
(二)乙方
1.乙方爲一家依法設立併合法存續的企業,有權簽署並有能力履行本合同。
2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥併合法有效。
承攬合同 篇8
甲方(裝修方):
乙方(承攬方):
甲方的房屋需要裝修裝潢,乙方以自己的設備、技術、勞力爲甲方完成裝修裝潢,經協商達成下列協議:
一:由甲方提供圖紙,乙方按圖紙進行施工,甲方按照國家規定的的家庭裝飾標準進行驗收,合格後支付加工承攬費(也可以由甲方委託乙方設計施工圖紙,乙方負責對甲方提供諮詢、設計、報價等相關服務。合同簽訂後,乙方關於工程的相關事宜均應與甲方聯繫,以確保工程質量和工期)。
二:裝飾施工地點:
1、住房結構:磚混結構,房型:三室一廳一廚一衛,建築面積:90.m2,室內面積84m2。2、裝飾施工內容:水電路工程、泥水工程,木工工程、刮瓷工程、漆工工程以及甲方要求的`其他工程。
3、工期:自___年___月___日開工,至___年___月___日竣工,工期__天。
三:在施工中由乙方自行提供相應的設備、工具和技術,以及自行聘請技術工人,並由乙方對安全事故承擔全面責任,如果在施
工中發生事故以及人員傷亡,甲方不承擔任何責任和墊付任何費用責任。乙方在施工中應採取必要的安全防護和消防措施,保障作業人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞,防止損害其人的財產生命健康安全等事故發生。如遇上述情況發生,造成的損失均由乙方負責賠償。
四:乙方爲包工包料的承攬方式,但乙方必須按照甲方指定的材料品質、價格、品牌、售貨單位購買材料 。甲方可以預支部分加工承攬費用於乙方購買材料。乙方提供的材料、設備如不符合質量要求,或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負責。
五:乙方按照圖紙分階段、分步驟進行施工,每一箇施工單元一張施工圖,甲方支付給乙方的加工承攬費按每單元的市場價格分別議定和支付。
六:乙方在進場前應提供本人及施工人員身份證複印件(須與原件對照),通訊號碼等,便於甲方提供給物業單位管理單位留底備查。
七:爲施工方便,甲方提供房屋的鑰匙一把給乙方,乙方不能將鑰匙遺失、損壞、複製、轉借,並在結算加工承攬費時交還甲方,同時對房屋內的原有設施、堆放的各種材料及電器、傢俱及裝飾裝潢負有保護和保管責任,直至交付使用後爲止,否則應對保管不當造成的直接和間接損失負全額賠償責任。
承攬合同 篇9
簽訂日期: 年 月 日
承攬方(全稱):
定作方(全稱):
經雙方協商,簽訂本合同,以資共同信守。
1.品名、規格、數量、價格、交提貨日期:
2.質量標準、驗收方法及地點:
3.原材料來源及互利方法:
4.交(收)貨方法、地點及運雜費負擔:
5.貨款結算時間及方法:
6.包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔:_________
7.違約責任:
8.其他:
9.不可抗力
10.本合同自簽訂之日起,雙方蓋章簽字後生效。
11.本合同在有效期內任何一方違約,雙方都有權向仲裁機關提出書面申訴,要求調解、仲裁處理。
12.本合同正本兩份,雙方各執一份;
13.本合同有效期自 年 月 日至 年 月 日止。
供方:法人委託書號碼 需方:法人委託書號碼
營業執照號碼 營業執照號碼
供 方:(蓋章) 需 方:(蓋章)
負責人: 負責人:
代 表: (簽字) 代 表:(簽字)
開戶銀行: 開戶銀行::
帳號:: 帳號::
電話號碼: 電話號碼:
住 址: 住 址:
承攬合同 篇10
定作方(以下簡稱甲方):
承攬方(以下簡稱乙方):
總則
1、甲、乙雙方經充分協商,就甲方委託乙方承接LED顯示屏工程事宜,依據《中華人民共和國合同法》,一致同意簽訂本合同。
2、甲方提出LED顯示屏工程的具體要求,乙方據此合同規定負責顯示屏的設計、製作、調試、培訓、維護等工作。甲方負責安裝和投資工程的總費用。
工程類型、費用構成
顯示屏工程總費用爲: 元。大寫_________________________ 人民幣 具體構成如下:
3、若甲方中途變更承攬要求,造成乙方增加費用或遭受損失,則甲方相應提高工程總費用或賠償乙方因此遭受的損失。
軟件要求
1、乙方向甲方提供一套專門設計的顯示屏標準用戶軟件,可實現顯示系統本身圖文編輯、屏幕顯示控制等功能(不包括與外部數據鏈接)。標準用戶軟件由乙方提供,由乙方負責裝機調試。
1、乙方負責對顯示屏進行終身維護、屏體免費維修壹年(自顯示屏安裝並驗收合格後算起),質保期之後乙方只收取維修成本費;顯示屏外圍設備的質保期執行供應商的相應規定。
3、顯示屏使用中由於甲方使用不當造成的問題及意外情況造成的損失,乙方可協助甲方進行解決,但相關費用由甲方負責。
4、以下情況造成顯示屏不能正常運行,由甲方負責:
(1)顯示屏控制計算機挪作他用,由於軟件病毒等原因,破壞了顯示屏控制軟件。
(2)顯示屏與甲方計算機網絡連接使用時,因爲計算機網絡出現的問題導致顯示屏及計算機和軟件損壞。
(3)由於電網浪湧波動或現場強幹擾源造成顯示屏損壞。
(4 ) 由於人爲疏忽或錯誤使用或因不可抗拒的外力造成損壞的,如:浸水、火災、雷擊及其它機械破壞等導致的顯示屏損壞;
工程費用結算方式
1、甲、乙雙方簽字蓋章之日起,甲方預付乙方工程款 %,計¥ 元, 大寫: 。
2、顯示屏從乙方公司出貨前,甲方向乙方支付工程款 計¥ 元, 大寫: 。
5、甲方在未付清全部工程費用以前,顯示屏的產權歸乙方所有。款付清後,產權歸甲方所有。
違約規則
乙方必須根據合同要求保證產品質量,否則乙方承擔相應責任。
爭議解決
在本合同及其附屬合同履行過程中發生的一切爭議,雙方應本着互諒互讓的精神協商解決。如果雙方不能自行協商解決,可向甲乙雙方認可的仲裁委員會申請仲裁。
附則
1、本合同經雙方簽字蓋章後成立,甲方預付工程款到達乙方指定賬號後生效。
2、任何一方代理人、地址、電話、開戶銀行及賬號等信息發生變化,應書面通知另一方。
3、本合同未盡事宜,雙方另行協商簽訂補充協議。
4、本合同的附件及補充協議與本合同具有同等法律效力;其傳真件同樣有效。
5、本合同一試 兩 份,甲乙雙方各執 一 份。
承攬合同 篇11
【判斷題】
承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的,應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。( )
(對 、錯)
正確答案: 對
答案解析 :
承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的,應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
【判斷題】
運輸合同中,因託運人託運貨物時的過錯造成多式聯運經營人損失,如果託運人已經轉讓多式聯運單據,則託運人不再承擔責任。( )
(對 、錯)
正確答案: 錯
答案解析 :
因託運人託運貨物的過錯造成多式聯運經營人損失的,即使託運人已經轉讓多式聯運單據,託運人仍然應當承擔損害賠償責任。
相關只收到呢:
承攬合同法律特徵
承攬合同是諾成、有償、雙務、非要式合同,具有以下特徵:
1.承攬合同以完成一定的工作並交付工作成果爲標的。在承攬合同中,承攬人必須按照定作人的要求完成一定的工作,但定作人的目的不是工作過程,而是工作成果,這是與單純的提供勞務的合同的不同之處。按照承攬合同所要完成的工作成果可以是體力勞動成果,
也可以是腦力勞動成果;既可以是物,也可以是其他財產。
2.承攬合同的標的物具有特定性。承攬合同是爲了滿足定作人的`特殊要求而訂立的,因而定作人對工作質量、數量、規格、形狀等的要求使承攬標的物特定化,使它同市場上的物品有所區別,以滿足定作人的特殊需要。
3.承攬人工作具有獨立性。承攬人以自己的設備、技術、勞力等完成工作任務,不受定作人的指揮管理,獨立承擔完成合同約定的質量、數量、期限等責任,在交付工作成果之前,對標的物意外滅失或工作條件意外惡化風險所造成的損失承擔責任。故承攬人對完成工作有獨立性,這種獨立性受到限制時,其承受意外風險的責任亦可相應減免。
4.承攬合同具有一定人身性質。承攬人一般必須以自己的設備、技術、勞力等完成工作並對工作成果的完成承擔風險。承攬人不得擅自將承攬的工作交給第三人完成,且對完成工作過程中遭受的意外風險負責。但是如果經過定做人的同意,承攬人可以將承攬的主要工作交由第三人,但注意的是工程成果承攬人還是要負責的人。
承攬合同具有多種多樣的具體形式。按照合同法第251條[1] 的規定,承攬包括加工、定作、修理、複製、測試、檢驗等工作,因而也就有相應類型的合同。
5.承攬合同是諾成合同、有償合同、雙務合同。
6.承攬合同強調履行的協作性。
7.承攬合同的雙方是相互獨立的責任主體。
承攬合同 篇12
甲方:蘄春縣可爲廣告裝飾有限責任公司
乙方:
乙方承攬甲方位於蘄春縣橫車鎮界嶺過街廣告位廣告布安裝工程,爲了保證工程質量、安全和工期,經雙方友好協商達成如下協議:
一、工程內容
乙方承攬的工程項目:過街廣告位寬14米,高4米的廣告位廣告布安裝,時間爲20xx年12月30日。
二、甲乙雙方義務與責任
1、甲方提供工程結構中所需的’材料(廣告噴繪布),乙方按甲方要求進行安裝。
2、由於此工程涉及高空作業,存在一定安全風險,乙方必須做好必要的安全措施,保證安全作業,如在施工中發生任何安全事故,乙方將承擔一切法律及經濟責任,與甲方無關。
三、工程造價及付款方式
1、乙方承包單價: 3元(人民幣)/平方米
2、乙方完工後經甲方驗收後付款。
四、其他未盡事宜經雙方友好協商後可另立補充合同,補充合同與本同同具法律效力。
五、本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份,自簽訂之日起生效。
甲方: 乙方:
簽字(蓋章): 簽字(蓋章):
承攬合同 篇13
甲方:
乙方:
1、前言
經過友好協商,甲、乙雙方本着長期友好合作、互利互惠、共同發展的前提,就鑄件合作事宜達成一致,特簽訂本合同並共同信守執行。乙方將根據甲方提供的技術資料和鑄造清單進行鑄造並供貨。
2、供貨範圍和雙方職責
(1)供貨範圍
按甲方提供的鑄件清單供貨。
鑄件上要帶檢驗試棒2根(¢30﹡300);球鐵件的附鑄試塊採用“Y”型試塊並附質保書。
(2)乙方職責
完成上述規定供貨範圍的供貨。
返回甲方提供的所有資料,併爲甲方保密。
向甲方提供鑄件的材料說明(A、機械性能;B、材質化驗)
(3)甲方職責
每套鑄件(每件)向乙方提供鑄件圖紙一套。
負責解決乙方在泡沫模型製作過程中的技術問題。
向乙方提供鑄造清單(明細)並說明材料,件數,交貨期。
甲方向乙方提供技術要求。
技術要求
(A)鑄件材料:HT250、HT300、MoCr鑄鐵、QT600-3
(B)鑄件化學成份:根據提供給貴公司的化學成份標準。
(C)鑄件應清理乾淨,去除冒口殘餘,粘砂以及內腔殘餘物等。鑄件表面進行噴丸處理,要求鑄件表面光潔。
(D)鑄件不允許有影響使用性能的裂紋、氣孔冷隔、縮松、鐵包砂和起皮等缺陷存在。
(E)鑄件加工面上不允許存在加工餘量範圍內的表面缺陷。
(F)鑄件交貨時應附有合格證、質保書,其中包括:供方名稱、鑄件名稱、鑄年材料牌號、圖號及必要的檢驗結果、製造日期(或編號)或生產批號、機械性能。
3、價格
(1)鑄件價格
HT250:
MoCr:
QT600:
特殊規格鑄件價格雙方協商定
4、結算方式:
(1)鑄件以甲方驗收過磅,並通知乙方認可。
(2)鑄件在甲方現場驗收合格後,開具發票,甲方收到發票30天內全額付款。
(3)鑄件經甲方使用,確認滿足第六條定義的’質量保證。
5、交貨期
(1)乙方嚴格按甲方提供的清單、週期進行鑄件並及時交貨。
(2)具本交貨日期:(泡沫模型與鑄件製造,週期,不含路途)
鑄件5噸以下16-20天。
鑄件5-8噸18-22天。
鑄件8噸以上的另商定。
(3)特殊規格雙方協商定。
6、驗收
甲方應根據有關資料和技術協議、國家標準對鑄件進行驗收。
7、質量保證:
甲方在加工過程中發現鑄造原因造成的廢品,應立即通知乙方,如確係乙方鑄造原因造成的廢品,由乙方補廢包換,並以急件的形式補廢,模型費由乙方負擔。
8、合同修改:
只有在合同雙方的合法代表書面簽字同意後,才能對本合同的條款進行修改,補充和更改。這些修改、補充和更改的文件與本合同具備同等效力。
9、不可抗力:
(1)當不可抗力發生時,發生不可抗力的一方有義務做出努力,將不可抗力帶來的.損失減少到最低限度。
(2)因不可抗力造成的損失由雙方商定解決。
10、權力和義務的轉讓:
乙方不得將本承包合同所產生的權力義務轉讓給任何第三方。
11、合同的終止和解除
(1)發生下列情況之一時,甲方有權終止和解除合同,並有權要求乙方賠償由此造成的經濟損失。
乙方無正當理由不按期製造投入時。
實際製造進度比進度表上的日程大大延遲,按期交付無可能時。
乙方無正當理由不執行合同有關規定,經甲方書面催促仍無解決誠意時。
(2)發生下列情況時,乙方有權終止和解除合同,並有權要求甲方賠償由此造成的經濟損失。
甲方違反本合同而造成本合同無法履行時。
甲方沒有支付合同金額的能力時。
12、爭議解決:
當甲、乙雙方之間在履行本合同過程中發生爭議而通過協商已無法解決時,可直接向人民法院起訴,甲方乙方同意雙方的爭議由合同履行地(煙臺)人民法院管轄。
13、合同附件
下述合同附件與本合同同進簽署,一併有效。
附件一、每次提供鑄造清單、進度表。
14、通知
所有通知和通訊均需採用書面形式,如爲傳真或電傳,則發生當日視爲送達。
15、合同生效
本合同一式二份,雙方各執一份,合同經雙方授權代表簽字、蓋章即生效。
甲方 乙方
代表(簽字) 代表(簽字)
日期: 年 月 日日期: 年 月 日
承攬合同 篇14
承攬合同(半成品)正文:
合同編號:________
定作方:_________(甲方)
承攬方:________
(乙方)
簽訂日期:____年__月__日
簽訂地點:__________
經充分協商,簽訂本合同,共同信守。
1.品名(或項目)、數量及價款:
┌──────┬─────┬────┬──┬─────┬───────┐
│加工定作物品│型號、規格│計量單位│數量│價款或酬金│交(提)定作物│
│名稱或項目 │ │ │ ├──┬──┤或完成工作日期│
│ │ │ │ │單價│金額│ │
├──────┼─────┼────┼──┼──┼──┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────┼────┼──┼──┼──┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────┼────┼──┼──┼──┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├──────┴─────┴────┴──┴──┴──┴───────┤
│合計金額(人民幣: )佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分 │
└──────────────────────────────────┘
2.使用原材料(半製品)及主要輔料規定:
(1)甲方向乙方提供部分:
┌──┬─────┬────┬──┬──┬──┬─────┬─────┐
│品名│型號、規格│計量單位│數量│單價│金額│ 提供日期 │消耗定額 │
├──┼─────┼────┼──┼──┼──┼─────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼─────┼────┼──┼──┼──┼─────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼─────┼────┼──┼──┼──┼─────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼─────┼────┼──┼──┼──┼─────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
└──┴─────┴────┴──┴──┴──┴─────┴─────┘
質量要求:
檢驗及提供方法:_________
價款處理方法:__________
(2)乙方提供部分:
┌─────┬─────┬────┬─────────────────┐
│品名及產地│型號、規格│質量要求│允許使用代用品名稱及規定 │
├─────┼─────┼────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │
├─────┼─────┼────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │
├─────┼─────┼────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │
└─────┴─────┴────┴─────────────────┘
3.加工方法及質量、技術標準和負責期限:___________
4.包裝要求及費用負擔:_____________
5.交(提)定作物辦法(包括運輸方式和費用負擔)、地點:_____
6.驗收標準、方法和期限:________
7.給付定金數額、時間、方法:________
8.結算方式和期限:___________
9.違約責任:____________
10.其他:_____________
未盡事宜由雙方另行協商。
┌────────────┬─────────┬───────────┐
│ │ 定作方 │ 承攬方 │
├────────────┼─────────┼───────────┤
│ 單位名稱 │ (蓋章)│ (蓋章)│
├────────────┼─────────┼───────────┤
│ 法定代表人 │ │ │
├────────────┼─────────┼───────────┤
│ 簽約代表 │ │ │
├────────────┼─────────┼───────────┤
│ 地址 │ │ │
├────────────┼─────────┼───────────┤
│ 電話 │ │ │
├────────────┼─────────┼───────────┤
│ 電掛 │ │ │
├────────────┼─────────┼───────────┤
│ 開戶銀行及帳號 │ │ │
├────────────┴─────────┴───────────┤
│保證單位 │
│ │
│ (蓋章) (蓋章) │
└──────────────────────────────────┘
承攬合同 篇15
立合約人(以下簡稱甲方):__________________
印刷廠 (以下簡稱乙方):__________________
甲方“____________”一書,經標價結果,交由乙方承印,雙方達成承印協議如下:
一、數量:_________本,每本_________頁。
二、規格:_________開本,用_________磅木造紙,版面照原樣本,衝皮封面燙金(顏色另選)。
三、價款:每本人民幣_________元,全部價款合計人民幣_________元整。
四、印刷裝訂:印刷須明晰,不得多字少字,前後顛倒,上下顛倒及字行歪斜,行間疏密不等,精緻精裝,不得顛倒或有缺頁。
五、交貨日期:限於__________________ 。
六、交貨地點
乙方將印製成品交甲方指定地點驗收;原稿及鋅版一併交與甲方。
七、付款方式:合同簽訂後,甲方應先向乙方預付合同總價款的百分之_________ ,核人民幣_________元整,剩餘價款待乙方交齊承印書籍,並經甲方驗收後一次性付清。
八、價款追加或追減:本合約全部價款_________元整,如因頁數增減,其總價應按實際頁數覈算,追加或追減其總價的金額。但追減總價的金額,以不超過百分_________爲限。
九、乙方於交貨限期屆滿逾期交貨的,每逾一日,罰總價千分之_________。
十、保證:乙方須覓資本額在_________萬元以上的.同業兩家爲保證人,如乙方不能按合同要求履行義務的,保證人應代爲履行,並承擔甲方因乙方不能履約所受損失,兩保證人應負連帶保證責任。
十一、合同有效期限:本合約訂立後,經對保無誤之日起生效,至價款付清後失效。
十二、附則:本合同正本兩份,雙方各執一份(印花自貼),副本_________份,交甲方備用。
?
甲方:_____________________
地點:_____________________
負責人:(簽名蓋章)_______
保證人:(簽名蓋章)_______
地點:_____________________
乙方:_____________________
印刷廠_____________________
負責人:(簽名蓋章)_______
保證人:(簽名蓋章)_______
地點:_____________________
承攬合同 篇16
發包方(以下簡稱甲方):________________________
承包方(以下簡稱乙方):________________________
鑑於乙方多年一直爲_____________大酒店的高級管理人員,對_____________大酒店有充分瞭解和熟悉,雙方根據《中華人民共和國合同法》及有關法律法規,經協商一致,簽訂本合同。
第一條乙方承包經營________大酒店,_____________大酒店的經營範圍見營業執照。
第二條酒店的坐落、面積、裝修、設施情況
1、甲方承包給乙方的酒店位於_____________省_____________市_____________路_____________號
2、該酒店現有裝修及設施、設備情況詳見合同附件。
該附件作爲甲方按照合同約定交付乙方使用和乙方在承包期滿交還還給甲方時的驗收依據。
3、本合同簽訂後______日內,甲乙雙方共同對移交給乙方的______大酒店的財產進行清點、確認。
第三條承包期限、用途
1、該酒店承包期限共________年。自_____年_____月_____日至______年_____月______日止。
2、承包期滿,甲方有權收回該酒店,乙方應如期交還。
乙方如要求續承包,則必須在承包期滿______個月之前書面通知甲方,經甲方同意後,重新簽訂承包合同。
第四條承包金用支付方式
1、該酒店每年承包金爲___________元(大寫_____萬_____仟_____佰_____拾______元整)。
2、承包金支付方式如下:
A分二次付款,自本同生效後________幾天內付清,第一次應交承包金_____元;第二次到_______時止,需交_______元。
B一次性付清,至本合同生效______天內全部繳清。
第五條承包期間相關費用及稅金
1、甲方應承擔的費用:
(1)在承包期間,房屋和土地的產權稅由甲方依法交納。如果發生政府有關部門徵收本合同中未列出項目但與該房屋有關的費用,由甲方負擔。
(2)__________________________
2、乙方交納以下費用:
(1)乙方以一定的自有資金作抵押(或擔保),乙方的抵押(擔保)額爲________元。
(2)乙方應按時交納稅收及相關的費用,如不按時交納費用引起的後果則由乙方全部承擔責任。
(3)___________________________
第六條酒店房屋修繕與使用
1、在承包期限內,甲方保證該房屋的使用安全(乙方使用不當除外),其它所屬硬件設施的維修責任由乙方自行負責。
A、甲方提出進行維修須提前_______日書面通知乙方,乙方應積極協助配合。
B、對乙方的裝修裝飾部分甲方不負有修繕的義務。
2、乙方應合理使用其所承包的房屋及其附屬硬件設施。如因乙方使用不當造成房屋及設施損壞的,乙方應立即負責修復或者經濟賠償。
3、乙方如改變房屋的內部結構、裝修或設置對房屋結構有影響的設備,設計規模、範圍、工藝、用料等方案均須事先徵得甲方的書面同意後方可施工。
第七條對酒店的裝修部分各自應承擔的責任
1、因正常原因解除合同或終止的,乙方對酒店的裝修費由甲方承擔_____%,乙方承擔_____%;因客觀原因(如拆遷、政府行爲、國家法律政策變動、非典等非人爲因素所能控制的)導致合同無法履行的,乙方對酒店的裝修費由甲、乙雙方各承擔_____%;
2、因乙方過錯導致合同解除或終止的,甲方有權選擇以下權利中的一種:
(1)依附於房屋的裝修歸甲方所有。
(2)要求乙方恢復酒店的原狀。
(3)向乙方收取恢復工程實際發生的費用。
第八條酒店的轉讓與轉租
1、在承包期間,甲方有權依法定程序出賣乙方所承包的’酒店。出賣後,本合同對新的酒店所有人和乙方繼續有效。
2、未經甲方同意,乙方不得向第三人轉租及轉讓、轉借酒店。
3、甲方出售該酒店,在________個月前書面通知乙方,在同等條件下,乙方有優先購買權。
第九條合同的變更、解除與終止本合同
1、本合同生效後具有法律約束力,甲、乙雙方均不得隨意變更或者解除本合同,需要變更或解除時,須經雙方協商一致達成新的書面協議。
2、甲方有以下行爲之一的,乙方有權解除合同:
(1)提供不符合約定條件的酒店設施,嚴重影響經營。
(2)甲方未履行房屋的修繕義務,嚴重影響經營。
3、在承包期間,乙方有下列行爲之一的,甲方有權解除合同,收回所承包給乙方的酒店:
(1)未經甲方書面同意,轉租、轉讓該酒店。
(2)未經甲方書面同意,拆遷變動酒店結構。
(3)損壞承包的酒店設施,甲方提出的合理期限內未修復的。
(4)未經甲方書面同意,不得應用於酒店以外的用途。
(5)利用所承包的酒店進行非法活動。
(6)逾期未交納按約定應當由乙方交納的費用,已經給甲方造成損失的。
(7)拖欠承包金累計_______元。
4、承包期滿合同自然終止。
5、因不可抗力因素導致合同無法履行或者無法完全履行時,甲、乙雙方協助商一致,可以變更或者解除合同。
第十條酒店交付及收回的驗收
1、甲方應保證承包期間酒店本身及附屬設施、設備處於正常使用狀。
2、驗收時雙方共同參與,如對裝修、器物等設施有異議應當場提出。當場難以檢測的,應於______日內向對方提出異議。
3、乙方應於承包期滿後,將承包酒店及附屬設備、設施如數交還給甲方。
4、乙方交還甲方的酒店及附屬設施應保持完好的狀態,不得留下物品或者影響酒店的正常經營。對未經同意留下的物品,甲方有權處置。
第十一條違約責任
1、甲、乙雙方應全面實際履行本合同,不履行或者不完全履行的應負違約責任。
2、在承包期間,乙方有第九條第三款的行爲之一的,甲方有權終止合同,收回酒店的經營權,乙方應按照合同總承包金的_____%向甲方支付違約金。
3、承包期間,乙方逾期交納本合同約定應由乙方負擔的費用,每逾期一天,則應按上述費用總額的_______%支付甲方滯納金。
3、在承包期間,乙方未經甲方同意,中途擅自退包的,乙方應按合同總承包金的____%向甲方支付違約金。若支付的違約金不足彌補甲方損失的,乙方還應承擔賠償責任。
4、在承包期滿,乙方應如期交還酒店房屋。乙方逾期歸還,則每逾期一日應向甲方支付________元的滯納金。乙方還應承擔因逾期歸還給甲方造成的損失。
第十二條保險
在承包期限內,乙方應以甲方的名義,向保險公司投保如下的保險,並在保單上註明甲方是投保人,乙方是附加受保人。
甲方:________________________乙方:________________________
代表:________________________代表:________________________
承攬合同 篇17
委託方:
承攬方:
簽訂日期:_______年_______月_______日依照《中華人民共和國合同法》、《加工承攬合同條例》、《中華人民共和國廣告法》、《廣告管理條例》等有關法律法規的規定,經雙方協商,簽訂本合同,共同信守。
第一條廣告承攬要求
1.1項目:
1.2製作地點:
1.3顏色、規格或材料:按委託方確定的設計稿製作,以委託方簽字稿爲準;
1.4起訖時間、日期:
第二條、廣告製作費及支付方廣告製作費2.1廣告製作與安裝費
乙方按甲方要求進行加工製作。
2.2結算方式和期限合同簽定後,在製作前委託方予付______%合同款給承攬方即人民幣;製作及安裝完畢後餘款馬上付清。
第三條驗收方式及時間委託方指定人員現場驗收
第四條違約責任。
4.1委託方擅自不覆行合同,按未履行部分廣告製作費的______%,向承攬方償付違約金,超過合同規定期限付款,每逾期一天,按所欠款項的’2‰,償付違約金。
4.2承攬方不能完成合同規定的工作,按未覆行部分廣告製作費的______%,向委託方償付違約金;不能按期覆行合同,每逾期一天,按逾期未完成部分廣告費的2‰,償付違約金。
4.3其它違約責任按《加工承攬合同條例》執行。
第五條糾紛解決方式
發生合同糾紛,雙方協商不成,按下列第(1、2)項規定辦理。
1、向廣州當地經濟合同仲裁機關申請仲裁;
2、向______當地人民法院起訴。
第六條附則。
6.1本合同附件兩件,名稱廣告製作與安裝承攬合同。
6.2本合同有效期:自______年月______日至______年______月______日終止。
委託方:
承攬方:
承攬合同 篇18
甲方(發包人):
乙方(承包人):
甲、乙雙方根據《中華人民共和國合同法》等有關法律法規之規定,遵循平等、自願、公平及誠實信用之原則,經友好協商一致,就乙方承攬甲方(吊頂及封窗工程等相關事宜,依法訂立本合同,以資雙方共同信守。
一、工程概況
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、工程內容及承包方式:甲方將吊頂及封窗工程以單包工形式交由乙方施工,如果實際工程量與預算之數量有差異,根據合同約定單價,依照甲方驗收合格的實際工程量據實結算。工程內容如有變更,具體以經雙方簽證確認的工程設計、施工圖紙等合同文件 約定及其變更範圍內的全部工程內容以及雙方其他合同文件約定或補充的內容爲準;乙 方依法、依約對其承攬的上述工程承擔質量保證和保修責任。
二、工程施工期限
1、本工程總工期 日曆天,工期自 20xx 年 月 日起,至 20xx 年 月 日止;因甲方原因遲延開工的,應以甲方開工令載明的實際開工日期爲準(竣工日期相應順延)。
2、如受不可抗力之影響造成工程不能按期完工的,乙方(提供相關書面證明材料)報甲方認可並辦理簽證後,可相應順延工期。
三、合同價額及付款方式
1.吊頂面積240平方,經協商按每平方 元。
2.封窗22個(2.6米1.6米),經協商每個 元。
3.甲方承擔乙方交通費用 元。
4.工程完工並驗收合格後三個工作日內甲方向乙方結清全部工程款。(工程
完工並驗收合格後三個工作日內甲方向乙方支付工程款總額的95%(據實結算),工程款總額的 5 %留作工程質量保證金,工程質量保證期爲三個月,期滿後三個工作日內由乙方書面申請並經甲方審覈無異議的依約無息退還;)二選一
四、工程質量
乙方應嚴格按照國家及行業有關規定,取得相應施工資質配備相應專職專業施工人員,並及時辦理完善本工程施工所需一切相關證件及手續,遵守本合同、設計圖紙和甲方要求及變更約定,遵照國家及行業相關標準與規範進行施工。工程竣工,應達到本合同及設計質量標準、功能和甲方使用需求。因工程質量問題導致維修、更換、重建的,以及造成甲方或其他第三方人員及財產損失的,乙方應承擔全部責任。工程質量保證期爲三個月。
五、甲乙雙方的責任
1、甲方應提供確保乙方順利施工條件並按合同要求及時付款。
2、乙方保證文明施工確保工程質量,施工時自負安全責任。在工程質量保證期內,乙方免費上門爲甲方提供維修、更換等服務。
3、乙方工程質量未達到甲方驗收標準的,乙方應及時返工直至達到甲方驗收標準,相關費用由乙方自行負責。
六、違約責任
1、若甲方未能在約定的期限內支付工程款的,應向乙方支付應付工程款的利息(以中國人民銀行同期同類人民幣貸款基準利率爲準計息)。
2、乙方無故停工或未按本合同約定日期竣工的,每逾期一天,乙方向甲方支付滯納金 元。逾期 天后甲方有權單方解除合同,並向乙方要求支付違約賠償金 元,相關金額從乙方工程款中扣除,不足部分由乙方向甲方補足。
3、乙方工程經返工後仍未達到甲方驗收標準的,甲方有權單方解除合同,並向乙方要求支付違約賠償金 元。
七、爭議解決
甲乙雙方發生爭議協商解決,如協商不成交武漢仲裁委員會仲裁。
八、其他
1、本合同簽字生效後甲、乙雙方如有未盡事宜或對合同條款修改,需經雙方協商同意並簽訂補充協議。
2、補充協議及附件與本合同正文有同等的法律效力,雙方須共同遵守。
3、本合同自甲乙雙方的法定代表人或授權委託代理人簽字之日起生效。
4、本合同一式貳份,甲乙雙方各執壹份,具有同等法律效力。
甲方:
授權/法定代表人: 年 月 日
乙方: 年 月 日
承攬合同 篇19
合同編號:
委託方:
簽訂地點:
承擔方:
簽訂時間:年 月 日
依照《合同法》、《廣告法》、《加工承攬合同條例》等有關法律規定,經雙方協商,簽訂本合同,共同遵守。
第一條 廣告承攬要求
1.1 項目(媒介):____________________________
1.2 廣告內容及有關證件的名稱、編號:____________________________
承攬方應按《廣告法》規定,認真審查上述證件。委託方提供虛,應承擔相應責任。如委託方提供的廣告內容不合法,承攬方有權拒絕。
1.3 發佈地點或形式:_______________________
1.4 顏色:____________________________
1.5 規格或材料:___________________________
1.6 刊播次數、起訖時間、日期:____________
1.7 其他要求:____________________________
第二條 費用及支付辦法
2.1 費用:
類別
單價數量金額(元)備註設計、製作費發 布 費代 理 費合計金額(大寫) 2.2 結算方式和期限:____________________________
2.3 承攬方必須開具廣告業務統一發票,否則,委託方有權拒付廣告費。
第三條 驗收方式及時間
______________________________________________________
第四條 違約責任
4.1 委託方中途廢止合同,按未履行部分廣告費的______%,向承攬方償付違約金;超過合同規定期限付款,每逾期一天,按所欠款項的____________償付違約金。
4.2 承攬方不能完成合同規定的工作,按未改造部分廣告費的______%,向委託方償付違約金;不能按期履行合同,每逾期一天,按逾期未完成部分廣告費的________________________支付違約金。
4.3 其它違約責任按《加工承攬合同條例》執行。
第五條 合同爭議解決方式
本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,協商不成的.,按下列第種方式處理(未作選擇的,視爲選擇1):
1.提交杭州仲裁委員會〔__________________仲裁委員會〕仲裁;
2、依法向人民法院起訴。
第六條 雙方商定的其他事項
____________________________________________________________ 。
第七條 附則
7.1 本合同附件
7.2 本合同正本一式二份,合同雙方各執一份,副本____________份,送:____________。
7.3 本合同有效期:自____________年______月______ 日生效至____________年______月______日終止。
委託方
單位名稱(蓋章):
地 址:
郵 編:
法定代表人:
委託代理人:
電 話:
開戶銀行:
帳 號:
稅 號:
承攬方單位名稱(蓋章):
地 址:
郵 編:
法定代表人:
委託代理人:
電 話:
開戶銀行:
帳 號:
稅 號:
承攬合同 篇20
簽訂日期:____年__月__日
承攬方(全稱):______
定作方(全稱):______
經雙方協商,簽訂本合同,以資共同信守。
1.品名、規格、數量、價格、交提貨日期:
┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬─────────┬──────┐
│品名│規格│單位│數量│單價│金額│分期交(收)貨數量│超欠幅度% │
│ │ │ │ │ │ ├─┬─┬─┬─┬─┤ │
│ │ │ │ │ │ │月│月│月│月│月│ │
├──┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┴──┴──┴──┴──┴──┴─┴─┴─┴─┴─┴──────┤
│總金額(大寫) 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分$____ │
└──────────────────────────────────┘
2.質量標準、驗收方法及地點:____________
3.原材料來源及互利方法:______________
4.交(收)貨方法、地點及運雜費負擔:__________
5.貨款結算時間及方法:_________________
6.包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔:_________
7.違約責任:________________
8.其他:_______________
9.不可抗力_____________
10.本合同自簽訂之日起,雙方蓋章簽字後生效。
11.本合同在有效期內任何一方違約,雙方都有權向仲裁機關提出書面申訴,要求調解、仲裁處理。
12.本合同正本兩份,雙方各執一份___________
13.本合同有效期自____年__月__日至____年__月__日止。
┌────────────────┬─────────────────┐
│承攬人:法人委託書號碼____ │定作人:法人委託書號碼______│
│ 營業執照號碼 │ 營業執照號碼 │
├────────────────┼─────────────────┤
│承攬人: │定作人: (蓋章) │
│法定代表人: │法定代表人: │
│開戶銀行: 帳號: │開戶銀行: 帳號: │
│電話號碼: 電掛: │電話號碼: 電掛: │
│住址: │住址: │
└────────────────┴─────────────────┘
(注:因欄目所限,內容較多的可加附頁於後)
承攬合同 篇21
甲方:
乙方:
經甲乙雙方友好協商,甲方同意將工程的施工項目交由乙方負責施工。根據《中華人民共和國合同法》和《建築安裝工程承包合同條例》的規定,結合本工程具體情況雙方達成以下協議:
一. 工程概況
1. 工程名稱:
2. 工程地點:
3. 承包範圍:
4. 承包方式:包工、包料、包費用
5. 工期:按照甲方書面通知乙方開工進場之日起個日曆天。
6. 工程質量:本工程爲合格工程(具體要求詳見第三條)
二. 合同單價和付款方式
1. 合同單價:
2、實際結算價款以甲乙雙方簽字確認的工程量乘以單價爲準。以上價格包括含稅價,材料及其運輸費,人工費,裝卸費,設備費等一切費用。合同價款一經確定,不作任何調整。
4、該項目合同約定的款項由有限公司按照本合同約定支付,項目的發票及合格證開具給有限公司。乙方應向甲方提供稅務部門認可的.正規票據,如乙方提供假票據則應賠償甲方所有損失及承擔一切法律責任。
三.技術要求和質量標準
四.違約責任和安全責任
1.因乙方原因逾期竣工,每逾期一天,乙方支付給甲方合同價款1%的違約金。 乙方質量標準達不到甲方要求則乙方承擔合同價款的10%違約金支付給甲方,並承擔由此對甲方造成的一切經濟損失。
2.乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定,嚴格按安全標準組織施工,並隨時接受行業安全監察人員依法實施的監督監察。乙方必須採取必要的安全防護措施,消除事故隱患,由於乙方安全措施不力、管理不到位等原因造成事故責任的,因此發生的所有賠償費用、包括給施工人員或第三方人員造成財產或人身損害的,均由乙方承擔,甲方不承擔任何責任。
五.爭議或糾紛處理
1. 本合同在履行期間,雙方發生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方可
協商解決。
2. 當事人不願通過協商調解解決或協商調解不成時本合同在執行中發生的爭議
雙方同意可向甲方所在地法院提出訴訟解決。
六.保修
1. 本工程保修期爲年
在保修期內,如有質量問題,在接到甲方通知後24小時內安排人員到現場進行免費維修。若乙方不能及時維修,甲方可委託他人維修,維修費用由乙方承擔。
七.本合同未盡事宜,甲乙雙方協商解決。本合同經雙方簽字和蓋章後生效。本合同一式四份,甲方執份,乙方
甲方:
簽字
電話:
甲方駐工地代表:
電話:
執份。 乙方: 簽字 電話: 日期
承攬合同 篇22
承攬合同(半成品)
合同編號:_____________
定作方:(甲方)________________
承攬方:(乙方)________________
簽訂日期:________年____月____日
簽訂地點:______________________
經充分協商,簽訂本合同,共同信守。
1.品名(或項目)、數量及價款
┌──────┬─────┬────┬──┬─────┬───────┐
│加工定作物品│型號、規格│計量單位│數量│價款或酬金│交(提)定作物│
│名稱或項目 │
│
│
├──┬──┤或完成工作日期│
│
│
│
│
│單價│金額│
│
├──────┼─────┼────┼──┼──┼──┼───────┤
│
│
│
│
│
│
│
│
├──────┼─────┼────┼──┼──┼──┼───────┤
│
│
│
│
│
│
│
│
├──────┼─────┼────┼──┼──┼──┼───────┤
│
│
│
│
│
│
│
│
├──────┴─────┴────┴──┴──┴──┴───────┤
│合計金額(人民幣: )佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分
│
└──────────────────────────────────┘
2.使用原材料(半製品)及主要輔料規定
(1)甲方向乙方提供部分:
┌──┬─────┬────┬──┬──┬──┬─────┬─────┐
│品名│型號、規格│計量單位│數量│單價│金額│ 提供日期 │消耗定額 │
├──┼─────┼────┼──┼──┼──┼─────┼─────┤
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├──┼─────┼────┼──┼──┼──┼─────┼─────┤
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├──┼─────┼────┼──┼──┼──┼─────┼─────┤
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├──┼─────┼────┼──┼──┼──┼─────┼─────┤
│
│
│
│
│
│
│
│
│
└──┴─────┴────┴──┴──┴──┴─────┴─────┘
質量要求:________________________
檢驗及提供方法:__________________
價款處理方法:____________________
(2)乙方提供部分:
┌─────┬─────┬────┬─────────────────┐
│品名及產地│型號、規格│質量要求│允許使用代用品名稱及規定
│
├─────┼─────┼────┼─────────────────┤
│
│
│
│
│
├─────┼─────┼────┼─────────────────┤
│
│
│
│
│
├─────┼─────┼────┼─────────────────┤
承攬合同 篇23
甲方(定作人):
乙方(承攬人):
甲方因工作需要,與乙方本着平等自願、協商一致、公正公平、誠實信用的原則,根據《中華人民共和國合同法》以及國家相關法律法規,簽訂本合同。
一、承攬期限
本合同自____年____月____日起至____年____月____日止,合同期滿自行終止。
二、承攬範圍及工作標準
1.承攬範圍:
2.工作標準(見附件)。
三、承攬方式
乙方承攬合同中所規定的保潔服務,並負責承攬保潔服務所需各種設備、材料、工具等相關費用。
四、承攬費用
1.合同期保潔承攬費用總額爲________元。其中,月度保潔費用爲________元。
2.保潔承攬費用包括保潔人員的勞動報酬、社會保險費及乙方管理服務費用。
五、付款方式
乙方按照承攬合同要求完成當月度保潔服務工作後,甲方於次月____日前,扣除考覈扣款後將上月度的保潔費用一次性支付給乙方。
六、甲乙雙方的權利和義務
(一)甲方的權利義務
1.爲乙方提供進入甲方場所開展服務工作的必備條件,確保乙方服務人員在甲方進行服務工作的合法性。
2.向乙方提供工作中所需的’水、電供應。
3.向乙方提供適合存放工具、設備、材料及更衣的庫房。
4.甲方有權對乙方服務人員的工作質量進行監督檢查。如乙方未按照保潔服務範圍和標準組織實施,甲方書面通知乙方整改;乙方拒不整改或整改未完成的,甲方根據具體情況,按月從乙方的承攬費中扣除相關費用。
5.甲方不得要求乙方員工從事與保潔服務範圍和標準無關的其他工作;否則,所產生的責任由甲方承擔。
(二)乙方的權利義務
1.乙方應選派態度和素質良好、已實行崗前體檢的服務人員進駐甲方服務場所,並應着裝整齊,配戴胸卡。凡不符合保潔服務及其相關崗位要求的人員,乙方不得派給甲方。
2.乙方派駐甲方的服務人員應遵守甲方的各項管理制度。
3.乙方應明確專人,具體負責承攬服務範圍與服務標準的實施、監督與指導,以及甲乙雙方的工作協調。
4.乙方因服務不當造成甲方物品損壞或丟失的,在甲、乙雙方共同查實情況後,乙方應在24小時內照價賠償。
5.乙方派駐的服務人員,在工作期間有盜竊及違法行爲的,經雙方查實,乙方除照價賠償外,應立即將其開除;嚴重違法者追究其法律責任。
6.乙方必須與保潔服務人員簽訂勞動合同,依法繳納社會保險,自行承擔員工的人身安全責任、勞資糾紛責任,以及由此發生各種費用。
七、合同的變更或解除
1.本合同履行過程中經雙方協商,可變更合同內容或解除合同。
2.一方嚴重違反本合同約定的事項,另一方可以單方面解除合同,但應提前10個工作日通知對方。
八、違約責任
合同任何一方未按合同約定履行其責任義務,給對方造成損失的,承擔賠償責任。
九、其他事項
1.乙方應制訂並嚴格履行安全生產責任制,做好日常職工安全教育工作。
2.甲方對乙方履行合同情況進行年度綜合評價,綜合評價不合格,不再續簽合同。
3.本合同履行過程中,乙方承擔一切安全風險責任。
4.本合同履行過程中發生爭議的,由雙方當事人協商解決;協商不成的,依法向甲方所在地人民法院起訴。
十、本合同一式陸份,甲方執四份,乙方執二份,本合同由甲、乙雙方簽字蓋章後生效。
附件:工作範圍及工作標準
甲方(蓋章):
乙方(蓋章):
簽訂時間:
簽訂地點:
承攬合同 篇24
編號:_____________定作方(以下簡稱“甲方”):____________住所地址:______________________________聯繫方式:______________________________手機號:______________________
承攬方(以下簡稱“乙方”):____________單位地址:______________________________法定代表人:____________________________監理人及電話:______________________
依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定,結合居室裝飾裝修工程施工的特點,雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就甲方的友誼超市店裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下條款:
第一條工程概況
1.1工程地點及面積:_________________________________
1.2工程造價:¥_____________元,大寫(人民幣):_______
1.3工程承包方式:雙方商定採取下列第_____種承包方式。(1)乙方包工、包全部材料。(見附件五:乙方提供裝飾裝修材料明細表)
(2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料(見附件四:甲方提供裝飾裝修材料明細表,附件五:乙方提供裝飾裝修材料明細表);
(3)乙方包工、甲方包全部材料(見附件四:甲方提供裝飾裝修材料明細表)。
1.4工程期限________天;
開工日期_____年_____月_____日
竣工日期_____年_____月_____日
第二條工程監理
若本工程實行工程監理,甲方(或乙方)與監理公司另行簽訂《工程監理合同》,並將監理工程師的姓名、單位、聯繫方式及監理工程師的職責等通知乙方(或甲方)。
第三條施工圖紙
雙方商定施工圖紙採取下列第_____種方式提供:
3.1甲方自行設計並提供施工圖紙,交圖時間爲_____月_____日,圖紙一式三份,甲方、乙方、施工隊各執一份.(見附件六:家庭裝飾裝修工程設計圖紙);
3.2甲方委託乙方設計施工圖紙,圖紙一式三份,甲方、乙方、施工隊各執一份(見附件六:家庭裝飾裝修工程設計圖紙),設計費由甲方支付(此費用不在工程價款內);
3.3施工圖紙雙方簽字後生效。
第四條甲方義務
4.1開工前____天,爲乙方入場施工創造條件。全部騰空或部份騰空房屋,清除影響施工的障礙物;對只能部份騰空的房屋中所滯留的傢俱、陳設應採取保護措施,以不影響施工爲原則。乙方施工人員對甲方施工現場的牲口應認真清點及保護,並且雙方簽訂“物品清單”;
4.2開工前將原有的電話設備拆除;提供施工期間的水源、電源,並說明使用注意事項;
4.3負責協調施工隊與鄰里之間的關係;
4.4禁止拆動室內承重結構,如需拆、改建築的承重、非承重結構或遷改廚、衛位置及設備管線,應負責到有關部門辦理相應的審批手續;根據有關部門規定,甲方無權要求乙方移動或改造暖氣、燃氣管線;
4.5參與對工程質量、施工進度的監督及對材料進場、工程竣工的驗收;
4.6工程所在的物業管理部門所收施工押金及各項物業管理費用,由甲方交納(出入證除外),乙方協助提供物管所需相關材料。
第五條乙方義務
5.1施工中嚴格執行國家《住宅裝飾裝修工程施工規範》,保證工程質量,按期完成工程;
5.2在甲方未正式提供有關部門的審批文件前,嚴禁改動建築主體、承重結構、暖氣及燃氣管線等,否則應承攬相應責任;
5.3嚴格執行本市有關施工現場管理的規定,不得擾民及污染環境;
5.4保護好原居室室內的傢俱和陳設,保證居室內上、下管道的暢通;
5.5保證施工現場的整潔,工程完工後負責清掃施工現場;
5.6因乙方在施工中違反物業管理規定而引起的罰款及賠償責任由乙方負責承擔;
5.7乙方設計師負責對甲方提供諮詢、設計、報價等相關服務。合同簽訂後,乙方執行工程施工的代表人爲乙方派出的項目經理。甲方關於工程的相關事宜均應與乙方項目經理聯繫,以確保工程中的統一指揮和管理。
第六條工程變更
6.1爲確保甲方工程質量、工期及保修服務,合同簽訂後如有工程項目或施工方式的變更,須由雙方協商後簽署書面協議《裝飾裝修工程變更單》(見附件七:家庭裝飾裝修工程變更單),同時調整相關工程費用及工期,口頭承諾或口頭協議均視爲無效;凡甲方直接與乙方現場工作人員商定更改施工內容所引起的一切後果,均由甲方承擔;6.2合同簽訂後,甲方工程減項超過總工程款_______%以上時,須向乙方支付減項總額_______%的變更費。若甲方減項所用的材料乙方已定購或運到現場,甲方需另外支付材料來回託運、損耗及退貨費用;若甲方要求減少的施工項目已施工,甲方需支付乙方該項目的施工費、材料費、管理費及拆除費;
6.3甲方第二次支付工程款後增加的施工,乙方需在收到甲方該增加項目_______%的工程款後方予以施工。
第七條材料的提供
7.1由甲方提供的材料、設備,其規格、質量應符合設計要求(見附件四:甲方提供裝飾裝修材料明細表)。甲方應按時將材料、設備運到施工現場並通知乙方,雙方共同驗收並辦理交接手續;若甲方未按時提供材料或材料的規格、質量不符合設計要求,由此而延誤工期或影響工程質量,責任由甲方承擔;
7.2由乙方提供的材料、設備的(見附件五:乙方提供裝飾裝修材料明細表),乙方應在料、設備運到施工現場的時間提前通知甲方,雙方共同驗收;若乙方所供材料的品牌、規格、質量與報價單不符,甲方有權拒絕使用,由此而延誤工期或影響工程質量,責任由乙方承提;
7.3甲方確定材料品牌、規格、型號或價位標準,由乙方負責爲甲方代購的(見附件四:甲方提供裝飾裝修材料明細表。應備註乙方代購),在材料運至施工現場並經甲方驗查。
甲方:
乙方:
承攬合同 篇25
甲方:(定作人)
乙方: (承攬人)
因 工程施工需要,由乙方承攬部分 工程,爲明確甲乙雙方在施工過程中的權利義務,根據《中華人民共和國合同法》及國家有關規定和本工程的具體情況,甲乙雙方經充分協商,自願達成一致,協議如下:
第一條 項目名稱、任務量、酬金、完成期限、備註等系。 注:酬金中包含完成該項合同義務的全部費用,甲方與乙方工作人員不存在勞資關
第二條 項目的內容和具體要求(應詳細約定此條款,必要時,可以封存樣品的,由雙方代表當面封籤,妥爲保存,作爲驗收的依據。)
第三條 原材料的提供辦法、規格、數量和質量
(1、用乙方提供原材料完成工作的,乙方必須依照合同規定選用原材料並接受甲方檢驗。乙方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響其勞動成果的,甲方有權要求修理、減少價款或賠償損失。
2、用甲方原材料完成工作的,合同應明確規定材料的消耗定額,甲方原材料不符合要求的,乙方應立即通知甲方調換或補齊。
3、原材料等物品的提交日期計算。)
第四條 技術資料、圖紙的提供辦法和日期
第五條 驗收標準方法和期限
(1、按合同規定的質量要求、圖紙和樣品作爲驗收標準。2、甲方應按合同規定的期限驗收乙方所完成的工作。)
第六條 計量與結算(根據具體情況,可以以件、米或其他計量單位計量,但合同工期一箇月以上的,應按下列方法每月結算一次。)
1.乙方應在每月 日前製作當月《已完工工作量清單》一式兩份上報甲方,甲方應自收到後 日內審覈批准,並以此作爲支付進度款和結算全部工作量的依據;
2.全部工作完成,經甲方驗收合格並移交給甲方後1個月內,乙方應以甲方確認的月《已完工工作量清單》爲依據,製作《總結算清單》報告甲方,甲方應自收到乙方《總結算清單》後15日內審覈,甲方審覈批准的工程量即爲雙方的結算工作量,甲方審覈批准的日期爲結算日期。
第七條 付款條件與期限(一般應按下面的方式約定,有特殊情況的,可以另作約定,如資金充足可以支付預付款,但應當明確何時扣回。)
1.甲方收到業主(或總承包方)相應工程款並扣除有關費用(即工作過程中,應由乙方承擔或乙方應賠償甲方的損失或甲方對乙方的罰款)後5個銀行工作日內,向乙方支付當月審定工作量的 (參考比例爲75%)作爲進度款,以後每月如此;
2.甲乙雙方結算完畢後,甲方自收到業主(或總承包方)相應結算款並扣除有關費用(即工作過程中,應由乙方承擔或乙方應賠償甲方的損失或甲方對乙方的罰款)後5個銀行工作日內向乙方支付至結算總額的 (參考比例爲95%);甲方自收到業主(或總承包方)全部工程款(含質保金)並扣除有關費用(即工作過程中,應由乙方承擔或乙方應賠償甲方的損失或甲方對乙方的罰款)後5個銀行工作日內支付清全部結算款;
3.乙方不按要求向甲方報審月《已完工工作量清單》的,甲方有權不予計量,不予支付進度款,由此造成乙方的經濟損失的,由乙方承擔,且工期不予順延;
4.甲方憑乙方提供的等額、有效完稅發票(甲方扣稅除外)以銀行轉賬或票據結算的方式向乙方支付上述款項。
第八條 合同工期
本合同工期爲 日曆天,從 年 月 日至 年 月 日(或從甲方通知乙方進場的第 天起計),因甲方原因及不可抗力乙方不能完全履行合同,乙方應及時以書面形式報告甲方以減輕可能給甲方造成的損失,並應當在事件發生後3天內提供有效證明,經甲方審覈批准後,工期順延。
第九條 雙方責任(可根據不同的工作任務和條件應當增加部分條款。)
(一) 甲方責任
1.按本合同約定的期限支付酬金(含進度款和結算款);
2.負責現場工作的協調指揮,派出技術人員對乙方的工作進度和質量進行監督,檢查隱蔽工作,辦理簽證中間工程的驗收手續;
3.向乙方提供與本合同相關的圖紙、資料;
4.在開工前,就本工程及相關項目向乙方進行安全、技術交底(甲方對此要有書面記錄,接受交底人員應簽字確認);
5.協助乙方辦理工作人員的暫住證及勞動用工手續;
6.協助乙方做好施工人員的安全教育、培訓考覈。
7.其他應當由甲方負責的事項。
(二) 乙方責任
1.服從甲方、監理及業主(或總承包方)現場指揮及管理;
2.按時組織施工,保質、保量、安全、按期完成本合同約定的全部工作內容並交付使用;
3.負責組織符合合同要求的、足夠的及相應的人員和設備進場施工,進場船機設備必須具有有效的性能證書或經技術監督局審批的證明;工作人員必須持有效的“三證”( 身份證、流動人口婚育證明和外出人員勞動就業登記卡),特種作業人員必須具有有效的特種作業資格證書,乙方應將上述證書的複印件提交甲方並攜帶原件供甲方覈對,經確認合格登記後才能進場工作;
4.負責根據本合同關於工作內容的有關資料(如圖紙、甲方指令等)編制組織、工作方案,並報甲方審批;
5.制定妥善的工程質量和安全保證措施,非甲方或業主(或總承包方)原因造成工程質量或進度達不到有關規範驗收標準或合同要求的,所造成的一切損失責任由乙方承擔;
6.乙方必須積極履行本合同約定的內容和具體要求,按合同規定的日期和質量完成工作並交付使用;
7.保證以己之足夠的人員和設備履行本合同,非經甲方同意,合同項下的任何工作不得轉讓給第三方來完成;
8.保證自己及僱員遵紀守法,文明施工,作好現場施工材料和機具的歸類歸堆,做到堆放合理、整齊,搞好施工現場及周圍環境衛生;
9.在工作過程中,乙方必須按甲方要求做好原始資料記錄,數據如實整理,並接受甲方監督、檢查。在階段性工程結束或全部工程竣工後,乙方必須將工程的原始記錄、數據及技術資料完整地移交給甲方;
10.乙方應當及時到當地勞動部門辦理用工審批手續,辦理工人暫住證等,一切費用由乙方負責;
11.乙方應到當地保險部門辦理工作人員的勞動保險、社會保險和人身保險並將有關手續的複印件交甲方,否則因此造成的一切後果由乙方負責;
12.乙方應按照《廣東省人口與計劃生育條例》的規定管理好乙方工作人員,認真履行雙方簽訂的《施工企業流動人口計劃生育管理責任書》,並應認真接受甲方的檢查和監督。
13.在工作過程中,乙方必須積極主動地配合甲方及有關人員對乙方工作進行監督、檢查和驗收;乙方應認真做好自檢工作,工作成果經甲方驗收合格後方可進行下一道工序的施工,否則,乙方應無條件返工並承擔因此產生的費用;
14.乙方不得以任何理由和藉口,以任何形式與業主(或總承包),監理及其他相關部門發生關係,否則甲方有權解除合同;
15.乙方對甲方提供的機具和材料應合理使用,保管完好,禁止浪費材料和不合理使用機具,否則甲方有權拒絕提供,並要求賠償損失;
16.爲完成合同項下的工作,應當由乙方負責的其他事項。
第十條 安全施工(增加施工安全生產管理協議書,但不能刪去本條款)
1.雙方簽訂安全生產協議書;
2.甲方對乙方承擔的工作進行安全交底,提出明確安全要求,並進行監督檢查;
3.乙方應按安全施工有關規定,採取嚴格、科學的安全防護措施,確保施工安全和第三者的安全,承擔由於自身安全措施不力造成事故的責任及發生的費用;
4.甲方對乙方違章操作行爲提出整改,乙方必須無條件執行,由此而發生的費用和延誤工期概由乙方負責;
5.若發生重大傷亡事故,乙方應按有關規定立即報告行政主管部門並通知甲方代表。甲方應爲搶救提供有利條件,發生的費用由乙方承擔。
第十一條 違約責任
1.乙方有下列行爲之一者即爲違約,承擔違約責任。乙方違約,甲方除有權責令乙方限期改正、賠償損失且工期不得順延外,並有權解除合同:
(1)違反本合同的任何之條款的;
(2)履行義務不符合本合同約定或甲方要求的;
(3)不能如期按本合同約定的質量完成任務的;
(4)違反文明施工之規定,造成環境污染或給甲方或第三人造成損害的;
(5)疏於安全管理,造成損失在1000元以上的;
(6)造成甲方材料浪費,機具損壞或喪失原有功能的;
(7)不服從甲方現場管理和協調的;
(8)甲方認爲乙方在規定的時間內無法完成合同項下的全部工作,要求與乙方簽訂補充協議以減少其工作量,乙方不能提供履約保證且拒不同意甲方減少工作量的;
(9)違反合同規定的其他行爲。
2.合同解除後,乙方有下列行爲之一的,視爲乙方自動放棄其爲履行本合同而應得剩餘工程款,給甲方造成損失的,甲方有權要求乙方賠償損失。
(1)不主動退場並且自合同解除之日起15日內沒有向甲方提出書面結算和驗收報告的;
(2)拒不退場或以其他方式妨礙甲方自行施工或安排其他施工隊伍進場施工的;
(3)妨礙甲方正常工作秩序的其他行爲;
3. 合同的解除以甲方出具書面通知乙方之日起即爲解除。 4.甲方未按合同約定的期限支付工程款,則按中國人民銀行公佈的同期最高流動資金貸款利率向乙方支付拖欠款額的利息作爲違約金。
第十二條 獎懲
1.乙方有本合同規定的違約行爲或違反法律規定,甲方有權責令乙方限期改正,乙方拒不改正或不能改正的,除賠償損失外,甲方可給予總工程量的 (參考比例爲1-10‰)作爲對乙方的懲罰。
2.按合同約定或法律規定乙方沒有應當懲罰之行爲的,甲方給予乙方總工作量的 (參考比例爲1-10‰)作爲獎勵。
第十三條 解決合同糾紛的方式
履行合同過程中發生爭議,本着友好態度協商解決,若經協商仍不能解決,任何一方均可訴諸法律。
第十四條 其他
1.本合同一式 份,甲方執 份,乙方執 份;
2.本合同簽訂後,經雙方協商一致,可簽訂補充協議,作爲本合同的補充合同;
3.雙方商定的其他條款:
第十五條 合同附件及有效期
1.合同附件
(1)甲乙雙方《企業法人營業執照》和《資質證書》(複印件);
(2) 工程計量單、結算單等;
(3) 施工安全生產管理協議書;
(4)雙方爲解決合同項下的問題所發信函等文件;
2.本合同自甲、乙雙方法定代表人或其委託代理人簽字並加蓋法人或法人合同專用印章後生效,至雙方履行完畢合同規定的義務後自行失效。
甲方: 乙方:
法定代表人: 法定代表人:
或委託代理人: 或委託代理人:
地址: 地址:
電話: 電話:
銀行帳號: 銀行帳號:
合同簽訂時間: 年 月 日
承攬合同 篇26
承攬合同與僱傭合同的一方當事人都要爲完成工作付出一定的勞動,但兩者存在本質的區別。僱傭合同的標的是受僱人提供的勞務本身,僱用人按照受僱人的勞動質量或者數量或者時間支付報酬,只要受僱人付出了勞動,僱用人就須支付報酬。僱用合同的當事人之間有組織領導關係,受僱人在完成工作中須聽從僱用人的安排、指揮。僱傭合同的受僱人在完成工作中致人損害的,僱用人也應依法承擔民事責任;而承攬合同的標的是承攬人完成的工作成果,這意味着定作人訂立合同的目的在於獲得承攬人勞動的成果,而不是完成勞動過程,並且承攬人只有在交付工作成果後才能取得報酬,換句話說承攬人的勞動沒有成果可以交付,即使付出了勞動也不能獲得報酬。
承攬合同的當事人之間不存在組織領導關係,承攬人在完成工作中具有獨立性。承攬合同的承攬人在完成工作中致人損害的,由承攬人自己承擔責任,與定作人無關。 根據《最高人民法院關於審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》第10條的規定,在承攬合同中,對於在工作期間承攬人因工作導致他人損害的,由承攬人承擔責任,定作人不承擔責任。但如果定作人對定作、指示或者選任有過失的,應承擔相應的賠償責任。該解釋第9條規定,在僱傭關係中,僱員從事僱傭活動過程中導致他人損害的,由僱主承擔賠償責任。 僱員因故意或重大過失致人損害的,應當與僱主承擔連帶賠償責任。僱主承擔連帶賠償責任的,可以向僱員追償。
在現實生活中,承攬合同與僱傭合同引起爭議的時候較多,二者有些相似, 但兩者畢竟屬於不同的法律關係,有着本質的區別。
承攬合同是承攬人按照定作人的要求,以自己的技術、條件爲定作人完成一定的工作,交付一定的工作成果,定作人接受工作成果並給付報酬的合同。該合同爲諾成、有償、雙務合同。僱傭合同是僱主通過佔有僱員的勞動力來爲自己獲取利益,僱主與僱員之間存在管理與被管理的關係。可以從以下幾個方面進行具體的分析。
一.法律關係中主體雙方的地位不同
承攬合同中雙方當事人法律地位平等,承攬人在完成工作的過程中具有獨立性;而在僱傭合同中,雙方當事人的法律地位不平等,雙方之間存在管理與被管理,監督與被監督的關係。
二.標的物不同
承攬合同是承攬人以自己的技能與設備爲定作人提供工作,並提供符合定作人要求的工作成果。而僱傭合同,僱員提供的是勞務本身,僱員只要按照僱傭人的要求提供勞務即可,而不能要求僱員必須有勞動成果。
三.取得報酬的.前提不同
承攬合同中,承攬人只有交付了符合定作人要求的工作成果,才能請求定作人支付報酬。而在僱傭合同中,僱員只要按照僱主的指示,完成了一定的工作,付出了勞動,就可以請求支付勞動報酬。
四.生產條件和生產工具的提供不同
承攬合同一般是承攬人自備生產工具;僱傭關係中一般是由僱主提供生產工具。
五.法律關係存在的時間不同
承攬合同中,承攬人與定作人之間所建立的法律關係是臨時的、短期的;而在僱傭關係中一般是較爲穩定的、長期的。
六.發生損害時責任承擔不同
根據《最高人民法院關於審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》第10條的規定,在承攬合同中,對於在工作期間承攬人因工作導致他人損害的,由承攬人承擔責任,定作人不承擔責任。但如果定作人對定作、指示或者選任有過失的,應承擔相應的賠償責任。該解釋第9條規定,在僱傭關係中,僱員從事僱傭活動過程中導致他人損害的,由僱主承擔賠償責任。 僱員因故意或重大過失致人損害的,應當與僱主承擔連帶賠償責任。僱主承擔連帶賠償責任的,可以向僱員追償。
承攬合同 篇27
簽訂時間:年 月 日 合同編號:
乙方(供方): 第一條 採購清單:
甲方(需方): 中鐵九局集團第七工程有限公司
第二條 供貨時間:供貨時間以甲方通知時間爲準。 第三條 調價方法: 合同簽訂單價爲當日我的鋼鐵網公佈的市場建築鋼材價格行情,作爲基準價格。貨到現場當日依據我的鋼鐵網公佈價格爲準,幅度超過±100元時進行調價,按基準價±100元結算,幅度不超過時按簽訂價結算。
第四條 到貨地點、運輸方式、運雜費及其他費用約定:甲方 施工現場。汽車運輸,確定運費爲/噸。 第五條 隨貨物必備品: 乙方隨車帶此批貨物對應的有效材質單。
第六條 計算方法:鋼筋依據理論值換算計重;盤圓依據過磅檢斤計重。
第七條 包裝及驗收標準:按國家標準綁紮。驗收貨物做到無彎曲,無鏽蝕。試驗結果以甲方試驗室複檢報告爲準,不合格品乙方無條件退場。
第八條 結算方式: 第九條 本合同解除的條件:貨物在數量和質量上無問題,貨款全額支付無拖欠時,本合同自動解除。
第十條 違約責任和雙方義務:
乙方未按甲方要求的’供貨期限或質量標準或其它要求履行交貨義務,承擔由此造成甲方的一切損失。甲乙雙方每月進行對賬並籤認,乙方按對賬結果開據合法有效發票。
第十一條 合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方協商解決,協商不成由瀋陽鐵路運輸法院裁決。
第十二條 本合同一式肆份,甲方叄份乙方壹份,本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
第十三條 其他約定事項:
本合同簽訂數量爲工程量約算數量,供貨與結算按現場實際需用量爲準,如超出合同簽訂數量的10%時雙方需另附補充協議。
承攬合同 篇28
甲方:________
乙方:________
依照《中華人民共和國合同法》有關規定,結合本工程具體實際情況,經雙方協商一致,簽訂本合同,共同遵守。
乙方受甲方委託,承擔甲方新上建德市檔案館遷建250KVA變配電受電工程,具體事宜雙方明確如下:
一、甲方委託給乙方的工程項目和內容:
1、250KVA變受電工程的設計、設備購置、安裝調試。
二、有關技術及服務要求:
1、乙方應根據甲方的要求做好開工和竣工等有關技術工作,協助並配合線路驗收、接入系統及併網工作。及時提供竣工資料。
2、乙方採購所有電氣設備和原料,應從國家定點廠家採購,並符合國家有關質量、技術標準。
3、變配電及線路安裝工程應根據電力安裝標準進行,符合質量要求。
4、甲方負責做好青苗賠償等有關政策處理。
三、工程款項及費用的結算:
1、工程款結算按執行。
2、工程預算款總計:102496元;(高壓電纜、10KV線路部分按實際耗材在決算中計收)
3、本工程款分2次結清,其中:
(1)合同簽訂3天內應付工程款的.70%(計70000元)
(2)工程竣工驗收合格決算審覈後,送電前工程款全部付清。
4、工程款的結算以審計決算爲依據。
四、施工及竣工驗收:
1、根據工程施工要求,甲方應於施工前具備土建驗收條件(包括完成破路申請手續,設備進場道路暢通等),並確保自建附屬工程質量爲乙方進場創造施工條件。
2、乙方應在20xx年月日工程竣工,遇特殊情況雙方另行協商,時間順延。
3、施工期間,甲方應派員到現場協助解決安裝施工期間所發生的特殊情況。
4、乙方在施工期間應注意安全,做到文明施工,如發生違章和野蠻施工所造成意外事故和損失,由乙方自負。
5、乙方在工程結束時,甲方應會同供電局有關部門進行竣工驗收。
五、合同未盡事宜,雙方協商解決。
六、合同雙方代表簽字蓋章後生效。
七、合同一式4份,甲方執2份,乙方執2份。
甲方:(蓋章)________
代表:________
乙方:(蓋章)________
代表:________
承攬合同 篇29
委託方_______________________簽訂地點:________________________
承攬方_______________________簽訂日期:__________年____月____日
依照《中華人民共和國民法典》、《加工承攬合同條例》、《公共管理條例》等有關法律法規的規定,經雙方協商,簽訂本合同,共同信守。
第一條廣告播出要求。
1.1廣告內容及證件:__________________________________________
__________________________________________
1.2播出頻道和時間:__________________________________________
1.3製作形式:______________________________________________
1.4廣告長度:______________________________________________
1.5播出形式:______________________________________________
1.6播出日期:______________________________________________
第二條廣告費及支付方法。
2.1廣告費
2.2支付方法及時間:
2.3承攬方必須開具廣告業務統一發票,否則,委託方有權拒付廣告費。
第三條違約責任
3.1委託方擅自不履行合同,向承攬方償付未履行部分廣告費____________%的違約金;逾期支付廣告費用,每逾期一天,按所欠款項的_________償付違約金。
3.2承攬方不能完成合同規定的工作,向委託方償付未履行部分廣告費________%的違約金,不能按期履行合同義務的,每逾期一天,按未履行部分廣告費的’________償付違約金。
3.3其它違約責任,按《加工承攬合同條例》執行。
第四條糾紛解決方式。
發生合同糾紛,雙方協商不成,按下列第(________)項規定辦理。
1.向____________________地經濟合同仲裁機關申請仲裁;
2.向____________________地人民法院起訴。
第五條雙方商定的其他事項。__________________________________
第六條附則。
6.1本合同附件_________件,名稱:______________________________
________________________________________________________
6.2本合同有效期:自_______年____月___日生效至_______年____月___日終止。
委託方
單位名稱(蓋章)
地址:
郵政編碼:
法定代表人:
委託代理人:
電話:
開戶銀行:
帳戶:承攬方
單位名稱(蓋章)
地址:
郵政編碼:
法定代表人:
委託代理人:
電話:
廣告業務員證號:
開戶銀行:
帳戶:
承攬合同 篇30
承攬合同(簡1)
簽定日期:____年__月__日
定作方(甲方):_____
電話:__________
承攬方(乙方):_____
電話:__________
經雙方協商,簽定本加工承攬合同,並嚴肅履行。
┌────┬────┬─────┬─────┬────────────┐
│
│
│
│
│
加工費
│
│ 品名 │ 規格 │ 單位
│ 數量
├─────┬──────┤
│
│
│
│
│ 單價
│
金額
│
├────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│
│
│
│
│
│
│
├────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│
│
│
│
│
│
│
└────┴────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
定作方供應原材料:
┌─────┬────┬────┬────┬────┬────────┐
│ 原材料 │ 規格 │ 單位 │ 數量 │ 日期 │成品單位耗用量 │
├─────┼────┼────┼────┼────┼────────┤
│
│
│
│
│
│
│
├─────┼────┼────┼────┼────┼────────┤
│
│
│
│
│
│
│
└─────┴────┴────┴────┴────┴────────┘
1.技術資料、圖紙提供辦法:___________。
2.產品檢驗標準和方法:______________。
3.交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔:__________。
4.貨款及費用結算辦法及期限:_____________。
5.本合同自雙方簽訂之日起生效,合同履行完畢即失效。
甲方(蓋章):
承攬合同 篇31
發包人:______(以下簡稱甲方)
承包人:______(以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,雙方就本裝修工程施工事項協商一致,訂立本合同。
第一條:工程概況
1.工程名稱:
2.工程地點:
3.工程範圍:室內裝修(見預算清單)
4.工程承包方式:本工程採用半包工包料方式承包(參見附件清單,部分地、牆磚未在預算內)
5.工程造價:
(1)工程預算總造價爲¥______元,大寫人民幣:______元整。
(2)本工程總造價依據工程設計施工圖紙及設計變更、現場簽證。
第二條:工程期限
1、經甲、乙雙方商定:本工程合同工期爲30天(日曆),具體開竣工時間以甲、乙雙方簽訂的裝修合同爲準。
2、本工程在施工過程中,如遇甲方原因或不可抗力的情況,可順延工期。
第三條:工程施工準備與雙方責任
1.甲方責任:
(1)開工前甲方協商各方面的關係,辦妥進場手續,甲方承擔進場手續費用。
(2)組織好設計交底及圖紙覈對會審工作。
(3)委託白建華爲甲方代表,實行工程質量、進度監理,代表甲方處理工程日常事宜。
(4)做好甲方提供材料及設備的供應,落實建設資金,按期撥付工程預付款,辦理現場簽證,竣工驗收。
2.乙方責任:
(1)開工前組織有關人員熟悉施工圖紙和設計資料,編制施工圖預算和施工組織計劃,制定施工總計劃進度。
(2)做好施工準備工作,組織好人員及材料設備的進場、採購、供應和管理。
(3)嚴格按施工圖與說明書施工,確保工程質量,按合同規定的時間如期完工和交付,並承擔雙方約定的維修保養協議相關規定。人爲損壞的修理由責任方負責,並承擔費用。
第四條:工程價款及支付
1.本工程合同預算以施工圖及施工方案的工作量爲依據編制。
2.由物業收取的管理配合、裝修押金等相關費用,由甲方支付。
3.支付採取按工程進度分段付款方式。
(1)水電等隱蔽工程完工時付合同價______%,計¥______元(______元整);
(2)木工及隔斷工程完工時付合同價______%,計¥______元(______元整);
(3)工程完工並通過甲方驗收合格後,付合同價______%,計¥______(______元整);
(4)留5%質保金在驗收合格半年後,無質量問題一次性付清。
工程變更項目款項於雙方確認,付完此款項方可施工增加工程。
第五條:施工質量與設計變更
1.堅持按圖施工,發現設計有錯誤或嚴重不合理,乙方應通知甲方後,甲方應在三天內發出變更設計文件。
2.遇到重要及複雜的隱蔽工程內容,乙方應通知甲方共同驗收。
第六條:工程竣工驗收及結算
1.乙方在工程竣工前書面或口頭通知甲方驗收。
2.甲方應在接到驗收通知組織驗收並在驗收後出具工程驗收證明。
3.工程未經驗收,甲方提前使用,應視爲甲方已確認工程合格,若使用後發現質量問題,由甲方承擔責任。
4.乙方於工程竣工後,提供一年的免費維修服務,但不包含人爲原因造成的損壞部分。
第七條:工程安全生產、文明施工
1.乙方必須認真貫徹安全生產、文明施工的.規章制度,做好安全生產、文明施工,嚴格遵守安全操作規程。因乙方人員野蠻施工而引起的事故。責任和費用均由乙方負擔。與甲方無關。
第八條:工程處罰及仲裁
1.按本工程合同工期拖延一天,按工程總造價的千分之______進行處罰,工期處罰待本工程竣工後一次結清。若因一方違約,由違約方承擔合同價的______%的違約金。
2.甲方拖延結算及付款,按國家現行有關規定執行。
第九條:附則
1.本合同未盡事宜,雙方及時協商增補條款,補充條款與本合同具有同等法律效力。
2.本合同一式貳份,雙方各執壹份。
3.本合同經雙方簽字蓋章後生效,工程竣工驗收交付後保修期滿,工程價款結清自動終止。
4.本合同有效附件。
(一)乙方提供平面圖紙;
(二)工程預算書;
甲方(蓋章):
代理人:
______年______月______日
乙方(蓋章):
代理人:
______年______月______日
承攬合同 篇32
甲方(定作人):
乙方(承攬人):
甲方因工作需要,與乙方本着平等自願、協商一致、公正公平、誠實信用的原則,根據《中華人民共和國合同法》以及國家相關法律法規,簽訂本合同。
一、承攬期限
本合同自 年 月 日起至 年 月 日止,合同期滿自行終止。
二、承攬範圍及工作標準
1、承攬範圍:
2、工作標準(見附件)。
三、承攬方式
乙方承攬合同中所規定的保潔服務,並負責承攬保潔服務所需各種設備、材料、工具等相關費用。
四、承攬費用
1、合同期保潔承攬費用總額爲 元。其中,月度保潔費用爲 元。
2、保潔承攬費用包括保潔人員的勞動報酬、社會保險費及乙方管理服務費用。
五、付款方式
乙方按照承攬合同要求完成當月度保潔服務工作後,甲方 於次月 日前,扣除考覈扣款後將上月度的保潔費用一次性支付給乙方。
六、甲乙雙方的權利和義務
(一)甲方的權利義務
1、爲乙方提供進入甲方場所開展服務工作的必備條件,確保乙方服務人員在甲方進行服務工作的合法性。
2、向乙方提供工作中所需的水、電供應。
3、向乙方提供適合存放工具、設備、材料及更衣的庫房。
4、甲方有權對乙方服務人員的工作質量進行監督檢查。如乙方未按照保潔服務範圍和標準組織實施,甲方書面通知乙方整改;乙方拒不整改或整改未完成的,甲方根據具體情況,按月從乙方的承攬費中扣除相關費用。
5、甲方不得要求乙方員工從事與保潔服務範圍和標準無關的其他工作;否則,所產生的責任由甲方承擔。
(二)乙方的權利義務
1、乙方應選派態度和素質良好、已實行崗前體檢的服務人員進駐甲方服務場所,並應着裝整齊,配戴胸卡。凡不符合保潔服務及其相關崗位要求的`人員,乙方不得派給甲方。
2、乙方派駐甲方的服務人員應遵守甲方的各項管理制度。
3、乙方應明確專人,具體負責承攬服務範圍與服務標準的實施、監督與指導,以及甲乙雙方的工作協調。
4、方因服務不當造成甲方物品損壞或丟失的,在甲、乙雙方共同查實情況後,乙方應在24小時內照價賠償。
5、乙方派駐的服務人員,在工作期間有盜竊及違法行爲的,經雙方查實,乙方除照價賠償外,應立即將其開除;嚴重違法者追究其法律責任。
6、乙方必須與保潔服務人員簽訂勞動合同,依法繳納社會保險,自行承擔員工的人身安全責任、勞資糾紛責任,以及由此發生各種費用。
七、合同的變更或解除
1、本合同履行過程中經雙方協商,可變更合同內容或解除合同。
2、一方嚴重違反本合同約定的事項,另一方可以單方面解除合同,但應提前10個工作日通知對方。
八、違約責任
合同任何一方未按合同約定履行其責任義務,給對方造成損失的,承擔賠償責任。
九、其他事項
1、乙方應制訂並嚴格履行安全生產責任制,做好日常職工安全教育工作。
2、甲方對乙方履行合同情況進行年度綜合評價,綜合評價不合格,不再續簽合同。
3、本合同履行過程中,乙方承擔一切安全風險責任。
4、本合同履行過程中發生爭議的,由雙方當事人協商解決;協商不成的,依法向甲方所在地人民法院起訴。
十、本合同一式陸份,甲方執四份,乙方執二份,本合同由甲、乙雙方簽字蓋章後生效。
附件:工作範圍及工作標準
甲方(蓋章): 乙方(蓋章):
法定代表人 法定代表人
或委託代理人: 或委託代理人:
年 月 日 年 月 日
簽訂地點:
承攬合同 篇33
甲方:
乙方:
經甲乙雙方友好協商,甲方同意將工程的施工項目交由乙方負責施工。根據《中華人民共和國民法典》和《建築安裝工程承包合同條例》的規定,結合本工程具體情況雙方達成以下協議:
一. 工程概況
1. 工程名稱:
2. 工程地點:
3. 承包範圍:
4. 承包方式:包工、包料、包費用
5. 工期:按照甲方書面通知乙方開工進場之日起個日曆天。
6. 工程質量:本工程爲合格工程(具體要求詳見第三條)
二. 合同單價和付款方式
1. 合同單價:
2、實際結算價款以甲乙雙方簽字確認的工程量乘以單價爲準。以上價格包括含稅價,材料及其運輸費,人工費,裝卸費,設備費等一切費用。合同價款一經確定,不作任何調整。
4、該項目合同約定的款項由有限公司按照本合同約定支付,項目的發票及合格證開具給有限公司。乙方應向甲方提供稅務部門認可的正規票據,如乙方提供假票據則應賠償甲方所有損失及承擔一切法律責任。
三.技術要求和質量標準
四.違約責任和安全責任
1.因乙方原因逾期竣工,每逾期一天,乙方支付給甲方合同價款1%的違約金。 乙方質量標準達不到甲方要求則乙方承擔合同價款的10%違約金支付給甲方,並承擔由此對甲方造成的一切經濟損失。
2.乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定,嚴格按安全標準組織施工,並隨時接受行業安全監察人員依法實施的監督監察。乙方必須採取必要的安全防護措施,消除事故隱患,由於乙方安全措施不力、管理不到位等原因造成事故責任的,因此發生的所有賠償費用、包括給施工人員或第三方人員造成財產或人身損害的,均由乙方承擔,甲方不承擔任何責任。
五.爭議或糾紛處理
1. 本合同在履行期間,雙方發生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方可協商解決。
2. 當事人不願通過協商調解解決或協商調解不成時本合同在執行中發生的爭議雙方同意可向甲方所在地法院提出訴訟解決。
六.保修
1. 本工程保修期爲年
在保修期內,如有質量問題,在接到甲方通知後24小時內安排人員到現場進行免費維修。若乙方不能及時維修,甲方可委託他人維修,維修費用由乙方承擔。
七.本合同未盡事宜,甲乙雙方協商解決。本合同經雙方簽字和蓋章後生效。本合同一式四份,甲方執份,乙方執份
甲方:
簽字
電話:
甲方駐工地代表:
電話:
乙方:
電話:
評論(0)