承攬合同合集

承攬合同合集（通用9篇）

承攬合同合集 篇1

　　甲方：________________________

　　乙方：________________________

　　根據《中華人民共和國合同法》和《建築法》及有關規定，結合本工程具體情況，經雙方協商一致，簽定本協議，共同遵守。

　　建設單位：________________________

　　工程名稱：________________________

　　一、乙方作爲公司項目部承攬施工該工程，實行自主經營、獨立覈算、自負盈虧、依法納稅，經營收入歸乙方所有。甲方收取乙方管理費人民幣元。項目部的實際人員配置、運營和工程的施工由乙方具體實施，甲方予以監管。

　　二、乙方必須嚴格執行國家法律法規，嚴格執行國家有關建築、安裝工程質量標準和安全施工的有關部門規定，安全生產、文明施工，認真執行國家安全、質量生產操作規程。涉及工程中使用的特種設備或起重設備必須掛靠甲方名頭進行檢測以及備案的，甲方只負責蓋章以幫助履行相關手續，不負擔具體問題和責任。若因違反上述規定或本項目的其他事宜而引起的一切責任和損失，全部由乙方承擔；同時甲方有權單方面解除合同並撤銷項目部。

　　三、甲方有權對正在施工的工程項目和施工地盤進行正常的管理和指導，乙方必須無條件接受甲方的管理。對發現有違反質量、安全操作規程施工或發現存有質量、安全隱患的情況，甲方有權責令停工整頓。

　　四、乙方不得將該工程轉包。在施工中，凡與其他單位和個人簽定的一切合同、協議、承諾以以及在經營中發生的一切債權、債務等經濟責任和法律糾紛，完全由乙方負責，甲方不承擔任何連帶責任。

　　五、乙方必須妥善處理好本工程的農民工的工資問題，所有涉及本工程項目的`勞動工資問題均由乙方自行負責，甲方不承擔任何連帶責任。

　　六、乙方應配備和組建好項目經理部，建立、健全質量保證體系、質量管理體系、安全生產管理體系項目經理及成員要有上級有關部門部門頒發的上崗資格證。並自覺遵守上級有關部門規定，按時做好技術檔案及安全內業等資料，隨時接受上級部門的檢查，並將有關證件材料及時上交公司。

　　七、現場保險費、質保金、相應的規費等一切費用均由乙方繳納辦理，並負責爲本項目施工現場的全體人員辦理人身意外傷害保險，並對施工中發生的一切事故承擔全部責任及費用。

　　八、乙方必須遵守公司財務制度及有關部門規定，正確計算施工成本，賬簿設置齊全，以備稅務機關檢查，並及時上報統計財務報表。建設單位撥付工程款必須先進甲方賬戶，甲方不得擅自挪用乙方工程款，甲方扣除管理費及稅費，其餘撥付給乙方。

　　九、由於建設單位工程款不能按期撥付導致工期延誤，乙方不承擔相應責任；由於乙方人員、材料、設備、施工方法等原因導致工期延誤，後果、責任由乙方自行承擔。同時，若工程質量、工期沒有達到合同約定的標準，乙方承擔一切責任。

　　十、乙方對安全生產負有直接責任，發生安全事故由乙方承擔責任並接受上級部門的處罰和法律責任。

　　十一、乙方自行負責收集整理各項施工文件，該工程的技術檔案在簽署單位工程竣工驗收報告後30天內交公司一份存檔備查。

　　十二、依據施工合同，掛靠有效期在合同範圍內，有效期滿，雙方債權債務結清以及乙方結清以掛靠單位名義在外的債務後，本合同自動解除。

　　十三、本協議雙方籤蓋章後生效。

　　未盡事宜，雙方協商解決。

　　甲方：________________________

　　乙方：________________________

承攬合同合集 篇2

　　承攬合同與勞動合同的主要區別爲：

　　1、勞動合同的標的物是提供勞動，並按勞動的質量和時間給付報酬；承攬合同的標的物是完成一項工作，最後要提交勞動成果，並根據勞動成果給付報酬；

　　2、勞動合同中的勞動者一般在對方組織管理下工作，而承攬合同中的承攬方一般獨立自主的進行工作；

　　3、勞動合同中的勞動者對於非自身的過失所造成的損失不承擔責任，而承攬合同中的承攬方，在交付勞動成果以前，自己承擔風險。

　　4、主體不同。法律對建設工程合同的發包人和承包人的主體資格均有要求。發包人一般爲建設工程的建設單位，承包人爲具有從事勘察、設計、施工業務資格的法人，而且要具有相應的資質。自然人即不能成爲建設工程合同的發包人，也不能成爲承包人。而承攬合同則不然，承攬人即可以是具有相應的資質的法人，也可以是其他單位或者個人，定作人可以是自然人、法人和其他組織。

　　5、合同標的的.限定性不同。建設工程合同的標的一般是比較大型的項目，而且在許多情況下要通過招投標的方式來簽訂合同。而承攬合同的標的一般較小。因此，爲一般工程建設項目而訂立的合同不屬於建設工程合同，如自然人爲修建或者裝修房屋而與其他自然人或者單位訂立的合同就屬於承攬合同。

　　6、合同的要式性不同。根據我國《合同法》的規定，建設工程合同應當採用書面形式；而承攬合同即可以是書面的亦可以是口頭形式，而且在定作人爲自然人時多采用口頭形式。

　　7、主要工作可否交由第三人完成不同。在建設工程合同中，總承包人或者勘察、設計、施工承包人經發包人同意，可以將自己承包的部分工作交由第三人完成，但主體工程必須自己完成；而在承攬合同中，除當事人另有約定外，承攬人應當以自己的設備、技術和勞力，完成主要工作。

　　8、工作交由第三方完成時責任承擔者不同。在建設工程合同中，第三人就其完成的工作成果與總承包人或者勘察、設計、施工承包人向發包人承擔連帶責任；而在承攬合同中，無論是承攬人經定作人同意將全部工作交由第三人完成，還是將輔助工作交第三人完成，都是由承攬人向定作人承擔責任，第三人不向定作人承擔責任。

　　9、合同計價條款的變動性不同。一般來說，建設工程合同因工程量較大，工期較長，材料和費用在訂立合同時難以準確計算，所以在結算時通常可以突破合同的計價條款。而承攬合同中的價款條款較爲固定，除經雙方協商變更外，一般應當按照合同中約定的價款計算。

　　10、合同解除的條件不同。根據法律規定，承攬合同的定作人享有解除權，可以隨時解除合同；而在建設工程合同中，除具備雙方約定或者法定的解除條件時，是不允許隨意解除合同的。

　　11、一方違約時的救濟方式不同。在承攬合同中，定作人解除合同後，承攬只能要求定作人賠償損失，而不能要求繼續履行；而在建設工程合同中，除特定情形外，一方違約時，對方當事人都可以要求其繼續履行。

承攬合同合集 篇3

　　甲方：________

　　地址：________

　　傳真：________

　　電話：________

　　乙方：________

　　地址：________

　　傳真：________

　　電話：________

　　聯絡人：________

　　部門：________

　　聯絡人：________

　　部門：________

　　根據《_____》、《中華人民共和國建築法》及其它國家法律、法規，甲、乙雙方在平等自願、協商一致的基礎上，就乙方承攬甲方工程等事宜，同意簽訂本合同並願忠實履行如後條款：

　　第一條：工程名稱：________(下稱“本工程”或“工程”)

　　第二條：工程地點：

　　第三條：工程範圍：________(詳如本合同圖說附件一)

　　第四條：工程期限：本工程的開工日期爲_______年_______月_______日(下稱“開工日”)，並自開工日起計6、0個日曆天內完成並通過甲方驗收。

　　第五條：工程總價：人民幣

　　第六條：付款辦法

　　1、乙方銀行賬戶：________

　　戶名：________

　　銀行名稱：________

　　賬號：________

　　2、本合同總貨款按下列約定支付：

　　簽訂合同，甲方應付乙方總工程款的30%，即人民幣;

　　熱回器及水泵到工地，甲方應付乙方總工程款的40%，即人民幣;

　　工程全部完工在驗收之前，甲方應付乙方總工程款的15%，即人民幣

　　工程全部完工並經甲方驗收合格，同時乙方辦妥保修證並簽署保證書予甲方後，甲方應支付乙方工程總價之12%，即人民幣。

　　3、保脩金條款

　　本工程不需要繳納保脩金。

　　乙方同意工程總價之3%作爲保脩金。該保脩金待保修期滿且乙方已履行全部保修義務時，乙方可向甲方申請無息領回。

　　本工程按國家法律、法規規定工程承包方或施工方應在工程的合理使用年限內履行保修義務的，乙方在未繳納保脩金或領回全部保脩金後仍需履行保修義務，承擔相應法律責任。

　　4、經乙方申請，甲方應當於收到申請3日內核對本工程進度款，七日內核對保脩金，並於覈對完畢後20日內撥付到乙方銀行賬戶，逾期仍未付款，由此影響之工期予以順延。

　　5、乙方請領各項工程款應付全額合法發票，並經甲方指定的監理工程師(下稱“監理工程師”)會籤證明。

　　第七條：工程價款

　　1、本合同第五條工程總價包括但不限於本工程所需的所有材料、設備成本、機具、運費、各種應付稅款、搬運費、工資、安裝費、一般支出費、利潤、_____費、管理費、保修費、工程查驗費，以及就本工程所做的試驗所需各項費用及其它履行本合同有關的各項成本與費用，甲方應按照有關規定向政府繳納的一切相關費用除外。

　　2、乙方確認並同意本合同工程總價系屬確定價格，乙方不得因工程所需的材料、供應品及設備價格的漲跌，或因與本合同施工有關的工資率及其它成本費用的增加爲理由而要求調整，且不得以未充分瞭解增加成本的因素而要求調整工程價款或請求額外補償。

　　第八條：圖說附件

　　1、本合同附件、議價紀錄表、圖樣、估價單、施工說明書、工程項目書、工程進度表和乙方的執行計劃，暨甲方提供的各項工程圖說及規格(下統稱“圖說附件”)，經甲方認可者均爲本合同的內容，對雙方具有法律上約束力。

　　2、乙方已詳細審閱、瞭解本合同及其圖說附件，並經檢視工程地點，已充分瞭解工程位置現狀及地質等，並已研判可能影響本工程的各項情況後，乙方同意依照本合同的規定，按甲方覈准的圖說附件，提送執行計劃，包括工程質量管理計劃和品質保證計劃等，並提供各項工作所需的一切人力、監督、物料、供應品與設備，以完成本工程並提供其它各項服務。

　　3、如遇圖說附件均未載明，而按相關政策、同行業技術標準及國家強制性規定爲應做的工作的，乙方應按照甲方或監理工程師通知施工，不得藉故推諉或要求加價。

　　4、乙方應依本合同暨有關法律、法規規定執行本工程，並負責取得甲方所要求的一切證照交付予甲方。

　　5、圖說附件和執行計劃的提供日期：甲方將於合同訂立時或約定日期，交付其圖說附件予乙方。乙方應於合同訂立日後三日內交付本工程執行計劃予甲方。

　　6、圖說附件的保密要求：甲方提供的圖說附件及本合同其它條款規定之文件或信息及乙方在履行本合同過程中所瞭解的有關甲方的商業信息爲甲方商業祕密，乙方應維持其祕密性，並採取保密措施，而不得泄露、交付、或以其它方法提供給任何第三人。

　　7、第1款所述的所有相關數據，乙方應妥善保存，工程執行階段甲方及監理工程師若有需要，乙方均應隨時提供。

　　本條中關於圖書附件的約定要注意：

　　1、認真覈實工程範圍，覈算工程量，特別注意工程範圍是否在圖紙上有明確的標註和說明;

　　2、甲方提供的圖書附件(尤其是標註工程範圍的圖紙)應爲甲方簽章的原件(必須有甲方簽章並註明附件一字樣，請注意1中“經甲方認可者均爲本合同內容”)，該原件應在簽約同時作爲合同附件由我方收管。)

　　第九條：工程及材料監理

　　1、乙方依本合同執行的一切工程，應隨時與甲方和監理工程師協調，並接受其指導監督與管理，同時應避免本合同與乙方其它進行中的工程相互牴觸而影響本工程的執行。甲方可決定與本工程施工及進度有關的事宜，包括圖書附件、規格及相關文件的解釋。監理工程師所做成的裁定與解釋不得違反本合同的規定。

　　2、履行本合同之一切工程材料，應經甲方檢查合格後方準使用，如甲方認爲不合格，乙方應在監理工程師見證下取樣送交雙方共同認可之檢驗機構或實體檢驗，如檢驗結果爲不合格，乙方應立刻調換，因此而發生之搬運、損耗及其它一切費用均由乙方負擔。如材料品質或等級不甚明瞭時，悉依甲方解釋爲準。

　　3、甲方可指定監理工程師負責監督本工程執行並具有指示乙方的權利。在不妨礙乙方正常作業的情況下，甲方得隨時對本工程作業進度及質量進行檢查。

　　4、乙方與甲方間的一切函件的正本應送交甲方，副本抄送監理工程師。

　　第十條：工程變更

　　1、本工程所需材料如有未盡載於圖說附件內，但爲工程技術或施工慣例所不可或缺者，乙方均應照做，此並非工程變更，乙方絕對不得要求變更本合同工程總價。

　　2、甲方認爲工程有變更的必要時，一經通知乙方，乙方應即辦理工程變更。該工程變更致工程數量之增減者，其變更工程之價款的計算，仍以原定單價爲準;但如系新增項目，則由雙方協議新單價。倘因甲方變更計劃，乙方需廢棄已完成工程的一部分或已訂製並製作完成之加工部件且爲甲方變更計劃所及的合格材料時，由甲方覈定驗收後，參照本合同所定單價或比照合同簽定時市場料價計算之。

　　3、乙方於工程開始執行後，應定期自我檢討其執行成效。若有變更應書面通知甲方，經甲方同意後，方可變更。

　　第十一條：履行進度

　　1、乙方應於第四條開工日前，以大圖樣與樣品提交甲方覈定。

　　2、乙方應在第四條開工日前三日內，提交甲方覈定與本工程各項工作與目標有關的詳細工程進度時間表，顯示每一細部工程項目的預計開工日與竣工期，乙方應按工程進度履約，定期由甲方驗收，且應按照本合同第四條規定的工程期限，完成符合圖說附件所述的每項工作以及全部工程。

　　4、凡因天候或其它因素致無法如期施工，乙方應無條件以夜工或其它方式趕工彌補，在任何情況下不得延長或逾期，且甲方得視需要，隨時通知乙方增加工作人數及設備趕工，乙方不得拒絕。

　　(此條約定過於苛刻，如確實因氣候、停水停電，甲方或第三方原因等非我方原因導致的工期延誤，我方應有權要求工期順延，如系甲方原因造成的’延誤，我方甚至享有追究甲方造成窩工、停工損失的權利。再者，因甲方原因造成的延誤，其提出以夜工或其它方式趕工時，應考慮勞動法對於加工工資方面的約定。建議與對方就此條提出協商，儘量減輕我方責任和成本)

　　第十二條：施工管理

　　1、乙方應於工程地點明顯位置，日間設置具有警示作用的裝置，夜間設置照明裝置，或加防護設施;對於工地附近人畜及公私財產的安全均應預爲防範，工程進行期間如有損及公私建築、路面、溝渠、街道上下的水電及通訊管線、或私有林木植物及人民生命財產者，統歸乙方負責賠償。

　　2、乙方應派富有工程經驗的監工人員常駐於工地，依照工程施工進度時間表，切實執行並遵照甲方的指示照圖施工;甲方或監理工程師認爲乙所派監工人員不能勝任時，得要求乙方更換之，乙方應立即撤換，並不得藉故向甲方要求賠償。

　　3、乙方所僱的工人必需具有工作技能，倘不善工作、不聽指揮或不守秩序，經甲方或其指定的監理工程師通知後，乙方應於二十四小時之內，予以撤換，且不得再用，並不得以撤換工人爲理由，向甲方要求賠償。

　　4、乙方負責所有工人的管理、安全、_____、_____及給養，如有違規行爲或侵害他人權益者，概由乙方負責;如工人遇有意外或傷亡情事，也由乙方自行料理，與甲方無涉。

　　5、本工程使用的材料及機具設備，甲方得於進場時檢查之，且經認可的一切在場機具設備和新舊材料，未經甲方事前書面同意不得移出工程地點。

　　6、本工程經甲方或其指定的監理工程師，查有與圖說附件不符之處，或所做工程草率或材料低劣而不合規定者，乙方應立即拆除，並依照規定圖說附件及材料，重予施工至符合規定爲止。所有時間及金錢之損失概歸乙方負擔。

　　7、凡與本合同工程有關的其它工程及臨時設施，經由甲方交由其它承包商辦理時，乙方與該承包商，有互相協調合作的義務;如因工作不能協調，而致發生錯誤、延期、或意外等事情，其一切損失乙方願接受甲方裁決，並負責賠償。

　　8、本工程在未經甲方驗收並交付甲方接管前，所有已做工程以及存在於工地的機具、材料，概由乙方負責保管與防護。凡一切非人力所能預防，或意外損壞，皆由乙方完全負責。

　　(乙方依照本合同約定向甲方提出驗收申請的，甲方應在7、日內作出回應並安排驗收，超過15日甲方未作出回應或安排驗收的，視爲工程驗收合格，已完工工程同時視爲已移交甲方接管，乙方不再承擔保管及防護責任)

　　9、乙方或其人員因施工之過失，造成第三者及甲方或其人員身體或財產上的損害，應負損害賠償責任。

　　10、乙方應遵守甲方制定的相關管理規則之規定。

　　11、乙方應保證其施工人員應遵守甲方廠區的規定。如乙方施工人員違反甲方廠區的規定，甲方可要求乙方撤換該人員。

　　12、乙方保證施工隊使用的區域，應維持環境清潔，並負保安責任。

　　13、乙方各項施工應符合本合同約定，如有未約定者，則應依照國家有關規定施工，如地方部門有更爲具體且有利甲方的規定者，則照地方規定施工。

　　14、如涉及隱蔽工程，乙方應及時通知甲方驗收，甲方未於法規規定時間內驗收者，甲方有權要求乙方打開隱蔽工程驗收，如工程有任何不符合甲方規定者，打開隱蔽工程及驗_____用由乙方承擔;如無問題由甲方承擔。如乙方未通知甲方驗收，自行隱蔽工程者，甲方得隨時要求乙方打開隱蔽工程驗收，由此產生一切費用，含打開隱蔽工程、驗_____用等，由乙方承擔。甲方驗收合格後，乙方方可繼續進行其餘工程的施工。

　　15、乙方不得基於任何原因就本工程之一部或全部，包括已進場的或使用中的材料、設備主張任何抵押權、質權及留置權。

　　16、乙方應遵守地方政府和有關部門對施工場地交通和施工噪音等管理規定，因乙方責任造成的罰款由乙方自行負擔。

　　第十三條：工程驗收

　　工程全部完工，乙方應將所有設備，一律遷移工地外，並清掃工地始得申請甲方驗收。工程驗收時，如甲方認爲有開挖或拆除一部分工作，以作檢驗者，乙方不得推諉，並負責修復，涉及之費用比照第十二條、第十四條規定執行。乙方應保證工程完工質量符合施工圖說附件、國家頒發的施工驗收規範和質量標準及其與工程質量相關的文件標準。如工程或工作須經政府有關部門檢驗的，應當由政府有關部門檢驗合格。工程驗收時如有與圖說附件及其它文件不符或未經政府有關部門檢驗合格者，乙方應在甲方指定期限內無償完成修理或者返工、改建(“修理或者返工、改建”本條“整改”)，該工程經過整改後，造成逾期交付的，乙方承擔違約責任，除依第十五條規定給付甲方違約金外，並賠償甲方所遭受的損失。對該工程的無償整改，乙方如有任何遲延，甲方可將該工程的整改另行委託其它施工方承擔，乙方不得有異議，乙方除承擔該其它施工方整改工程費用外，承擔違約責任，並賠償甲方所遭受的損失。該整改工程費用和違約金及賠償甲方的損失，甲方可在乙方未領工程款內扣除，乙方不得有異議，如有不足，乙方仍應負責清償。

　　第十四條：品質條款

　　11、乙方應當保證有承包本工程之資質，並取得所有相關許可證照。

　　12、乙方必須實施工程品質管理制度，符合國家工程品質管理標準及各地區相關部門相應的建築施工標準等有關法律、法規和其它專業的質量檢驗評定標準。

　　13、乙方應設專門負責的工程品質管理組織，其負責人須具有品質工程師訓練合格及相關權利範圍。

　　14、乙方於每一細部工程完成後應由其品質管理組織自主檢查後，方得根據工程進度表及圖說附件等相關數據，提請甲方及其監理工程師審查。工程不合格者，甲方有權要求乙方在限期內無償修理或者返工、改建，如在限期內未完成，甲方有權根據本合同第十九條解除或終止合同。

　　15、乙方應保證工程品質符合健康、安全、可靠度等標準。

　　16、乙方應每年辦理一次全面性稽查，負責已完工程的成品保護工作，保護期間發生自然損壞，乙方自費予以修復。

　　第十五條：違約罰款

　　乙方如違反第四條、第十一條、第十三條、第十六條或第十九條第二款規定期限的，每逾期一日應按照工程總價仟分之壹計算，給付甲方違約金，此項違約金，甲方得在乙方未領工程款內扣除，如有不足，乙方仍應負責清償。

　　(1、甲方如違反本合同約定之任何付款義務的，每逾期一日應按照工程總價仟分之壹計算，給付乙方違約金，此項違約金如不足以賠償乙方損失的，乙方仍應負責清償;

　　(2、如因甲方原因造成窩工、停工、待工的，甲方應按每日元向乙方計付損失費用;

　　第十六條：保修期限

　　甲方有權要求乙方另行簽訂保修協議，乙方應按照保修協議提供保修服務。如未另行簽訂保修協議，本工程的保修期限自甲方驗收合格之日起爲期貳年，另關於電氣管線、給排水管道、設備安裝和裝修工程的保修期爲貳年，供熱與供冷系統，爲貳個採暖期、供冷期，工程屋面漏水、有防水要求的衛生間、房間和外牆面的滲漏的保修期爲伍年。於保修期限如本工程一部分或全部漏水、走動、裂損、坍塌或發生其它損壞時，乙方應於甲方通知期限內按照圖說附件，負責無償修復，如有遲延，依第十五條的規定給付違約金，並賠償甲方因此所造成的損失。

　　第十七條：工程_____

　　乙方應依法爲其從事危險作業的施工人員辦理意外傷害_____，並自付_____費，並於本合同簽訂之日起七日內交付該_____的_____單複印件予甲方存查。另關於本工程的_____約定如下：

　　本工程未約定_____條款。

　　本工程由甲方向國內_____公司辦理工程一切險及第三人意外責任險。出險時，乙方需保護現場、拍照留存、及時通知甲方;並應協助甲方申請_____、查勘取證、提供相關證明和單證，全力配合甲方處理理賠事宜。

　　第十八條：稅捐條款

　　因本合同所發生的稅款，由甲乙雙方依法律規定自行負擔。

　　第十九條：解約條款

　　1乙方有下列情事之一者，甲方得解除或終止本合同的一部分或全部：

　　1、乙方有破產之虞、進行破產或破產和解的程序。

　　2、乙方有轉移資產、抽逃資金、工人及設備數據不足及其它喪失履約能力之情形者。

　　3、違反本合同任何條款規定，經甲方限期改正而未改正者。

　　4、工作草率、偷工減料或不聽從甲方的指示者。

　　5、乙方違反其它任何條款或圖說附件說明，甲方認爲其不能履約者。

　　2、如本合同經甲方解除或終止時，乙方應立即停工，負責遣散工人，清理現場，並於甲方通知後，五日內撤離工地。且任憑甲方以任何方式，將全部或劃出一部分工程，改交他人承攬或施工，對此乙方不得異議，且應積極配合甲方辦理工程報建等相關項目的變更登記手續。

　　3、如本合同經甲方解除或終止時，甲方因此所受一切損失，乙方應在甲方指定期限內負責賠償。

　　(如因甲方延遲支付任何應支付款項超過日的，乙方有權解除或終止本合同的一部分或全部，乙方並可以撤回已運至工地之材料和設備及人員，由此造成本工程的一切損失，由甲方負責，乙方因此所受一切損失，甲方應負責賠償)

　　第二十條：不得轉讓條款

　　1、乙方在本工程完成交接予甲方前，無論已完或未完工程，或已運入工地的工程材料均不得轉賣、轉讓或貸與第三者，或以供抵押及其它擔保，但經甲方書面同意者，不在此限。

　　2、乙方對本合同、本工程及由本合同所生的權利，除經甲方事前書面同意，並有下列情形之一者外，不得將本合同及本工程的全部或一部分轉讓予第三者：

　　3、由甲方指定之一部份專門工作，或必須持有某種機具使能完成施工的工程。

　　4、一部份專門工程轉包後顯然對工程有利者。

　　第二十一條：合同期限

　　本合同自簽訂之日起生效至乙方依第十六條或法律、法規的規定履行保修責任止。在本合同期限內所生的權益，於合同屆滿日或解除或終止後，仍爲有效。

　　第二十二條：管轄條款

　　甲乙雙方同意由本合同所生的爭議，應協商解決，如協商不成，以甲方營業所在地的法院爲第一審管轄法院。

　　(如甲方營業所在地不在本地的，此條款不能接受)

　　第二十三條：通知條款

　　1、雙方通知可以電話、電報、傳真、電子郵件、EDI、信差、掛號或快遞等形式進行。各方書面委派的工地代表可爲簽收通知之受送達人。

　　2、接收通知地址以合同前述所列地址或雙方書面確認的地址爲準。以郵寄方式通知的，自通知交郵第三日即視爲已送達併發生送達之效力。

　　3、本合同壹式份，甲方執份，乙方執份。

　　第二十四條：附則

　　投標文件或圖說附件若與本合同有牴觸時，以本合同爲準。

　　立合同人：________

　　甲方：________

　　有權簽字人：________

　　________年________月________日

　　乙方：________

　　有權簽字人：________

　　________年________月________日

承攬合同合集 篇4

　　定作人(以下簡稱甲方)：________________

　　安裝地點：________________

　　現住所地址：________________郵政編碼：________________

　　身份證號碼：________________聯繫電話：________________

　　承攬人(以下簡稱乙方)：________________

　　營業執照號：________________註冊地址：________________

　　法定代表人：________________聯繫電話：________________

　　本廚房設計師：________________聯繫電話：________________

　　安裝負責人：________________聯繫電話：________________

　　根據《____________》、《中華人民共和國消費者權益保護法》及其他有關法律法規的規定，結合整體廚房企業標準和本廚房的具體情況，甲、乙雙方遵循自願、平等、公平、誠實信用的原則，達成本合同並共同遵守。

　　第1條付款方式

　　1.1合同價款以訂貨系統價格作爲計價依據，具體見雙方簽訂的訂購單，貨款以現金或者(_________)方式支付。

　　1.2甲方在乙方整體廚房展示廳預約上門設計時需要交納設計定金，行業慣例爲合同總價款的_________%，(人民幣_________圓)，乙方登門出具設計方案後由於甲方原因不定做的，定金作爲乙方勞務成本和甲方信譽保證金不予退還;如甲方定做的，設計定金轉化爲貨款，甲方只需交納餘款。

　　1.3由於整體廚房產品屬於個性化定製產品，廚房生產廠家需要根據定單進行物資採購、加工生產，因此整體廚房須付齊全款後方可定做，同時乙方需給甲方開具發票。

　　1.4由於整體廚房產品屬於個性化定製產品，一旦下達生產定單貨款不退，整體廚房產品不退不換。但依據《家用廚房設備》(gb/t18884.4-________________)中6.5條之規定判定廚房產品不合格、而乙方在90日內沒按照合同約定整改到位的，以及法律明確規定應退換貨的其他情形乙方應給予退換貨。

　　第2條交貨日期/安裝日期

　　從甲方確認方案並交齊全款(或者交付總價款的_________%)且廚房裝修滿足尺寸測量要求、乙方下達生產定單之日起各地區最短交貨週期如下(下表爲各大中城市或整體廚房生產商所在城市最短交貨週期，其他地區地順延2-3天，節假日生產週期順延)：

　　甲方交齊全款、乙方下達生產定單日期爲_________年_________月_________日，計劃交貨日期爲_________年_________月_________日。安裝日期爲交貨日期之日始三日內。

　　第3條服務範圍

　　3.1整體廚房配置要求：甲方定做的整體廚房配置明細以乙方訂貨系統輸出的定單明細爲準，甲乙雙方簽字確認。

　　3.2整體廚房服務內容：乙方僅對其所經銷的廚房生產廠家提供的合同內整體廚房部品提供安裝服務，並負責本合同項下的售後服務保證，對甲方自購或通過其他方式獲得的產品以及廚房基礎工程的裝飾裝修不提供安裝服務與售後服務保證，也不承擔其質量不良所引起的連帶責任。

　　第4條工程配合

　　4.1甲方親自(或委託代理人)與乙方履行合同：確認設計方案(包括效果示意圖、平立面圖、檯面圖等)與現場交底後簽訂本合同(含訂購單)、辦理驗收交接手續和其他事宜。

　　4.2乙方建議甲方首先裝修廚房，按照相應規範和設計師建議將廚房基礎工程改造完成後由設計師複測，同時將自購部品實物與尺寸提供給設計師並在圖紙上予以確認、確定最終設計方案。在甲方交齊全款(或者交付總價款的_________%)後，己方依據訂單安排生產。乙方建議在瓦工、木工作業完成後再進行整體廚房安裝，避免交叉施工可能給廚房帶來的損壞。建議甲方與乙方設計師隨時溝通，以確定合適的安裝時間。

　　4.3乙方建議甲方儘量購買乙方的整體廚房產品。如甲方確需配套其他品牌廚房部品，甲方應購買有信譽保證廠家的產品，並要求其經銷(服務)商提供服務，同時索取並保存好保修證和發票等以獲得售後保證;如由於該部分產品質量不良或安裝不當所造成的’後果與乙方無關。

　　4.4施工過程中甲方需給乙方提供必要的施工條件。乙方按照設計方案圖紙與相關標準進行施工(如由於乙方原因需要現場調整方案的，經甲方同意後調整並由乙方承擔調整費用)，乙方安裝過程中負責對廚房現場設施和廚房成品進行保護，現場進行試機演示和使用講解，參加竣工驗收。

　　4.5施工安全等重要事項約定：

　　(1)甲方有義務向乙方詳盡說明隱蔽式水、電、氣線路的位置及走向、牆體材料，並聽從乙方技術性指導建議，如甲方沒有履行該義務的，出現施工安全責任事故、返工或安裝後影響使用的，責任由甲方承擔。

　　(2)整體廚房施工前的地面應當是已經由房屋建築開發商或者裝飾公司做好防水處理的，並不會因此在使用過程中滲漏水影響臨近用戶生活;甲方廚房水電氣管線、插座等質量與安裝必須合格，並應由建築開發商、裝飾公司提供相關的服務與質量保證，乙方不承擔以上零部件質量不良或安裝不當所造成的一切後果與連帶責任。

　　(3)因乙方在施工過程中違反相關安全操作規程、消防條例等，導致發生安全或火災事故，乙方應承擔由此引發的一切經濟損失。

　　第5條驗收交接與保修

　　5.1整體廚房以雙方確認的設計方案圖紙及驗收交接單註明的技術標準(未盡標準見《家用廚房設備》gb/t18884-________________中相關標準)爲評定驗收標準。

　　5.2訂購單所載明的貨物與產品手冊相對應時，手冊中的產品外觀特徵爲照片效果，與實物存在一定誤差，展示樣品與實物存在一定誤差;甲方訂購產品特性以簽訂的系統訂購單所註明的要求爲準，如生產廠家爲了技術進步需要，需要對產品進行升級或更新，乙方應在交付時給甲方提供升級或更新產品。

　　5.3整體廚房在安裝現場根據具體工況組裝、拼接、障礙切割、孔洞開挖、不影響正常使用和不改變最基本的設計方案的局部調整等工作以及安裝前開箱驗貨、提前預裝等，屬於正常的安裝規範。

　　5.4由於整體廚房安裝往往與裝修施工交叉在一起，爲了避免扯皮現象發生，整體廚房完工當天必須由甲方親自(或指派代理人)現場與乙方共同驗收，並辦理驗收交接手續。

　　5.5乙方對整體廚房櫥櫃部分保修兩年(家電按照家電三包規定執行);乙方對水盆、水龍頭的配套上下水配件、垃圾桶等易損件保修壹年並只承擔相應責任，對本合同外的部件不提供服務與質量保證。甲方需要乙方提供合同內產品的保修服務時，需要提供保修證、有效發票與合同(包括訂購單與驗收交接單等)，否則乙方按照保外____________處理。

　　5.6對於超出保修期或非保修項目，以及乙方在銷售時性能故障(非外觀缺損)已維修到位的樣品或其他折價品，乙方提供____________維修服務，乙方按照企業____________標準____________並向甲方開具發票或收據。

　　5.7整體廚房主要部件(檯面、櫃體、門板、把手、非易損功能件)自購買之日起五年內一般使用同品質材料維修(檯面與門板等維修可能存在一定色差);由於產品存在更新換代與不斷技術更新的可能性，超出保修期後甲方可能需要重新選擇換代產品維修。對於有安全使用要求的產品(如電器、經常開關的水龍頭及上水角閥等)乙方建議甲方在超過產品折舊(壽命)期時要予以更換，以確保使用安全。

　　5.9下列情況屬於整體廚房產品在目前技術條件下的正常偏差，不屬於不合格項：

　　(1)人造石臺面板採用樹脂材料等聚合而成，因受運輸及客戶房間開度尺寸的影響，檯面需做現場拼接。接縫處爲無縫隙平滑處理，因樹脂材料的顏色變化等原因會有可見痕跡。

　　(2)鑑於目前行業的技術水平和材料的限制，人造石臺面板在使用過程中可能出現少量自然裂紋現象，裂紋後採取粘接修補的方式進行修復;因人造石臺面板的特性，維修後可能存在一定色差。

　　(3)人造石臺面板在牆面平直情況下與牆面之間應留有2-5mm以內間隙保證伸縮需要。另爲安裝和通風的需要，以及在牆體不平整情況下，靠牆櫃體離牆有5-15mm的間隙，以方便門板的正常開啓。

　　第6條違約責任

　　6.1有證據證明：由於乙方原因造成整套貨物逾期交付而耽誤使用的，每拖期一天，乙方按實際付款金額的2‰(千分之二)向甲方支付違約金。以上違約金爲一次性補償標準，但最高不超過該套廚房的成交價格。

　　6.3有證據證明：因甲方延遲提供施工條件、遲延安裝不超過60天的，甲方可不承擔責任。但由於甲方原因導致乙方返工或多次上門的，返工或多次上門所產生的一切費用，以及與此相關的直接責任由甲方承擔。

　　6.4因甲方推遲安裝致使乙方保管合同標的超過60天的，從第61天開始甲方應向乙方支付倉儲保管費用等違約金，但每天的違約金標準最高不超過貨款總額的1‰(千分之一)。

　　6.5因甲方推遲安裝致使乙方保管合同標的不超過2年的，乙方要保證貨物的齊全完好，如發生損失，責任由乙方承擔;保管期超過2年，合同標的發生產品質量問題的(結構性質量問題除外)，乙方不承擔責任，只需保證貨物齊全，而且產品按照保外處理。甲方推遲安裝超過2年，乙方在無法通知甲方、或者甲方拒不按照合同約定履行債務的情況下，乙方有權按照《中華人民共和國____________》第八十二條、第八十三條、第八十四條、第八十五條的規定將甲方財產作留置處理。留置後所得不足以支付倉儲保管費的，甲方仍需補齊。

　　6.6安裝過程中乙方應妥善保護現場設施和廚房產品，如造成損毀，應據實承擔修復或賠償責任。

　　6.7甲方可通過合適途徑或者直接向乙方業務人員覈對訂購單與待驗收廚房產品，如在驗收交接時或在驗收後有證據證明乙方有以次充好、偷換材料等違約行爲，乙方應承擔違約責任，除無償修復好或更換該部分不合格材料外，並應賠償甲方該部分不合格材料付款金額的2倍作爲違約金。

　　6.8任何一方向另一方提出權利主張時，必須提供有效證據且權利主張要符合本合同約定，本合同沒有約定的按照有關法律法規規定處理。

　　第7條合同糾紛解決方式

　　甲乙雙方在履行本合同時所發生的一切爭議，應友好協商解決;協商不成時提交合同履行地消費者協會調解。調解不成時可選擇如下方式解決(在所選擇的括號內打√，如選擇____________，應當註明具體____________委員會名稱)：

　　※提交______________委員會_____(_______)

　　※依法向人民法院起訴(_______)

　　第8條其它約定

　　雙方簽訂交接單後甲方提出產品有外觀缺陷或數量誤差的，乙方不負違約責任。甲方無法證明是乙方責任的由甲方承擔責任;甲方能夠證明是乙方責任的由乙方修復或補足，乙方不負違約責任。乙方拒絕修復或修補的，應當承擔違約責任。

　　第9條合同經雙方簽字(蓋章)後生效，合同中的塗改部分無效;如確需增加約定的可以補充約定，補充條款不得與法律法規明令禁止的規定相沖突。該合同一式三份，甲方一份、乙方二份。

　　第10條_______________________。

　　定作人(簽章)：________________承攬人(簽章)：________________

　　法定代表人：________________法定代表人：________________

　　代理人：________________代理人：________________

　　_________年___________月___________日_________年___________月___________日

承攬合同合集 篇5

　　甲方：____

　　乙方：____

　　甲、乙雙方就乙方服從甲方管理，承攬完成甲方所安排工作，經協商一致，訂立如下協議：

　　第一，承攬工作內容

　　乙方按甲方的要求，完成甲方安排的相關工作，所需的必要用具由甲方提供，承攬工作中的風險由乙方承擔。

　　第二，甲方對乙方的要求

　　1、甲方有權根據其所承攬廉江汽車運輸總站安鋪分站的部分站場管理工作(站務、安檢、保衛等)需要，靈活安排乙方在一定時期內完成其中一項工作。

　　2、在不違反國家法律法規及相關部門的規定的前提下，乙方須服從甲方管理，配合甲方或甲方派出人員，按時、按質完成甲方安排的工作。

　　3、遇突發事件時，乙方應及時處理，必要時要儘快向甲方彙報並配合甲方進行處理。

　　第三，協議期限。

　　從____年____月____日至____年____月____日。

　　第四，費用及支付方式、時間。

　　1、費用：每月捌佰元(￥800.00)。

　　2、費用支付方式、時間：每月支付1次，由甲方在次月15日前將費用支付乙方。

　　第五，甲方權利義務

　　1、爲乙方的工作提供必要的場所、條件與支持;

　　2、對乙方工作的進度及完成情況進行監督、驗收;

　　3、乙方按要求完成工作，甲方須按時足額支付費用給乙方。

　　第六，乙方的權利義務

　　1、按時按質完成甲方安排的工作。

　　2、承擔因承攬工作所發生的一切稅費與責任，包括乙方工資、福利、社保、住房公積金及其他經營管理過程中所發生的各種稅金和費用，以及發生各種事故、事件(含工傷)所產生的責任。

　　3、接受甲方的監督，嚴格按協議要求，安全、有序完成承攬的`工作。

　　4、按協議要求完成相關工作的，按時取得承攬費用。

　　5、不經甲方書面同意，乙方不得以任何形式將本協議所述工作轉包或交由第三方完成。

　　第七，其它約定

　　1、爲確保協議的順利履行，乙方同意在本協議簽訂的當日一次性進行交給甲方壹仟元(￥1000.00)風險押金。若乙方沒有任何違約或其他被投訴影響甲方形象或信譽的行爲的，協議期滿，雙方協商終止協議或因外界不可抗力因素(包括甲方上級部門指令性要求)導致協議無法繼續履行的，甲方將乙方所交的押金(無息)退還乙方。

　　2、協議期內，若乙方不按甲方要求完成承攬工作，或不服從甲方或其上級監督的，或有其他違反本協議行爲的，乙方同意將所交給甲方的壹仟元(￥1000.00)的風險押金轉爲違約金支付給甲方，且乙方同意甲方隨時終止本協議，因此造成的損失與責任由乙方承擔。

　　3、若乙方已按協議約定完成承攬工作而甲方不按時支付費用給乙方的，視爲甲方違約。甲方須支付壹仟元(￥1000.00)違約金給乙方，且同意乙方隨時終止本協議，因此造成的損失與責任由甲方承擔。

　　5、協議期內，若出現乙方未給甲方同意，擅自將本協議約定工作交由第三方的，視爲乙方違約，乙方同意甲方沒收風險押金並隨時終止履行本協議，由此產生責任和費用由乙方承擔。

　　6、若因外界不可抗力因素(包括甲方上級部門指令性要求)導致協議無法繼續履行的，協議自然終止;乙方單方面提出解除協議，須提前一箇月書面提出申請，待甲方同意後方可解除。

　　第八，本協議一式兩份，甲、乙雙方各執一份，自雙方簽字之日起生效。

　　甲方：____

　　乙方：____

　　_______年_______月_______日

承攬合同合集 篇6

　　甲方：___________

　　法人代表：___________

　　乙方：___________

　　法人代表：___________

　　甲乙雙方經友好協商，本着互利互惠的原則，依據《_____》以及相關國家法律、法規，就花池護欄工程製作安裝達成如下協議：

　　一、工程範圍和工作內容

　　1、工程名稱：

　　2、工程範圍：工程護欄的`製作安裝施工。

　　3、工作內容：乙方按甲方提供的護欄設計、安裝要求，完成材料的存放、保管、安裝、清理、驗收等工作內容。

　　二、合同工期

　　本工程項目工期爲___日。自20_________年___月___日至20_________年___月___日。

　　三、工程價款及付款方式

　　(一)工程價款

　　以上工程造價共計：___元大寫：肆仟捌佰元整

　　(二)結算方式

　　工程完工驗收合格後按實際決算付款(附工程決算書)。

　　四、施工要求：

　　護欄高度65M;立柱爲5_________5方鋼，2m一箇，底部加預埋件，水泥澆築;其餘部分爲3_________3方管，欄杆頂部爲25扁鐵加工成圓弧裝飾;防鏽漆刷底，黑漆罩面。

　　五、本協議一式兩份，雙方各執一份，未盡事宜雙方協商解決，解決不成，經法律途徑解決。

　　甲方：(簽章)___________

　　負責人：___________

　　代理人：___________

　　___________年___________月___________日

　　乙方：(簽章)___________

　　負責人：___________

　　代理人：___________

　　___________年___________月___________日

承攬合同合集 篇7

　　甲方：_________

　　施工工地地址：_________

　　在京住所地通訊地址：_________

　　乙方：_________

　　居民身份證號：_________

　　出生日期：________年____月____日

　　家庭住址：_________

　　編碼：_________

　　戶口所在地：_________

　　根據《中華人民共和國勞動法》和有關規定，甲乙雙方經平等協商一致，自願簽訂本合同，共同遵守本合同所列條款。

　　一、勞動合同期限

　　第一條勞動合同期限有固定期限勞動合同：本合同於________年____月____日生效，於________年____月____日終止;其中試用期至________年____月____日止。以完成一定工作爲期限的合同：本合同生效日期爲________年____月____日;以乙方完成_________工作任務爲合同終止時間。

　　二、工作內容

　　第二條甲方招用乙方在_________工程中擔任_________崗位工作。乙方的上崗證號碼爲_________。

　　三、勞動保護和勞動條件

　　第三條甲方應當在乙方進入施工現場當天對乙方進行入場三級，並組織對乙方學習成果的書面考試，考試結果甲方應保存在施工現場備查，考試不合格的不得在現場施工。甲方應當對從事電氣焊、土建、水電設備安裝等特殊工種的乙方進行崗前培訓，乙方取得相應的操作證書方可上崗。

　　第四條甲方根據生產崗位的需要，按照國家勞動安全、衛生的有關規定爲乙方配備必要的安全防護措施，發放必要的.勞動保護用品。

　　第五條甲方將根據國家有關法律法規，建立安全生產;乙方應當嚴格遵守甲方的勞動安全制度，嚴禁違章作業，防止勞動過程中的事故，減少職業危害。

　　四、工資保險待遇

　　第六條乙方在試用期間的工資爲每日_________元，試用期滿後日工資爲_________元。雙方約定的工資不得低於____市最低工資標準。甲方應在每月____日前計發乙方的工資，並由乙方簽字確認。甲方在勞動合同終止、解除後應當一次性付清乙方的工資。甲乙雙方對工資支付的其他約定_________。

　　第七條甲方應爲乙方辦理醫療保險和工傷保險手續，併爲乙方繳納工傷保險和醫療保險。

　　五、勞動紀律和勞動合同的解除

　　第八條乙方應嚴格遵守甲方的各項規章制度、勞動紀律和安全技術操作規程。

　　第九條乙方有下列情形之一，甲方可以解除本合同：

　　在試用期間被證明不符合錄用條件的;

　　有打架鬥毆、偷竊、賭博、擅自停工等違紀行爲的;

　　嚴重失職，營私舞弊，對甲方利益造成重大損害的;

　　不服從甲方正當工作安排的;

　　嚴重違反總包單位和甲方的施工現場安全管理規定的;

　　被依法追究刑事責任的。

　　第十條乙方解除本合同，應當提前____日以書面形式通知甲方，不得擅自離職。

　　六、當事人約定的其他內容

　　第十一條乙方在履行勞動合同期間，因個人失職給甲方造成損失的，應當承擔賠償責任。

　　第十二條甲乙雙方約定的其他內容：_________。

　　七、勞動爭議處理及其它

　　第十三條雙方因履行本合同發生爭議，應當自勞動爭議發生之日起，____日內向工地所在的區縣勞動爭議仲裁委員會申請仲裁。對仲裁裁決不服的，可自接到裁決書之日起____日內向人民法院起訴。

　　第十四條甲方的規章制度及_________作爲本勞動合同的附屬文件，與勞動合同具有同等法律效力。

　　第十五條本合同未盡事宜或與國家、____市規定相悖的，按照有關規定執行。

　　第十六條本合同一式三份，甲乙雙方各執一份，另外一份留在乙方務工的建築施工工地備查。本合同自雙方蓋章簽字之日起生效。

　　甲方：_________乙方：_________

　　日期：___日期：___

承攬合同合集 篇8

　　合同編號：

　　買方： 住所： 電話： 統一社會信用代碼： 法定代表人：

　　賣方： 住所： 電話： 統一社會信用代碼： 法定代表人：

　　工程名稱：

　　工程公司(以下簡稱買方)與 體育用品供應公司(以下簡稱賣方)就賣方爲 體育館射擊館設備工程向買方提供的貨物和服務，經買賣雙方協商一致，簽訂本合同，共同遵守如下條款：

　　一、合同標的

　　1.本合同標的爲 體育館射擊館設備系統，包括設備供貨及服務。

　　1.1賣方的所有供貨及服務必須使完成後的射擊館設備系統完全滿足技術規格書的要求，技術規格書詳見合同附件1;

　　1.2賣方爲買方設計製造並提供系統所需的設備及材料，詳細清單見合同附件2;

　　1.3賣方向買方提供所供貨物的以下服務：設計、培訓、安裝、測試驗收、 運動會期間的服務、質量保證、售後服務等;

　　1.4賣方應對本合同項下其承擔的全部工作實施有效管理，以確保工作的進度符合合同附件3的要求。

　　2.貨物名稱、型號、規格、數量、單價及交貨時間如附件4所示。設備交貨時間： 年 月 日;設備開始安裝時間： 年 月 日;設備調試驗收完成時間： 年 月 日。具體的供貨範圍、技術規格及技術圖紙、工程執行計劃時間詳見合同附件5。

　　二、價格

　　1.合同總價：(人民幣)大寫 元(￥ )。

　　2.所有貨物的價格包括主機及隨機附件的製造、包裝、稅費、關稅、商檢費以及安裝調試、驗收、培訓、技術服務(包括技術資料、圖紙的提供)、質保期保障等的全部費用。

　　3.本合同價格爲固定不變價。

　　4.如果單價和數量的乘積與總價不一致時，以單價爲準並修正總價。

　　三、貨物產地及標準

　　1.產地

　　貨物爲 儀表廠的 米電動靶、控制桌、總控制檯， 競技體校 的 米升降靶， 航天科技集團公司 所的 米輸送靶， 市 電子設備廠的 米移動靶， 公司的 射擊、電子報靶系統的全新的(原裝)產品。

　　2.標準

　　本合同所指的貨物及服務應符合國家體委體育器材設備審定委員會和國際射擊會的標準。

　　四、交貨

　　1.交貨地點：_______市_______區_______鎮_______體育訓練基地 體育館射擊館工地地面。

　　2.賣方在按期收到買方預付款後，按本合同第一條要求的交貨時間將貨物運至合同交貨地點卸貨後(連同貨物清單)交於業主。

　　五、包裝、裝運和運輸

　　1.包裝必須與運輸方式相適應，包裝方式的確定及包裝費用均由賣方負責;由於不適當的包裝而造成貨物在運輸過程中有任何損壞由賣方負責。

　　2.包裝應足以承受整個過程中的運輸、轉運、裝卸、儲存等，充分考慮到運輸途中的各種情況(如暴露於惡劣氣候等)和 地區的氣候特點，以及露天存放的需要。

　　3.專用工具及備品備件應分別包裝，並在包裝箱外加以註明其用處。

　　4.每一包裝箱兩個側面用不褪色的油漆和明顯易見的中文字樣作出標記。標記內容包括：箱(件)號、毛重、尺碼(長、寬、高)、淨重(kg)、到貨地址、收貨人名稱、合同編號以及“勿近潮溼”、“小心輕放”、“此邊向上”等。

　　5.包裝費、運費已包含在合同價內。

　　六、保險

　　貨物到達交貨地點之前的所有保險費用(按貨物總價的 %價值投保)和派往買方進行服務的人員投保的人身險和其他有關險種費用，由賣方負責。

　　七、裝運單證

　　採用鐵路運輸、船運或空運的以下單證原件在交貨同時交給買方，其單證副本(或複印件)則應在交貨前 天交給買方：

　　1.裝箱單一式 份，註明合同號、裝運標誌、貨物內容、每件包裝尺碼及重量;

　　2.製造廠出具的質量及數量證明書各一式 份。

　　八、付款

　　1.本合同簽署生效後 天內，買方支付合同總價的_______%即￥_______元給賣方作爲合同預付款;

　　2.在所有合同貨物到達合同交貨地點並經開箱驗收合格後_______天內，買方支付合同總價的_______%即￥_______元給賣方。

　　3.全部貨物安裝調試預驗收合格後 天內支付合同總價的_______%即￥_______元給賣方。

　　4. 運動會結束後 天內，買方支付合同總價的_______%即￥_______元給賣方。

　　5.付款方式：採用支票、銀行匯票、電匯三種形式。

　　九、履約保證金

　　1.賣方應在收到《中標通知書》後，應買方的要求向買方提交以買方爲受益人的金額爲合同總價_______%即￥_______的履約保證金。

　　2.在賣方不能履行其在本合同項下任何一項義務時，應向買方承擔違約責任，買方有權用履約保證金的資金補償其任何直接損失。

　　3.履約保證金有效期到貨物質保期期滿爲止，如果交貨期的延長引起質保期順延，賣方有義務將履約保證金的有效期順延。

　　4.履約保證金應用人民幣，採用下述方式提交：由買方接受的國內的一家信譽好的銀行用招標文件提供的(或其他買方接受的)格式提交的銀行保函正本一份，副本二份。

　　5.在賣方完成其合同義務(包括任何保證義務)後 天內，買方將把履約保證金退還賣方。

　　十、技術文件

　　1.賣方應在供貨同時向買方提供所有有關本合同執行的技術文件。如果工程必需但合同又未做規定的要賣方纔能提供的技術文件，賣方也應及時向買方提供。技術文件可以是手冊、圖紙或其他形式的文件資料。

　　2.上述技術文件應包含保證買方能夠正確進行安裝、操作、檢查、維修、維護、測試、調試及運作等需要的所有內容。

　　3.買方完全按照技術文件的指導進行的任何安裝、操作、檢查、維修、維護、測試、調試所引起的系統和/或設備或其部件的損壞由賣方承擔責任。

　　4.賣方應按照買方要求提供上述技術文件一式兩套給買方。

　　5.所有賣方提供的技術文件的全部費用已包含在合同貨物價格中。

　　6.所有未列明交付時間的賣方應提供的技術文件，必須單獨包裝伴隨設備按貨物交付時間交付給買方。

　　7.買方收貨後如發現賣方未提供有關文件，可以延遲付款，直至賣方補齊有關文件。

　　十一、知識產權

　　1.賣方應保證，買方在中華人民共和國使用該貨物或貨物的任何一部分時，免受第三方提出的侵犯其專利權、商標權或其他知識產權的起訴。如發生此類糾紛，由賣方承擔一切責任。

　　2.賣方爲執行本合同而提供的技術資料、軟件的使用權歸買方所有。

　　十二、伴隨服務

　　1.設計

　　1.1賣方必須配合買方的施工設計，在合同生效後的 天內將滿足於施工設計所需的’詳細資料提供給買方。

　　1.2買方進行的與賣方產品選用有關的設計，如果提請賣方審覈，賣方應在 天內完成審覈，對該設計進行確認或提出建議。

　　2.安裝與調試

　　2.1賣方必須向買方提供合同設備安裝所需的材料及技術資料。

　　2.2賣方在自己的貨物到現場後即刻派合適的人員到現場進行安裝和調試工作。安裝和調試時間爲 天。

　　2.3賣方完成的工程內容有不符合合同規定的要求的，買方可要求賣方負責修繕。賣方無法使工程內容達到合同要求的，買方可要求賣方作出賠償。

　　2.4賣方應確保施工現場的施工安全。由於賣方的過失造成的損失，由賣方承擔。

　　2.5有分包商的，賣方對其分包商的過失造成的損失承擔責任。

　　3.測試及預驗收

　　3.1賣方必須在交貨的同時，向買方提供按本合同的技術規格、技術規範的要求進行的測試及預驗收方案。

　　3.2買方組織測試及預驗收工作，預驗收合格後，買賣雙方簽署預驗收合格證書。

　　3.3如果賣方沒有按以上要求，按買方安排的時間進行有關工作，買方有權在相應的付款時間段推遲付款，直至賣方完成此時間段的工作。

　　4.培訓

　　4.1賣方負責提供現場操作、維修培訓方案及一式 份培訓資料。

　　4.2賣方負責對買方受訓人員進行操作、維修培訓，對通過受訓的人員頒發培訓合格證書。

　　十三、驗收方式及質保期

　　1.貨物運抵交貨地點後，買賣雙方需馬上派出代表前往工作現場，雙方進行箱外驗收。箱內物品由雙方在安裝前(到貨後 天內)約定時間一次性共同開箱驗收，如發現缺少、損壞部件，賣方須及時補交給買方，如因此造成工期拖延，買方有權按延期交貨索賠。

　　2.合同貨物安裝和調試完畢後，按照本合同規定的技術規格、製造商的技術規範進行預驗收，預驗收合格後，買方簽署預驗收合格證書。如驗收發現所供貨物不按合同規定製造，買方有權提出索賠。驗收後雙方簽署預驗收合格證書一式 份，雙方各執 份。

　　3.賣方必須確保在 運動會期間整個系統的正常使用，並派專人在 運動會期間進行現場維護，及時處理出現的問題。

　　4.本合同的質量保證期(簡稱“質保期”)爲 運動會結束之日起 年(或合同貨物到貨後 個月)。質保期內賣方進行質量“三包”。

　　5.質保期滿後，若有零部件出現故障，經權威部門鑑定屬於壽命異常問題(明顯短於該零部件正常壽命)時，則由賣方負責免費更換及維修。

　　6.質保期滿後，應買方要求，賣方應參考屆時的市場價格，優惠向買方提供必需的零配件。

　　7.在有關部門進行驗收時，賣方應及時配合買方，如賣方在買方通知後仍不及時到場配合驗收，則視賣方的合同義務未完成，由此造成買方損失的，買方有權提出索賠。

　　8.賣方貨物不符質量要求，致使不能實現合同目的，買方可拒收貨物或解除合同。買方拒收貨物或者解除合同的，應在 日內通知賣方，標的物毀損、丟失的風險由賣方承擔。

　　9.最終驗收：質保期滿後，買方組織有關部門按合同規定的標準進行最終驗收。

　　十四、異議索賠

　　賣方同意買方選擇下述方法解決索賠事宜：

　　1.賣方對於所提供的設備與合同要求不符負有責任。賣方同意買方拒收貨物並把被拒收的貨物的價款金額以合同規定的同類貨幣付給買方，賣方負擔由此發生的一切損失和費用。包括銀行利息、運輸和保險費、檢驗費、安裝費、倉儲和裝卸費以及爲保管和保護被拒絕貨物所需要的其他必要費用。

　　2.如貨物到達後發現有受損和有疵劣，根據貨物的疵劣和受損程度以及買方遭受損失的金額，經雙方同意降低貨物價格。

　　3.對有缺陷的零件、部件和設備，賣方應同意更換，以達到合同規定的規格、質量和性能，賣方承擔一切費用和風險並負擔買方遭受的一切損失。同時賣方應相應順延被更換貨物的質保期。

　　4.賣方承擔因安裝原因造成的一切損失。

　　5.如果在賣方收到索賠通知後 天內，賣方未作答覆，上述索賠應視爲已被賣方接受。如賣方未能在收到索賠通知後 天內或徵得買方同意的延長期限內，按照買方選擇的方法解決索賠事宜，買方將有權從預付貨款或從賣方開具的履約保證金中扣回索賠金額，同時保留進一步要求索賠的權利。

　　十五、不可抗力

　　1.由於一般公認的人力不可抗拒的原因造成不可意料的事故而不能按合同規定交貨時，賣方應立即以書面形式通告買方，並在 日內向買方提供有關機構出具的不可抗力證明。

　　2.在不可抗力事件發生後，雙方應努力尋求採取合理的方案履行不受不可抗力影響的其他事項。如人力不可抗拒因素繼續存在，致使在合同規定的交貨期後 天內仍不能交貨，買方則有權解除合同，買賣雙方均不互相提出索賠。買方不承擔終止合同的責任，也不可沒收履約保證金。但賣方必須在 天內如數返還買方支付的預付款及利息。

　　十六、逾期完工及逾期付款的罰則

　　1.賣方如不能按照合同規定的時間完工(除本合同第十五條規定的不可抗力因素外)，則必須支付違約金給買方，違約金率按貨物總金額每天 ‰計算。如超過合同規定完工期限 天后賣方仍不能完工，則買方有權解除合同，而賣方除按貨物總值每天 ‰計付違約金支付給買方(計付時間由賣方收到預付款日起至支付違約金日止)外，仍須立即將按雙倍於預付款金額計得的罰款支付給買方，如上述違約金金額仍不足以補償買方因賣方違約造成的損失，買方有權進一步向賣方提出索賠。

　　2.如果買方不能在合同規定期限內付給賣方預付款，則賣方有權延期交貨;如果超過合同規定支付時間的 天買方仍不支付預付款，則賣方有權解除合同，這時買方應按貨物總金額的 %計違約金付給賣方。如果買方未按合同規定的日期支付貨款給賣方，則買方也應支付由此產生的違約金，違約金按拖欠款金額每天 ‰計算，直至該貨款付清爲止。超過合同付款期 天買方仍不付款，由此造成賣方的損失，應由買方向賣方作出補償。

　　3.本合同中對於買方付款和賣方完工有先決條件的約定，按約定執行。

　　十七、產權與風險轉移

　　1.貨物的產權，只有賣方將設備和材料運至交貨地點且交付給買方時由賣方轉移至買方。

　　2.貨物毀損、滅失的風險在貨物到達買方倉庫並經買方開箱檢驗且出具相應報告時由賣方轉移至買方。

　　3.買方拒收或者解除合同的，貨物毀損、滅失的風險由賣方承擔。

　　4.產權和風險的轉移，不影響因賣方履行義務不符合約定，買方要求其承擔違約責任的權利。

　　5.賣方交由承運人運輸的在途貨物，毀損、滅失的風險由賣方承擔。

　　十八、爭端的解決

　　1.凡與本合同有關而引起的一切爭議，買賣雙方應首先通過友好協商解決，如經協商後仍不能達成協議時，任何一方可以向法院提出訴訟。

　　2.本合同的訴訟管轄法院爲 地有管轄權的法院。

　　3.在進行法院審理期間，除提交法院審理的事項外，合同其他部分仍應繼續履行。

　　4.本合同按照中華人民共和國的法律進行解釋。

　　十九、通知

　　1.本合同一方給對方的通知應用書面形式送達合同中規定的對方的地址，電傳或傳真要經對方的書面確認，以電報形式的通知，從當地郵電局發出電報的第 天視爲送達。

　　2.通知以送到日期或通知書的生效日期爲生效日期，兩者中以較晚的一箇日期爲準。

　　二十、稅和關稅

　　1.中國政府根據現行稅法對買方徵收的與本合同有關的一切稅費均應由買方負擔。

　　2.中國政府根據現行的稅法規定對賣方或其僱員徵收的與本合同有關的一切稅費(包括但不限於設備和部件的進口關稅、所有貨物的國內增值稅)均應由賣方負擔。

　　3.在中國境外發生的與本合同執行有關的一切稅費均應由賣方負擔。

　　二十一、合同生效

　　本合同在滿足以下二個條件後生效：

　　1.合同經雙方授權代表簽字蓋章後生效，合同簽字日期以最後一箇簽字日期爲準;

　　2.賣方按要求提交了履約保證金。

　　二十二、其它

　　1.招標文件、投標文件、中標通知書和本合同之所有附件均爲合同的有效組成部分，與本合同具有同樣法律效力。如前後出現矛盾按本合同、合同附件、投標文件、招標文件的順序執行。

　　2.在執行本合同的過程中，所有經買賣雙方簽署確認的文件(包括會議紀要、補充協議、往來信函)即成爲本合同的有效組成部分，其生效日期爲雙方簽字蓋章或確認之日期。

　　3.賣方在執行該合同時，須向買方另外上交該合同總造價的 %(￥ 元)的管理費。該費用買方在每次付款時按比例扣除。

　　4.除買方事先書面同意外，賣方不得部分或全部轉讓其應履行的合同項下的義務。

　　5.本合同一式 份，雙方各執 份。

　　6.本合同合計 頁A4紙張，缺頁之合同爲無效合同。

　　甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：

　　法定代表人(簽字)： 法定代表人(簽字)：

　　年 月 日 年 月 日

　　簽訂地點： 簽訂地點：

承攬合同合集 篇9

　　定作方：_____

　　承攬方：_____

　　定作方委託承攬方加工，經雙方充分協商，達成以下合同條款。

　　一、加工成品：

　　二、加工成品質量要求：

　　三、原材料的提供辦法及規格、數量、質量

　　1、定作方提供原材料的，承攬方對定作方提供的原材料在下料之前必須進行檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊，下料後再提出原料質量問題的，造成定作方損失的，承攬方應予賠償。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。原材料的消耗每噸(件)成品不得超過。

　　2、承攬方提供原材料的，應保證提供的原材料符合定作方的要求，且滿足承攬的需要。

　　四、技術資料、圖紙提供辦法

　　1、承攬方發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應及時回覆，提出修改意見。

　　2、承攬方對於承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的複製品。

　　五、價款或酬金

　　價款或酬金按照如下約定計算：

　　六、驗收標準和方法

　　1、按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作爲驗收標準。

　　2、驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，在質保期內發生問題由承攬方負責修復或退換。

　　七、交貨的時間和地點

　　1、交貨時間：_____。

　　2、交貨地點：定作方工廠內

　　八、包裝要求

　　1、成品按照_____包裝費用由承攬方承擔。

　　九、運輸辦法及費用負擔：

　　運輸由承攬方負責，費用承攬方承擔。

　　十、費用結算

　　結算時間：_____

　　十一、承攬方的違約責任

　　1、未按合同規定的質量交付定作物，定作方同意利用的.，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　2、交付定作物或完成工作的數量少於合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

　　3、未按合同規包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用。

　　4、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方支付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的_____%償付違約金。

　　5、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%的違約金，並賠償給定作方造成的損失。

　　6、由於保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。

　　7、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，並承擔逾期交付的責任。

　　十二、不可抗力

　　在合同規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明後，可免予承擔違約責任。

　　十三、其它約定

　　1、加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成向定作方所在地向人民法院起訴。

　　2、本合同自簽訂之日起生效，如有未盡事宜，雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

　　3、本合同一式_____份。

　　甲方：_____乙方：_____

　　日期：_______________