進口商品購買合同（精選9篇）
進口商品購買合同 篇1
買受人：___________________
電報：_____________________
傳真：_____________________
出賣人：___________________
電報：_____________________
電傳：_____________________
傳真：_____________________
本合同由買賣雙方訂立，根據本合同規定的條款，買方同意購買，賣方同意出售下述商品：
（1）貨名及規格
（2）數量
（3）單價
（4）總價
（5）生產國別和製造廠商：_______________
（6）裝運期限：_________________________
（7）裝運口岸：_________________________
（8）到貨口岸：_________________________
（9）保 險：_________________________
由買方投保。
（10）包裝：
須用堅固的新木箱/紙箱包裝，適合長途海運，防溼，防潮，防震，防鏽，耐粗暴搬運。由於包裝不良所發生的損失，由於採用不充分或不妥善的防護措施而造成的任何鏽損，賣方應負擔由此而產生的一切費用和/或損失。
（11）嘜頭：
賣方應在每件包裝上，用不褪色油墨清楚地標刷件號、尺碼、毛重、淨重、“此端向上”、“小心輕放”、“切勿受潮”等字樣，並刷有下列嘜頭：
（12）付款條件：
信用證付款：在貨物裝運前一箇月，買方應由_______銀行開立以賣方爲受益人的不可撤銷的信用證，憑本合同第13條甲項規定的裝運單據交到_________（銀行）後付款。
託收付款：貨物裝運後，賣方應將以買方爲付款人的匯票連同本合同第13條甲項所列各種裝運單據，通過賣方銀行寄交買方銀行即_______銀行轉交買方，並託收貨款。
信匯付款：買方收到本合同第13條甲項所列單據後，應於____天內信匯付款。
（13）單據
賣方應將下列單據提交付款銀行議付貨款/託收付款，如爲信匯付款，下列單據應徑寄買方：
1.全套可議付的潔淨已裝運海運提單，空白抬頭，空白背書。註明“運費到付”，並通知到貨口岸___________公司。
2.郵包收據註明郵費/空運提單。
3.保險單或保險證明書註明投保險種，一切險包括tpnd。破碎，滲漏。無百分比限制，並註明貨物到達後倘發現殘損情況，須向到貨口岸之_____檢驗局申請檢驗。
4.發票五份，註明合同號，嘜頭。
5.裝箱單兩份，註明毛、淨重、尺碼和所裝貨物每項的品名數量。
6.按照本合同第18條甲項規定由製造廠簽發的質量和數量/重量證明書及檢驗報告各兩份。
7.按照本合同第15條規定的貨物裝船後立即發給買方裝運通知電報真實副本一份。
買方(簽章)：_________ 賣方(簽章)：_________
簽訂地點：___________ 簽訂地點：___________
_________年____月____日 _________年____月____日
進口商品購買合同 篇2
甲方：
地址：
法定代表人：
(本協議中簡稱“甲方”)
乙方：
地址：
法定代表人：
(本協議中簡稱“乙方”)
甲乙雙方本着誠實信用、合作、共贏的理念，根據有關法律法規條款，經過友好協商，達成共識，特訂立本協議，並承諾對本協議所有條款負責。
一、 採購
1、乙方將依據本協議的規定，向甲方採購由甲方生產的 用於經營銷售。
2、甲、乙雙方簽訂 年期 採購協議，自 年 月 日起至 年 月 日止，每個考覈年度完成 採購量不低於人民幣
萬元。
3、甲方授權乙方在本協議約定區域經銷甲方生產的 ，未經甲方書面批准，乙方不得跨區域銷售。乙方經銷區域： 。
4、空白市場約定： 。
二、價格及結算
1、乙方經銷甲方 產品。甲方所有新產品及特殊包裝規格的價格另訂。
2、價格約定： 。
3、運費：
原則上由甲方承擔。若乙方單次訂單總金額(含稅)低於起訂量，則運費由乙方承擔。起訂量雙方協商。
4、訂貨：
乙方按甲方訂單格式要求填寫訂貨信息，蓋章並通過原件掃描形式傳遞至甲方接單人員，甲方確認後即訂單生效。甲方原則上不接受乙方變更訂單信息，特殊情況甲方同意變更訂單的，由此產生的費用由乙方承擔。特殊訂貨方式需甲、乙雙方協商確定。
5、結算：
(1) 。
(2) 。
(3)開票：
□甲方在倉庫發貨後開具等值增值稅發票。
□甲方在發貨後與乙方對賬，對賬完成後開具等值增值稅發票。甲乙雙方約定每月 日對賬，甲方發出對賬單後 個工作日，如乙方未回覆則視爲確認無誤。
三、甲方的權利與義務
1、甲方保證按乙方訂貨需求及時供應產品。
2、產品包裝(內、外包裝)符合有關規定和貨物運輸要求、標籤和說明書符合註冊標準，內容完整。
3、 。
4、 。
5、甲方不承擔因乙方保存不當造成的質量責任。
6、若因運輸途中發生物理破損或漏液等情況，乙方應在收到貨物 日內以書面形式通知甲方，甲方確認後給予換貨，否則視爲甲方產品已交付合格。
7、甲方對已經授權給乙方的市場進行嚴格的市場保護。
四、乙方的權利和義務
1、乙方需在協議簽訂時向甲方提供下述已加蓋公章的企業資料： 等相關資料。
2、根據雙方約定的價格，乙方按照協議規定支付貨款。
3、乙方應對甲方的產品性能及儲運措施有足夠的瞭解，確保乙方存儲及運輸符合法規要求。
4、在授權的區域內銷售甲方的產品。
5、支持並配合甲方在本省(市)的各級招標、掛網、備案等工作。
6、其他： 。
五、違約責任及處理
1、甲方按乙方指定要求發貨後，乙方無正當理由拒收，乙方向甲方賠償 作爲違約金。
2、一方不履行協議主要義務或以實際行動表明將不履行協議主要義務的，應承擔違約責任。違約方應向守約方賠償由此造成的直接經濟損失。
3、因違約導致的損失包括但不限於預期協議利潤損失、賠償金、守約方因維權而支付的律師費、交通費、鑑定費、審計費等合理費用以及其他一切經濟損失由違約方承擔。
4、因不可抗力(包括地震、颱風、洪水、火災、戰爭、政府行爲、法律適用條款變化，或者其他任何無法預見、避免或者控制的事件)致使協議終止或無法履行，甲乙雙方均無需擔責。但提出受不可抗力影響的一方應及時通知另一方，並在隨後10日內向另一方提供不可抗力發生及持續期間的充分證據。
七、其他約定
1、雙方應對本協議條款及履行協議過程中知曉的對方商業機密履行保密義務。若乙方違反保密義務致使本協議(含協議附件、補充協議等文件)內容，特別是價格條款泄露給第三方的，乙方屬於嚴重違約，應 。
2、本協議未盡事宜，雙方可另行協商解決，商定內容以補充協議、附件、記錄等形式，經簽字蓋章後生效，與本協議具有同等法律效力。
3、因本協議的效力、解釋、訂立、履行產生或與本協議有關的任何爭議，協商不成，可向甲方所在地人民法院提起訴訟。
4、本協議自雙方簽字蓋章之日起生效，一式二份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。
甲方(蓋章)：
法定代表人或授權代表(簽字)：
年 月 日
乙方(蓋章)：
法定代表人或授權代表(簽字)：
年 月 日
進口商品購買合同 篇3
安徽省醫藥商品購買合同範本
合同編號：73361
承攬方：____________________________________
地址：____________
郵碼：____________
電話：____________
法定代表人：____________
職務：____________
定作方：____________________________________
地址：____________
郵碼：____________
電話：____________
法定代表人：____________
職務：____________
定作方委託承攬方加工____________,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品
第二條加工成品質量要求
第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量
1.（用承攬方原料完成工作的）,承攬方必須依照合同規定選用原材料,並接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2.（用定作方原材料完成工作的,應當明確規定原材料的消耗定額）。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3.交（提）原材料等物品日期計算,參照第七條規定執行。
第四條技術資料、圖紙提供辦法
1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方；定作方應當在規定的時間內回覆,提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答覆,有權停止工作,並及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2.承攬方對於承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的複製品。
3.定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條價款或酬金
價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法
1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作爲驗收標準。
2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點
1.交（提）定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物,應當在事先與對方達成協議,並按協議執行。
2.交（提）定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期爲準；委託運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期爲準；自提定作物的,以承攬方通知的提取日期爲準,但承攬方在發出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔
第九條運輸辦法及費用負擔
第十條結算方式及期限
第十一條其他約定
第十二條承攬方的違約責任
一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款；不同意利用的',應當負責修整或調換,並承擔逾期交付的責任；經過修整或調換後,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少於合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等）,應當向定作方償付違約金____元；（合同中無具體規定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金）以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%（10%～30%）或酬金總額的____%（20%～60%）的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養費。
七、實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位（人）,除按合同規定負責運到指定地點或接收單位（人）外,並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由於保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,並承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任
一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%（10%～30%幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%（20%～60%的幅度）違約金。
三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費後,退還給定作方；變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位（人）,承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力
在合同規定的履行期限內,由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明後,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,並賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理
加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決；協商不成按項處理：
1.向_____機關申請_____；
2.向人民法院起訴。
本合同自____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份；合同副本一式____份,交____________（如經鑑證或公證,則應送鑑證機關或公證機關）各留存一份。
定作方：________________________
代表人：________________________
____年____月____日
承攬方：________________________
代表人：________________________
____年____月____日
進口商品購買合同 篇4
購買方(甲方)：_______________
銷售方(乙方)：_______________
根據《中華人民共和國民法典》及有關法律、法規，經甲乙雙方協商，訂立本合同，以資共同信守。
一、銷售商品甲方向乙方定購下列商品房
二、結算價格
1、甲方購買乙方商品房樓單元室，建築面積m2，房屋單方售價面積辦理結算手續。
2、甲乙雙方辦理結算時，按實際交付建築面積辦理結算手續。
3、雙方結算時按雙方協定的價格進行結算。
三、購買方式
採用下列第種方式：
1、甲方一次付清購房款元，乙方於收款後年月日交付房屋。
2、甲方分期付款，乙方應於屋。甲方於年月日交納購房定金元。甲方應於年月日之前交清購房款。
四、雙方責任與權利
甲方責任：
1、甲方應如約按期交付購房定金和購房款。
2、甲方在交清購房款後，應與房屋管理部門辦理房屋管理協議並交納有關部門房屋管理費用。
3、甲方擁有所購商品房之產權。
乙方責任：
1、乙方應如期交付檢驗合格的商品產屋。有義務協助甲方辦理好產權手續。
2、甲方若未按規定的期限交納購房定金或購房款時，乙方有權單方解除本合同，即本合同自動失效。
3、乙方保證所售出之商品房未設抵任何低壓權，亦未辦理第三方購房協議。
五、違約責任
雙方如不能履行合同，則以下列情況承擔各自責任：
1、由於甲方的責任，甲方不能按合同規定的數量(與合同購房面積正負不超過5%)購買商品房時，甲方無權向乙方索取未能購買部分相應之定金。
2、由於乙方的原因，乙方不能按合同規定的數量出售足夠數量的商品房屋時，即乙方提供的房屋不足部分超過合同購房面積的5%以上的，乙方應向甲方賠償相當於兩倍的不足數量相應的定金。
3、甲方逾期交付預交購房款時，逾期的部分按人民銀行流動資金貸款的一年期上限利率計算利息，償還乙方。
4、甲方逾期結算，在逾期期間，如遇國家定價發生調整，價格上漲時，按新價格執行;價格下降時，按原價格執行。
六、調解和仲裁
在執行本合同的過程中，如雙方發生糾紛，先行協商解決，協商不成時可採取向有管轄權的經濟合同仲裁機關申請仲裁或向有管轄權的人民法院起訴。
七、合同的變更或解除
在執行合同過程中，如發生《中華人民共和國民法典》中允許變更或解除合同的情況時，雙方必須協商決定是否變更或解除合同。
八、其它事項
本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。
九、本合同自簽訂之日起生效，至交房手續辦理完畢之日失效。
甲方 ：___________
乙方 ：___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
進口商品購買合同 篇5
買受人：_____________________
出賣人：_____________________
茲因買受人向出賣人購買______________的標的物，依動產擔保法規定，雙方約定條款如下：
一、買賣標的物：_____________________
二、買賣標的物業已點交買受人佔有使用，但買受人未付清全部價款之前功盡棄(或買受人所交付支票未全部兌現之前)，出賣人保有標的物及其附件的所有權。買受人使用標的物，應遵守下列條件：
(一)標的物應置放於______________(處所)。買受人妥善保管維護使用。未經出賣人書面同意，不得將標的物移離上述地點。
(二)出賣人得隨時派員至標的物所在地點，檢查標的物的狀況。
(三)買受人不得毀損標的物或塗滅標的物上名稱、商標、廠牌與編號。
(四)標的物(包括零件、附件)因火災、盜竊以及天災地變等不可抗力而發生的損失，概歸買受人負擔。
(五)買受人不得交標的物出借、讓與、出質、出賣、提供擔保或爲其他任何處分。
三、買賣人取得所有權的方法：_________________________________
四、買受人取得所有權的條件：買受人付清全部價格時(如系開票據時，於該票據全部兌現時)，買受人始行取得標的物所有權。
五、第三條所定付款，如買受人有任何一期未付情況(或所開票據有任何一張不兌現情況)，經出賣人以掛號函發信期限三日催告(發信日爲準)，買受人仍未清償時，買受人並願逕受強制執行。出賣人得申請法院強制執行收回買賣標的物。其已付價款，全部視爲買受人使用標的物的折舊損害賠償，不得請求退還。如標的物有毀損，買受人應按出賣人通知的數額賠償。
六、買受人如將標的物保險，其受益人應列爲出賣人。
七、就本契約所生糾紛之一切訴訟(包括連帶保證人部分)以______________法院爲第一審管轄法院，強制執行收回標的物，則由標的物所在地的地方法院管轄。
八、其他條件
(一)雙方應即日向管轄登記機關，辦理動產擔保附條件買賣契約的登記。如買受人不協同出賣人辦理登記，任憑出賣人隨時收回標的物，並賠償出賣人的一切損失，買受人無異議。
(二)本件動產擔保附條件買賣契約登記有效期間爲三年，自登記日起算。
(三)出賣人收回標的物十日內，買受人得以現金繳付餘額全部(或未兌付票據全部)及償還出賣人收回的一切費用於出賣人後，領回原標的物。其領回位置，由買受人自理。
(四)其他未定事項，概依有關法律的規定辦理。
九、買受人的連帶保證人，就買受人因本契約而生的一切債務，負連帶責任，並願拋棄民法保證各條內有關保證人和權利。連帶保證人所負責任，以保證至履行本契約所生全部債務時爲止。保證人非經出賣人的書面同意，不得藉故中途退保。
十、出賣人依第五條收回的買賣標的物，經拍賣所得的價金與買受人已付的價金合計總數不足清償全部貨款時，買受人及連帶保證人仍應負全部清償責任。
附表(略)
買受人：__________________
住址：____________________
身份證號：________________
連帶保證人：______________
住址：____________________
身份證號：________________
出賣人：__________________
住址： ___________________
身份證號：________________
_________年______月_____日
進口商品購買合同 篇6
甲方： 合同編號：
乙方： 簽訂日期： 年 月 日
簽訂地址：傳真方式
第一條 標的、數量、價款及交(提)貨時間
名稱規格 型號 顏色數量(噸)單 價
(元/噸)金額
(元) 交(提)貨時間及數量
合計人民幣金額(大寫): (￥.00)
附註：雙方結算的數量與貨款總額以供需方實際交(提)貨的數量與貨款總額爲準。
第二條 質量要求及技術標準：按乙方簽字樣稿爲準。
第三條 交提貨方式及費用：甲方免費送貨至乙方倉庫。
第四條 包裝標準，包裝物供應和回收：包裝物不回收。
第五條 驗收標準：交貨時間,另行通知。
第六條 結算方式及期限：月結。並由甲方提供13%的增值稅專用發票。
第七條 違約處理：按《中華人民共和國民法典》規定執行。
第八條 爭議解決：在履行本協議過程中如發生爭議，由甲、乙方友好協商解決，也可提交甲方當地工商行政管理部門調解，協商或者調解不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起訴訟。
第九條 其它條款：本協議壹式貳份，由甲、乙方各執壹份;自甲、乙方簽字蓋章之日起生效至甲、乙方全部履行本合同義務時止。傳真件及掃描件具有同等法律效應。
甲方(章)乙方(章)：
地址：地址：
法定代表人:法定代表人:
電話：電話
傳真：傳真：
稅號：稅號：
開戶銀行：
帳號：帳號：
年月日年月日
進口商品購買合同 篇7
甲方(買方):
(蓋章)
地址：
電話：
聯繫人：
乙方(賣方):
(蓋章)
地址:
電話：
聯繫人:
甲乙雙方根據民法典，平等互利，協商一致，同意簽訂本合同，共同信守。
1.貨物名稱、型號規格、基本配置、單位、數量、單價、金額及合同價見表1：( 滿足招標文件要求)
號序
貨物名稱
型號規格
基本配置
單位
數量
單價
金額(元)
1
2
3
4
5
6
計：人民幣(大寫)
備註：
2.技術資料
乙方應隨貨物提供下列技術資料：
2.1各系統的運用手冊
乙方應以書面或電子文檔形式提供給甲方。
3.交貨地點 ____________時間____________ 或另見甲方書面通知。
4.售後服務：____________
4.保修期____________
5.驗收
5.1 本合同的驗收期爲貨物正式運行後七天內。
5.2貨物驗收合格後，甲乙雙方在結算驗收證明書上簽字並加蓋單位印章。如甲方在貨物送達後無正當理由而拖延驗收或不驗收超過上述本合同5.1款所規定的驗收期的，則視爲其已驗收通過。
6.付款(詳見雙方說明的其它事項)
6.1 本合同以人民幣付款。
6.2乙方所供貨物經甲方驗收合格並出具結算驗收證明書後，由區級財政國庫收付中心依據財政國庫部門審批出具的撥款通知書及其附件在七個工作日內付款。
7.質量保證
7.1 乙方應保證所供貨物是全新的、未使用過的，並完全符合行業規定的質量、規格和性能的要求。乙方應保證其貨物在正確安裝、正常使用和保養條件下，在其使用壽命期內應具有滿意的性能。在貨物最終交付驗收後不少於本合同4.1條表3的質量保證期內，乙方應對由於設計、工藝或材料的缺陷而產生的故障負責。
7.2 在質量保證期內，如果貨物的數量、質量或規格與合同不符，或證實貨物是有缺陷的，包括潛在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方或使用單位應儘快以書面形式向乙方提出本保證下的索賠。
7.3 乙方應在接到甲方或使用單位通知後，在本合同4.1條的響應時間內,免費維修或更換有缺陷的貨物或部件。
7.4 如果乙方在接到甲方或使用單位通知後，在本合同4.1條的響應時間內,沒有彌補缺陷，甲方可採取必要的補救措施，但其風險和費用將由乙方負擔，甲方根據合同規定對乙方行使的其他權力不受影響。
8.誤期賠償
8.1如果乙方沒有按照合同規定的時間交貨和提供服務，甲方應從貨款中扣除誤期賠償費而不影響合同項下的其他補救方法，賠償費按每週賠償遲交貨物的交貨價或延期服務的服務費用的百分之零點五(0.5%)計收，直至交貨或提供服務爲止。但誤期賠償費的最高限額不超過合同價的百分之五(5%)。一週按七(7)天計算，不足七(7)天按一週計算。並且，買方可考慮終止合同。
9.合同轉讓和分包
9.1 乙方不得部分轉讓和分包或全部轉讓和分包其應履行的合同義務。
10.適用法律
10.1 本合同應按照中華人民共和國的現行法律進行解釋。
11.合同生效
11.1 本合同在甲、乙雙方法定代表人或授權代表簽字蓋章後生效。
11.2 本合同一式四份，以中文書就，甲、乙雙方各執一份，另一份報雨城區國庫科支付貨款，另一份報雨城區政府採購中心備案。
12.雙方需要說明的其他事項
——————————————————————————————————————————————————————–
甲方(簽章)：_________ 乙方(簽章)：_________
簽訂地點：___________ 簽訂地點：___________
_________年____月____日 _________年____月____日
進口商品購買合同 篇8
合同編號：_________
甲方(賣方)：_________
乙方(買方)：_________
甲乙雙方根據《民法典》、《消費者權益保護法》及有關法律、法規，經協商一致，簽訂本合同。
第一條乙方按下表所列要求購買甲方商品：
商品名稱貨號規格質地顏色單位單價數量金額
合計金額：萬仟佰拾元角分(￥：)
備註：甲方預收乙方定金__元，乙方尚欠甲方貨款__元。
第二條質量要求：甲方所出售的商品必須符合國家標準、行業標準、企業標準(由甲乙雙方選擇一種標準，在括號內打√)。
第三條驗收方法：乙方足額付給甲方貨款，甲方按第一條表格所列要求交付商品。
第四條違約責任：甲方不能按期交貨，每逾期一天，按總貨值的_________%償付乙方違約金。收付定金的，甲方不能履行合同，雙倍償還乙方定金;若乙方不能履行合同，無權要求返還定金。
第五條爭議解決：本合同在執行中如發生爭議或糾紛，甲乙雙方先自行協商或提請有關部門調解解決，解決不成時，按以下第項處理。
(1)申請青島仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院提起訴訟。
第六條其它約定事項：_________
第七條本合同一式兩份，雙方各執一份，自雙方簽章之日起生效。合同執行期間，如有未盡事宜，甲乙雙方協商另訂附則，所有附則均與本合同有同等法律效力。
甲方(蓋章)：_________乙方(簽字)：_________
經辦人：_________身份證：_________
聯繫電話：_________聯繫電話：_________
_________年____月____日_________年____月____日
簽訂地點：_________簽訂地點：_________
進口商品購買合同 篇9
甲方(供貨方)
地址(住址)
聯繫電話： 傳真：
主要負責人：
開戶銀行： 帳號：
稅號：
營業執照號碼(身份證號碼)
乙方(購貨方)
地址：
聯繫電話： 傳真：
主要負責人：
開戶銀行： 帳號：
稅號：
營業執照號碼：
根據《中華人民共和國民法典》及其有關法律法規，爲明確甲乙雙方的權利義務，甲、乙雙方經友好協商，就甲方在合約期內爲乙方供應商品，達成如下協議：
一、商品的供應
1、甲方向乙方供應商品的品種、數量以甲、乙雙方簽字確認並蓋章的訂單爲準。
2、甲方有新產品推出時，應第一時間推薦給乙方，以便共同創造商機。如乙方確定經營，將按乙方新商品入場程序辦理相關手續。
二、商品的質量
1、甲方向乙方供應的商品的質量應當符合該商品的國家標準，行業標準，沒有國家標準，行業標準的按照通常標準或符合合同目的的特定標準。
2、在甲方每次向乙方供應商品時，雙方可在訂單上對該商品的具體質量標準進行約定。甲方在供應乙方商品的同時應當提交所供應商品合格證或質量保證書。
三、商品的價格
1、甲方向乙方供應的商品，除要執行國家訂價或國家指導價的，均由雙方協商訂價。
2、基於保護商業祕密的需要，甲方供應的商品交易價格以雙方蓋章確認的報價單爲準，報價單爲每一具體商品供貨合同的組成部分。
3、甲乙雙方積極配合，維護所經營商品的市場零售價的相對穩定和統一。甲方向乙方供應的商品的價格不得高於甲方向乙方及乙方分支機構所在地的其他客戶所供應同等商品的最低批發價。
4、甲方在供貨價發生提價變動時，應提前三十天書面通知乙方，並在徵得乙方同意的前提下，方可執行。否則，乙方仍按舊價和甲方進行結算，並允許乙方在提價生效前的訂單有效，以舊價進貨。
四、商品的包裝方式
1、甲方向乙方供應的商品的包裝應當按照國家規定的通用方式。沒有通用的方式，應當採取足以保護商品的包裝方式，保證商品安全、衛生地運抵乙方。
2、甲方商品包裝之標示應符合國家法律法規的規定，對於產地、原材料、用途、使用方法、警示語、保質期、生產期、保質條件等必須有清晰的標示。
3、雙方可在訂單中訂明具體商品的包裝方式標準，乙方可要求在供應乙方的商品貼上貨號、條碼、標籤。商品的包裝費用由甲方負擔。
五、供應商品的期限、地點、方式
1、乙方自▁年▁月▁日起至▁年▁月▁日止向甲方採購貨品。
2、訂單期限和供貨期限由具體的訂單規定。
3、若乙方更改訂單，甲方在收到該更改通知後×日內未提出書面異議的，則視爲甲方同意按更改後的訂單交貨。
4、供貨的地點由具體的訂單指定。
5、甲方須保證在收到乙方訂單後，嚴格按照甲方指定的時段，在36小時內將商品送抵乙方配貨中心或指定的分店內。如缺貨應在乙方下訂單後6小時內通知乙方，並保證缺貨率不高於10%，否則乙方將考慮和甲方的合作，並保留追究因甲方缺貨所造成的乙方損失的權利。
6、供貨方式採用甲方一次性送貨，除非乙方要求甲方分開送貨。
7、甲方交貨時，應提供乙方的訂單複印本，並採用乙方規定的送貨單填寫模式列明送貨的各項商品數量。
8、送貨的運費有甲方負責
六、檢驗的標準與方式
1、對於甲方供應的貨物，乙方在驗收時採用本協議第二條之標準做爲質量檢驗標準。
2、乙方收貨時僅對甲方所供應物的數量的進行驗收或只對貨物進行抽檢。
七、供應商品的退貨
1、甲方須保證無條件退換有質量問題的商品(如漏罐、漲罐、漲包、穿孔、變質、破碎等);無條件退回不符合或違反國家相關法律法規規定的商品。
2、在保質期內，乙方在符合貨物規定的保質條件下保管該貨品，如發現甲方所供貨物有質量問題，乙方均可向甲方提出質量爭議，甲方應負全部責任。而且乙方因質量問題的退貨不受時間限制。
3、甲方同意爲乙方更換保質期剩餘兩個月內的產品(個別保質期較短的商品除外)
4、甲方須協助乙方控制好庫存，加快週轉，保證乙方不斷貨。如乙方出現個別情況下的庫存過大或失控，甲方應積極配合乙方處理和退換。
5、甲方在應該退貨時，在乙方通知兩次甲方仍不處理的，乙方當已退貨處理，直接在應付貨款中扣除該批貨款，並在一箇月後銷燬該批商品。
6、所有情況下的退貨運費有甲方負責
八、貨款結算方式
1、實銷實結：甲乙雙方在每月×日覈對甲方商品的實際銷量。在雙方對單後×天內爲甲方結算貨款。
2、保底結算：甲乙雙方協商確定結算保底金額。在甲方商品送抵乙方的金額超過保底金額×元后按結算期×天爲甲方結算貨款。
3、數期結算：在甲方商品送抵乙方後×天，爲甲方結算貨款。
4、乙方新店開業所訂商品貨款的付款方式爲：
5、乙方對甲方新入場商品貨款的付款方式爲：
6、乙方支付方式爲(A.電匯;B.支票;C.現金)如乙方提前付款，甲方可給予的現金折扣爲：提前10天爲1%，提前20天爲2%，提前30天爲3%.
7、甲方結算時須按乙方關於發票的提供要求提供不低於結算總額▁%的合法增值稅發票，如因甲方提供違法的增值稅發票，致使乙方受到稅務機關的查處或罰款的，由此產生的一切後果和費用由甲方單方面負責。
8、乙方採購甲方商品超過約定金額一定比例，甲方給予乙方實際採購額的一定比例獎勵折扣，上述獎勵折扣在次年一月份內雙方覈對實際購銷金額後，甲方以現金形式付清，乙方向甲方出具收款收據。
雙方同意年終獎勵不包括平時促銷的獎勵或單品銷售的獎勵。如因甲方的原因(如缺貨、送貨不及時等)導致乙方不能完成指標，按本合同中的最低年終獎勵率計算。
甲方(簽章)：_________ 乙方(簽章)：_________
簽訂地點：___________ 簽訂地點：___________
_________年____月____日 _________年____月____日
評論（0）