家庭裝飾裝修合同糾紛上訴狀(精選3篇)
家庭裝飾裝修合同糾紛上訴狀 篇1
上訴人(原審原告):_________________住所:_________________法定代表人:_________________
被上訴人(原審被告):_________________住所:_________________法定代表人:_________________
被上訴人(原審被告):_________________
上訴人因買賣合同糾紛一案,不服_______人民法院_______民事判決書,現提起上訴,買賣合同糾紛上訴狀。
上訴請求:
1、請求二審法院依法撤銷一審判決改判支持上訴人一審的訴訟請求。
2、一、二審訴訟費由被上訴人承擔。
上訴理由:
此致
_____________人民法院
上訴人:_________________(簽名)
_____年_____月_____日
家庭裝飾裝修合同糾紛上訴狀 篇2
甲方:___________________________
乙方:___________________________
協議標的:甲方位於“_____________________”的居室,以下簡稱標的。
經雙方友好協商,就甲乙雙方針對標的居室所簽定的《家庭居室裝飾裝修工程施工合同》(合同編號:_________,以下簡稱《裝修合同》)中的未盡事宜,簽訂以下補充協議。
本補充協議作爲《裝修合同》的附件,與《裝修合同》具有同等法律效力。
一、施工人員準則
1.施工過程中,乙方施工人員應認真施工,不在標的居室內飲酒、隨地吐痰,如施工人員吸菸必須遠離易燃易爆物品。
2.乙方施工人員不得使用標的居室內已安裝好的設施、設備(如炊具、潔具及其他設施、設備)(水、電、施工人員自備炊具、潔具除外)。
3.乙方施工人員不得使用明火做飯,不得在材料上堆放餐具,剩飯菜及棄物,應於餐後立即整理餐具,剩飯菜及棄物。
4.乙方應設置專門的垃圾堆放處,及時清運垃圾,並保持居室內的清潔和衛生。
5.安裝地板、地磚後,乙方施工人員須着軟底鞋在標的居室內施工,並嚴禁將尖利或腐蝕性或易造成地板、地磚染色的物品直接放置在地板、地磚上,所有物品均輕拿輕放,嚴禁在地板、地磚上拖動物品。
6.有違反以上
第一條
1、2、3、4、5項,甲方經過提醒、警告,乙方仍違反的,甲方可以每次扣除乙方_________元的工程款如果因違反以上
第一條
1、2、3、4、5項給甲方造成損失的,乙方應賠償損失。
7.如由於乙方或其施工人員過失,造成甲方設施、設備、居室已施工完成的部位的損壞或造成鄰里,物業管理公司等第三方的設施、設備、居室的損壞以及其他因此帶來的任何損失,由乙方負責賠償或從工程款中扣除,並承擔全部責任。
8.乙方在施工中要注意安全,如因乙方操作不當造成人員傷亡的,甲方不負任何責任。
二、材料
9.凡運抵甲方標的居室的合同規定由乙方提供的所有材料不得在驗收合格前拆封(不需拆封的材料除外),必須在運抵標的居室時當場由甲方,乙方對照《裝修合同》附表5(《乙方提供裝飾材料明細表》)中規定的品名、質量、數量、規格、等級等驗收,由甲方認可簽字後方可拆封、使用。
如果乙方運抵材料與合同不符,乙方必須採取更換,補救措施。
10.乙方應當就其提供的材料向甲方出示購買憑證(發票或者購物票據)、環保證明、保修證明、材料來源、說明書等相關材料,甲方有權向廠商或者經銷商覈實材料的真實性,如果發現系假冒僞劣材料,乙方必須更換爲合同中標定的產品,並按照合同標定價格的雙倍對甲方進行賠償如果乙方能提出法律上認可的證據充分證明是由於供應商的責任,甲方可以根據具體情況適當降低要求賠償的額度,乙方可以向材料供應商追究相應的責任。
11.由於乙方提供材料質量、規格等原因,造成工程質量出現問題時,乙方須採取更換、補齊、修理等方式彌補,如不能彌補,乙方須以其他方式補償乙方,甲方可以依不同情況扣除支付工程款項由於乙方提供材料質量,規格等原因,造成甲方設施、設備、居室已施工完成的部位的損壞或造成鄰里,物業管理公司等第三方的設施、設備、居室的損壞以及其他因此帶來的任何損失,由乙方負責賠償或從工程款中扣除,並承擔全部責任。
12.由乙方購買的材料,乙方承諾對其質量負責,並負責在裝修工程保修期內進行維修和更換。
在甲方正常使用的情況下,因爲乙方提供材料的質量問題而導致甲方的任何損失,乙方應負全部責任。
13.對於乙方在《裝修合同》中約定的材料,因市場斷貨等特殊情況無法購買或無法運抵標的居室,乙方必須更換相同或更高質量、等級、規格的材料,且必須經過甲方的簽字同意。
14.甲、乙方提供的材料進入標的居室後,乙方必須在適當的位置平整堆放材料,並妥善保管,因未妥善保管造成材料變質、變形、損壞、損耗、丟失的,乙方必須根據甲方要求更換、補齊、賠償。
15.乙方無權擅自更換甲方提供的材料,如果發現問題應及時向甲方提出,甲方採取更換、補齊等補救措施。
如乙方已確認並使用了甲方提供的材料,之後因工程質量出現爭議時,乙方不得以甲方提供的材料不合格爲理由,拒絕修理或賠償。
16.乙方對甲方提供的材料如果造成正常損耗外的損失,乙方負責賠償。
17.《裝修合同》附件中,所有的_________改爲_________(_________厚),每張板(均爲標準尺寸___________________)補交_________元的材料費,金額按實際工程量結算。
三、施工
18.乙方必須在工程交底日,即_________年______月______日,向甲方提供書面的工程進度表和甲方採購材料進度表。
19.進行施工工程前,乙方和其設計師應當就設計思路,工程要點對工長、工人進行培訓。
20.開始施工後,乙方質檢人員應當隨時瞭解工程狀況和進展情況,至少每三天到甲方標的居室檢查工程情況,並作書面登記。
乙方質檢人員必須嚴格履行質檢的制度,相關驗收單必須齊全,作爲甲方各項驗收的參考之一。
21.在進行施工時,乙方有義務向甲方說明施工方式,並經過甲方確認後方可進行施工。
如未經甲方確認,施工後發生不符合甲方要求的問題時,乙方應無條件進行整改,並賠償由此而帶來的損失。
22.如果工程質量出現問題,甲方提出後,乙方應當立即改正。
乙方未按照甲方要求及時改正的,依不同情況扣除支付工程款項。
23.如施工人員違反《裝修合同》和本補充協議,情況嚴重的,甲方有權提出更換工長或工人,乙方應當在甲方提出要求的第二天更換。
24.在進行設施、設備安裝時,應經過甲方確認安裝位置後方可進行。
如未經甲方確認,在安裝後發生不符合甲方要求的問題時,乙方應無條件進行整改。
25.合同簽訂後如在施工過程中甲方提出設計修改意見及減少工程項目時,須提前與乙方聯繫並通知乙方,在雙方簽訂《家庭居室裝飾裝修工程變更單》,並確定變更金額及相關手續後,方能進行該項目的變更和施工。
26.裝修垃圾,乙方施工人員必須清運至物業指定地點。
垃圾清運費用已經含在工程款中,乙方不再單收。
27.在乙方進行電路施工時,應合理佈線,經過相同位置的線路應採用同一管材或護套線包裹,施工長度按單條管線計算,不分別計算。
28.瓷磚在鋪裝前必須完全浸泡12小時方可使用。
29.地磚採用勾縫劑勾縫,勾縫劑爲_________牌_________型,由乙方提供且不再單獨收費。
30.塗刷標的居室內所有部位(包括客廳、主臥室、輔臥室、書房、儲物間、過道和涼臺)的牆漆、頂漆時,需剷除原表面膩子的,乙方不再單獨收費刷與面漆同品牌的底漆1遍,刷面漆2遍。
31.所有牆漆用_________色,色號_________,所有頂漆用_________色,色號_________。
32.在刷漆前,乙方應由甲方書面確認兌水比例,如未經甲方確認進行刷漆或技術使用不當,兌水超過_________%,甲方有權要求重新購買同樣型號的油漆重刷,有關一切費用均由乙方自行負責。
33.所有門及門套採用的原子灰爲_________牌。
四、工程驗收
34.對於所有隱蔽工程,需甲方驗收簽字後,乙方施工人員才能進行後續施工。
35.工程的質量驗收按照《_________家庭裝飾工程質量驗收規定、《家庭居室裝飾工程質量驗收標準》執行。
在工程質量保證期內,如因乙方的原因發生質量問題,乙方應負責完全修復。
不能完全修復的,乙方應按相應部分的工程造價賠償損失。
36.甲方有權在乙方完工後對房屋進行空氣質量檢測,由國家認定的居室環境質量檢測單位獨立對甲方標的居室進行室內空氣質量檢測,並提交由該單位出具的檢測報告(包括甲醛,voc等)給甲方。
如檢測結果不合格,由乙方負責在規定的_________天內改善不合格項直至達到合格標準,所涉及的費用由乙方承擔。
五、付款
37.物業收取的裝修押金_________元由甲方墊付。
甲方:___________________________
乙方:___________________________
日期:__________________________
家庭裝飾裝修合同糾紛上訴狀 篇3
甲方(業主):_________
乙方(承包方):_________
依據《民法典》、《中華人民共和國建築法》、《中華人民共和國消費者權益保護法》以及其它有關法律、法規的規定,遵循公平、誠實信用的原則,雙方就本裝飾工程的有關事項協商達成一致,訂立本合同。
一、工程概況
裝飾工程施工地點:_________
施工內容:_________
承包方式:_________
合同總工期_________天,自_________年_________月_________日開工至_________年_________月_________日竣工。
合同總價款(金額大寫):_________
其中:人工費_________元,材料費_________元。(見附表一)
二、雙方工作
1.甲方工作
1.1 開工前,向乙方提供裝飾方案及做法說明一份,並向乙方進行現場交底。騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的傢俱、陳設等採取保護措施,並經乙方書面確認。
1.2 辦理本工程施工所涉及的各種申請、批件等手續,協調鄰里關係,保證乙方施工時間。
1.3 向乙方提供施工需用的水、電、氣等設備,並說明使用注意事項。協調做好垃圾清理等工作,並承擔相應費用。
2.乙方工作
2.1 按照甲方的意圖和要求,向甲方提供施工圖紙及做法說明並進行現場交底,交甲方進行書面認定。
2.2 乙方指派_________(姓名)爲乙方駐現場代表,負責合同履行。按要求組織施工,解決由乙方負責的各項事宜。
2.3 未經甲方同意和所在地房管或物業管理部門批准,不準隨意拆改原有建築結構及各種設備管線。
2.4 遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定,嚴格執行施工規範、安全操作規程、防火及環保規定。
2.5 工程竣工未移交甲方之前,負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
三、工期
1.工期延誤
1.1 因以下原因造成工期延誤,經甲方確認,工期相應順延:
(1)甲方不能按約定提供開工條件。
(2)設計變更和工程量變化。
(3)甲方同意工期相應順延的其它情況。
1.2 由於甲方原因導致中途停工,甲方應補償乙方因停工、設備閒置所造成的損失,每停工一天,甲方支付乙方_________元。
1.3 由於乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方支付甲方_________元違約金。
四、工程價款支付
開工日前三天,甲方支付總價款的_________%,計_________元;
工程日期過半,甲方再支付總價款的_________%,計_________元;
驗收合格三日內,甲方支付總價款的剩餘部門,計_________元。
五、材料供應
1.甲方提供材料甲方供應的材料、設備應有材料設備表(見附表二)。甲方供應的材料、設備有質量問題或規格差異,乙方應及時向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成損失的,由甲方承擔責任。甲方供應的材料、設備運抵現場_________日內,經乙方驗收,由乙方負責保管。由於保管不當造成的損失,由乙方負責。甲方供應的材料、設備未經甲方同意,乙方不得挪作它用,否則,乙方應按相應價款的雙倍補償給甲方,並承擔由此造成的損失。
2.乙方採購的材料乙方採購的材料、設備,必須有材料設備表(見附表三)註明品牌、規格、等級、數量、單價和總價,甲乙雙方簽字認可。如乙方採購的材料、設備與材料設備表不符,不得使用。如乙方未經甲方同意擅自使用,造成的損失由乙方負責。
六、工程變更
在工程施工過程中甲方提出設計修改意見及增減工程項目時,須提前與乙方代表聯繫,在簽訂變更單(見附表四)後方可進行該項目施工。凡私自與施工作業人員商定更改施工內容所引起的一切後果,甲方自負。給乙方造成損失的,甲方應負責賠償。
七、質量與驗收
1.工程質量
1.1 工程以施工圖紙、做法說明、設計變更爲依據,以《天津市建築裝飾工程質量檢驗評定標準》爲質量評定標準。
1.2 乙方應認真按照約定技術質量標準和設計要求進行施工,隨時接受甲方的檢查檢驗,爲檢查檢驗提供便利條件。如工程質量達不到約定條件,乙方應按照甲方的要求返工、修改,並承擔由於自身原因導致返工、修改的費用。
2.竣工驗收與保修
2.1 工程完工後,乙方應當向甲方提交工程驗收單(見附表五)。甲方自接到工程驗收單七日內驗收,在驗收單上簽字。甲方無正當理由不按時驗收,超過七日的視爲竣工驗收已被確認。
2.2 雙方約定隱藏工程和中間驗收部位:_________。
2.3 雙方約定的保修項目內容期限爲:_________。(本條2.2和2.3款的內容過多可另加頁)
八、安全和防火
1.甲方或乙方提供的施工圖紙或做法說明,應符合《中華人民共和國消防法》和有關防火設計規範。
2.由於乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程,導致發生安全或火災事故,乙方應承擔由此引發的一切經濟損失。
九、違約責任
甲、乙雙方應嚴格履行合同所規定的各項條款,甲方不能及時給出必要的指令、確認,不按合同約定履行自己的義務,或其他使合同無法履行的行爲,甲方應承擔違約責任。乙方不能按合同工期竣工,施工質量達不到標準要求,或其他使合同無法履行的行爲,乙方應承擔違約責任。甲乙雙方承擔違約責任均按合同總價款的_________%向對方支付違約金,若違約金不能彌補損失時,當事人可以要求對方予以增加。
十、合同爭議解決方式
雙方約定在履行合同過程中發生爭議,由雙方協商解決或請_________調解。協商或調解不成時,雙方可以按下述第_________種方式解決:
1.由_________仲裁委員會仲裁;
2.向人民法院起訴。
十一、其他約定_________
十二、本合同未盡事宜,經雙方共同協商作出補充規定,補充規定與本合同具有同等法律效力。
十三、組成本合同的文件包括:
1.本合同條款及合同附表;
2.施工圖紙及做法說明;
3.雙方有關本工程洽商的其他書面協議;
4.補充規定。
十四、其他
1.本合同正本兩份,甲乙雙方各執一份,具有同等法律效力。雙方約定可根據需要確定合同副本的數量,雙方約定(簽字、鑑證、公證)後生效。
2.乙方收到本裝飾工程價款尾款,本合同即告終止。
業主(蓋章):_________ 承包方(蓋章):_________
註冊地址:_________ 註冊地址:_________
住地:_________ 住地:_________
法定代表人:_________ 法定代表人:_________
委託代理人:_________ 委託代理人:_________
聯繫電話:_________ 聯繫電話:_________
_________年____月____日 _________年____月____日
┌──────────────────────────────────┐
│ 鑑(公)證意見: │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ 經 辦 人: 鑑(公)證機關(章) │
│ │
│ 年 月 日 │
│ │
│ │
│(注:除國家另有規定外,鑑(公)證實行自願原則) │
│ │
└──────────────────────────────────┘附件
附表一
工 程 量 及 報 價 清 單
裝飾施工地點: 單位:元、平方米
┌──┬────┬───────┬───┬────┬──┬──┐
│編號│項目名稱│施工內容及材料│工程量│綜合單價│總價│備註│
├──┼────┼───────┼───┼────┼──┼──┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├──┼────┼───────┼───┼────┼──┼──┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├──┼────┼───────┼───┼────┼──┼──┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├──┼────┼───────┼───┼────┼──┼──┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├──┼────┼───────┼───┼────┼──┼──┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├──┼────┼───────┼───┼────┼──┼──┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├──┼────┼───────┼───┼────┼──┼──┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├──┼────┼───────┼───┼────┼──┼──┤
│合計│ │ │ │ │ │ │
└──┴────┴───────┴───┴────┴──┴──┘
甲方: 乙方代表: 第 頁共 頁
附表二
甲方供應材料設備一覽表
第 頁共 頁
┌──┬────┬──┬──┬──┬──┬──┬───┬───┐
│序號│材料或設│規格│產地│單位│數量│質量│抵現場│乙方代│
│ │備名稱 │型號│品牌│ │ │等級│時間 │表簽字│
├──┼────┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼────┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼────┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼────┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼────┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼────┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼────┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼────┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼────┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼────┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──┴────┴──┴──┴──┴──┴──┴───┴───┘
附表三
乙方採購材料設備一覽表
第 頁共 頁
┌─┬────┬────┬──┬─┬─┬──┬───┬────┐
│序│材料或設│生產廠家│規格│單│數│質量│單 價│總 價 │
│號│備名稱 │(品牌)│型號│位│量│等級│(元/) │(元/) │
├─┼────┼────┼──┼─┼─┼──┼───┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────┼────┼──┼─┼─┼──┼───┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────┼────┼──┼─┼─┼──┼───┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────┼────┼──┼─┼─┼──┼───┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────┼────┼──┼─┼─┼──┼───┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────┼────┼──┼─┼─┼──┼───┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────┼────┼──┼─┼─┼──┼───┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────┼────┼──┼─┼─┼──┼───┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────┼────┼──┼─┼─┼──┼───┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────┼────┼──┼─┼─┼──┼───┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─┴────┴────┴──┴─┴─┴──┴───┴────┘
附表四
設 計 變 更 單
第 頁共 頁
┌───┬──────┬─────┬─────┬───────┐
│序 號│ 變更內容 │ 原設計 │ 新設計 │增減費用(元)│
├───┼──────┼─────┼─────┼───────┤
│ │ │ │ │ │
├───┼──────┼─────┼─────┼───────┤
│ │ │ │ │ │
├───┼──────┼─────┼─────┼───────┤
│ │ │ │ │ │
├───┼──────┼─────┼─────┼───────┤
│ │ │ │ │ │
├───┼──────┼─────┼─────┼───────┤
│ │ │ │ │ │
├───┴──────┴─────┴─────┴───────┤
│詳細說明 │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │甲方簽字: 乙方代表簽字: │
│ │
│ │
│ 年 月 日 │
│ │
│ │
└──────────────────────────────┘
附表五
工 程 驗 收 單
第 頁共 頁
┌───────┬─────────────┬────────┐
│ 序 號 │ 分項工程名稱 │ 驗收結果 │
├───────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │
├───────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │
├───────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │
├───────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │
├───────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │
├───────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │
├───────┴─────────────┴────────┤
│ 整體工程驗收結果 │
├──────────────────────────────┤
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ 甲方(業主)簽字: │
│ │
│ │
│ 年 月 日 │
│ │
└──────────────────────────────┘
評論(0)