裝飾承攬合同（精選6篇）
裝飾承攬合同 篇1
甲方(業主)：
乙方(承包方)：
按照《中華人民共和國合同法》和《建築安裝工程承包合同條例》中的有關規定，結合本裝飾工程具體情況，經甲方與乙方協商一致，簽定本協議，雙方共同遵守。
一、 合同主要內容：
(1)甲方將自己位於： 的室內(外)裝飾工程以 包工包料 形式交給乙方承做。
(2)工程總造價(大寫)：
(3)工期 天，自進場之日起開始計算。 年 月 日起 至 年 月 日止爲合同有效期。
(4)工程款付款方式如下：
a、一次性付款：簽定合同之日或次日付清全部工程款。
b、分期付款：
首付( )工程總造價60﹪的工程款—— 元
中期( )工程總造價的35﹪工程款——
工程結束驗收合格三日之內付工程總造價的5﹪工程款—— 。
(5)工程保修期：二年
(6)本協議簽定生效後，甲、乙雙方應嚴格履行協議所規定的各項條款，在施工過程中，一切以本協議書中的“預算書”、“施工明細”、“材料確認書”爲準，不得擅自變更或解除協議，否則違約方將付給對方工程預算總造價10﹪的違約金，並承擔由此造成的其他經濟損失。
(7)因甲方未按期支付工程款，乙方有權力立即停工，所造成的一切後果及經濟損失由甲方承擔。
四、材料及設備：
本裝飾工程所需全部建築材料及其他物品的供應、驗收及保管方式，經雙方協商，按照下列要求辦理：
(1) 材料進入裝飾現場後，乙方應妥善保管，不得挪用，丟失損壞。因保管不善而造成的裝飾材料丟失、損壞的，由保管方承擔賠償責任。
(2) 甲方提供材料，因材質發生的質量問題應由甲方承擔。
(3) 乙方提供材料，因材料與原定材料材質不符發生的經濟責任，全部由乙方承擔，並負責無償返修。但甲方如強行要求使用不合格材料的，應書面告知乙方，因此引起的一切後果，由甲方負責。
五、工程質量和檢查驗收
(1)承包方應嚴格按照雙方約定的裝飾範圍和內容進行施工，對裝飾工程質量，要接受甲方的監督。
(2)裝飾工程經驗收合格的，雙方應簽署書面驗收文書，乙方在收到甲方交付的尾款後，將工程交付甲方，甲方無故拖延驗收的，其保管費用及造成的損失由甲方承擔。
(3)驗收中發現裝飾工程有問題的.，應分清責任。屬於施工原因造成的，應按雙方驗收時商定的時間，由承包方負責修好後在進行驗收。竣工日期以最後合格的日期爲準：
(4)裝飾工程的保修內容：
保修期內裝飾工程的保修工作，按照下列的約定進行：保修期內，由於乙方施工不當造成質量問題的，乙方應無條件的進行維修，保修期內如屬於甲方使用不當造成損壞或不能正常使用的，在甲方交齊維修材料後，乙方予以維修。保修工作範圍不包括燈具、五金、電料等易損設備。
備註：
甲方簽字： 乙方簽字：
本合同簽定地點：
時間： 年 月 日
裝飾承攬合同 篇2
裝修人：______________（以下簡稱甲方）
裝飾裝修企業：______________（以下簡稱乙方）
根據《中華人民共和國合同法》有關規定，甲乙雙方協商一致，簽訂本合同。
一、裝飾施工項目
1、裝飾工程地點：瑞立中央花城1幢1單元303室。
2、工程承包方式：乙方包工、包料。
二、工程期限
工程期限60天，開工日期20__________年2月19日，竣工日期：20__________年4月19日。
三、工程造價及付款方式
1、工程總造價80000元，設計費3000元。
2、付款方式：合同簽訂後，甲方支付工程總價款的40%，計320__________元，其餘價款根據施工進度計劃分期支付；
（1）木工進場前，支付總價款40%，計320__________元；
（2）油漆工進場前，支付總價款17%，計13600元；
（3）餘款3%，工程驗收合格後一次付清。
四、材料、設備的供應
凡由乙方採購的材料、設備必須與報價單中註明的品牌、規格、型號、質量相符，並應向業主提交檢測報告，其中包括環保檢測資料。乙方採購的材料、設備，應符合國家標準，否則對工程造成的`損失由乙方負責；如乙方採購的材料、設備是經甲方指定的，出現質量問題，乙方不承擔責任。
工程竣工後，乙方應書面通知甲方竣工驗收。甲方自接到驗收通知3日內組織驗收，填寫工程驗收單。如甲方在規定時間內不能組織驗收，需及時通知乙方，另行確定驗收日期，但甲方應承認實際竣工時間爲竣工日期，並承擔乙方因延期所發生的相關費用。
工程未經竣工驗收，或竣工驗收未通過的，如甲方擅自使用由此所發生的質量問題和其他問題由甲方自行承擔責任。
五、工程保修
在正常作用條件下，工程保修期爲二年，自工程竣工驗收合格之日起計算。
六、其它約定
七、違約責任
甲、乙方違反本合同條款應承擔相應違約責任，賠償對方因此造成的經濟損失。
甲方未按合同的約定付款，每逾期一天，按逾期未付款的0.5‰支付違約金。乙方擅自轉包工程，甲方有權要求停工，乙方應承擔工程總造價10%的違約金並賠償甲方由此而造成的其他經濟損失。
乙方因自身原因逾期竣工，每逾期一天，乙方按甲方已累計付款額的0.5‰支付違約金。
本合同生效後甲乙雙方不得擅自變更或解除合同，否則違約方將按工程預算總造價40%向對方支付違約金，並賠償由此而造成的其他經濟損失。
八、爭議或糾紛的處理
甲、乙雙方履行本合同如發生爭議，可依法向人民法院提起訴訟。
九、附則
本合同正本一式二份，雙方各執一分，附件份，有同等法律效力。本合同系規本，不得翻印或複印。
甲方：______________乙方：______________
簽約日期：20__________年__________月__________日
裝飾承攬合同 篇3
甲方：
乙方：
甲、乙雙方經協商一致，本着平等、互利、互惠、友好、自願的原則，遵照《合同法》及有關法律、法規的規定，就裝修承攬合同達成以下協定：
第一條 工程概況
甲方將新橋鎮德勝村民委員會辦公室裝修工作，交由乙方完成，乙方將根據自己專有的技術完成本合同約定內容。
第二條 甲方責任
1. 開工前甲方協商各方面的關係，爲乙方入場施工創造條件。全部或者部分騰空房間，清除影響施工的障礙物，對於只能部分騰空的房屋中所滯留的傢俱、陳設應採取保護措施，以影響施工爲原則。
2.提供施工期間的水源、電源等必要資源。並說明使用事項。
3. 參與對工程質量、施工進度的監督及對材料進場、工程竣工的驗收。
第三條 乙方責任
1.乙方負責按市場均價代爲採購裝修原料，提供相應單據由甲方專人驗收簽字。
2.按照甲方的技術要求進行施工，接受甲方相關人員的監督和技術指導，根據現行的國家建築安裝工程質量評定標準和施工驗收規，保質保量的完成任務。如因工程出現質量問題則由乙方承擔相應責任。
3.乙方以自己的設備、技術和勞動力完成本工程的工作。乙方可根據工程需要聘請他人幫助完成。
第四條 付款方式
1.裝修材料款於20xx年底由甲方付清。
2.乙方人員工資按照市場價格每人165元/天結算。工資於20xx年底付清85%，剩下15%在20xx年6月份結算完畢。
第五條 合同解除
1.合同履行完畢後，本合同自動解除。
2.合同履行過程中，可提前解除本合同。
第六條 合同爭議
1.合同工履行過程中如發生爭議，雙方協商解決。
2.解決不成的，向甲方所在地人民法院提起訴訟。
第七條 本合同一式2份，甲乙雙方各執1份，自雙方簽字蓋章起生效。
甲方(簽章): 乙方(簽字)
年月日：
裝飾承攬合同 篇4
定 作 方(甲方)：______________________ ______________ 地 址：__________ ______________ 電話：________ ___
承 攬 方(乙方) ：_______________ _______________ 地 址：_______ _____ 電話：_______ ____
定作方委託承攬方安裝氟碳門、窗，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守，具體條款如下：
1、品名或項目
甲方將安裝氟碳門、窗，事務承包給乙方，由乙方在規定的工期內提供規定的氟碳門、窗，材料，完成工程，甲方給付報酬。
2、合同履行地點：
3、工程單位價款(每平方米)：每平米 元。
4、總價款：
1)、工程質量：應符合建築行業國家安全標準，如甲乙雙方另有約定，約定優先___________________
2)、氟碳門、窗，原材料的提供以及規格、數量、質量：_ _ 由乙方提供，_ _居然牌氟碳門、窗_____玻璃10mm(中空鋼化)，__ _規格10*44*2。____________
3)、履行的期限、地點和方式：合同工期爲 天，時間爲 年 月 日到 年 月 日。
4)、驗收標準和方法：乙方完成工程須經甲方驗收合格，符合國家安全標準以及合同約定之標準_____________________
5、結算方式：
工程驗收合格後，乙方應向甲方提出工程結算，並將有關資料送交甲方。甲方接到資料後________日後如未有異議，即視爲同意，雙方應填寫承攬結算單並簽字，甲方應在簽字時向乙方結清合同款項。
6、違約責任 1)、合同雙方當事人在履行合同過程中所發生的安全事故等損害，由自己負責，對方不承擔法律責任。2)、合同雙方當事人中的任一方因未履行合同的約定或違反國家法律、法規及有關政策規定，受到罰款或給對方造成經濟損失均由責任方承擔責任，並賠償給對方造成的經濟損失，未造成損失的，應支付合同總價的5%爲違約金; 3)、因一方原因，造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續，並由責任方賠償對方相應的經濟損失; 4)、由於乙方原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，乙方負責修理，工期不予順延，並承擔合同總價的5%的違約金;5)、由於乙方原因致使工期延誤的;從延誤的第一天至第五天，每天的違約金按合同總價的1%計算，從第六天至第十天，每天的違約金按合同總價的2%計算，以此類推。
7、合同爭議的解決方式
雙方發生爭議協商解決不成時，按下列第__________種方式解決：
1)、向甲方所在地仲裁委員會申請仲裁;
2)、向合同簽訂地人民法院起訴。
8、其他具體規定
1)、因乙方工程施工而產生的垃圾，由乙方負責運出施工現場，並負責將垃圾運到指定的________________地點，甲方負責支付垃圾清運費用(人民幣)______ 元(此費用不在工程價款內);
2)、施工期間，乙方每天的工作時間爲：上午_________點_______分至______點_______分;下午_________點_______分至______點_______分。
9、附則
1)、本合同由甲、乙雙方直接簽訂，合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。本合同經甲、乙雙方簽字(蓋章)後生效。
2)、合同履行完後自動終止。
3)本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
甲方(簽字)： 乙方(簽字)：
簽約日期： 年 月 日
簽約地點：
裝飾承攬合同 篇5
甲方(業主)：
乙方(承包方)：
按照《中華人民共和國合同法》和《建築安裝工程承包合同條例》中的有關規定，結合本裝飾工程具體情況，經甲方與乙方協商一致，簽定本協議，雙方共同遵守。
一、 合同主要內容：
(1)甲方將自己位於： 的室內(外)裝飾工程以 包工包料 形式交給乙方承做。
(2)工程總造價(大寫)：
(3)工期 天，自進場之日起開始計算。 年 月 日起 至 年 月 日止爲合同有效期。
(4)工程款付款方式如下：
a、一次性付款：簽定合同之日或次日付清全部工程款。
b、分期付款：
首付( )工程總造價60﹪的工程款—— 元
中期( )工程總造價的35﹪工程款——
工程結束驗收合格三日之內付工程總造價的5﹪工程款—— 。
(5)工程保修期：二年
(6)本協議簽定生效後，甲、乙雙方應嚴格履行協議所規定的各項條款，在施工過程中，一切以本協議書中的“預算書”、“施工明細”、“材料確認書”爲準，不得擅自變更或解除協議，否則違約方將付給對方工程預算總造價10﹪的違約金，並承擔由此造成的其他經濟損失。
(7)因甲方未按期支付工程款，乙方有權力立即停工，所造成的一切後果及經濟損失由甲方承擔。
四、材料及設備：
本裝飾工程所需全部建築材料及其他物品的供應、驗收及保管方式，經雙方協商，按照下列要求辦理：
(1) 材料進入裝飾現場後，乙方應妥善保管，不得挪用，丟失損壞。因保管不善而造成的裝飾材料丟失、損壞的，由保管方承擔賠償責任。
(2) 甲方提供材料，因材質發生的質量問題應由甲方承擔。
(3) 乙方提供材料，因材料與原定材料材質不符發生的經濟責任，全部由乙方承擔，並負責無償返修。但甲方如強行要求使用不合格材料的，應書面告知乙方，因此引起的一切後果，由甲方負責。
五、工程質量和檢查驗收
(1)承包方應嚴格按照雙方約定的裝飾範圍和內容進行施工，對裝飾工程質量，要接受甲方的監督。
(2)裝飾工程經驗收合格的，雙方應簽署書面驗收文書，乙方在收到甲方交付的尾款後，將工程交付甲方，甲方無故拖延驗收的，其保管費用及造成的損失由甲方承擔。
(3)驗收中發現裝飾工程有問題的，應分清責任。屬於施工原因造成的，應按雙方驗收時商定的時間，由承包方負責修好後在進行驗收。竣工日期以最後合格的日期爲準：
(4)裝飾工程的保修內容：
保修期內裝飾工程的保修工作，按照下列的約定進行：保修期內，由於乙方施工不當造成質量問題的，乙方應無條件的進行維修，保修期內如屬於甲方使用不當造成損壞或不能正常使用的，在甲方交齊維修材料後，乙方予以維修。保修工作範圍不包括燈具、五金、電料等易損設備。
備註：
甲方簽字： 乙方簽字：
本合同簽定地點：
時間： 年 月 日
裝飾承攬合同 篇6
發包方：________裝飾工程有限公司
承包方：
經雙方協商一致，甲方將________區________醫院右側羽毛球館附二樓裝修工程以包工包料的方式承包給乙方。根據《中華人民共和國民法典》等相關規定，雙方本着平等，互利的原則，特訂立此合同，雙方共同遵守，具體條款如下：
一、工程概況
1、合同名稱：________二手車公司二樓裝飾
2、合同內容：包工包料裝修
3、工程標準：符合國家相關標準。
4、工程地點：________區________醫院右側羽毛球館附二樓
5、承包方式：包工包料。
二、質量技術要求
乙方按甲方要求及國家有關施工驗收規範和質量評定標準進行施工，完工後要達到國家規定標準，甲方據此驗收。
三、工程價款
合同總造價：，本工程總價款已包含材料費、人工費、運輸費、垃圾清理費、電費、相關稅費等達到甲方驗收要求的費用，地磚、地板主材料費用也包含在內，但爲了保證質量，由甲方選定乙方購買。若施工工程合同外變更和增加項目內容產生的費用，由雙方協商達成一致執行。
四、工期要求
________年________月________日至________年________月________日。乙方必須按此合同簽訂的工期完成施工。每延誤一天，扣乙方合同總價款的2%爲違約金，並依此累計。由於不可抗力造成不能施工，工期可適當順延。
五、付款方式
裝修主材到場後，甲方支付乙方總工程款的40%，裝修工程完工經甲方竣工驗收合格後，付至裝修工程總價款的95%，餘5%爲質保金，一年後無質量問題付清。
六、雙方的權利和義務
甲方權利和義務：
由於甲方原因造成停工而終止合同時，甲方應按乙方所完成的工作量支付實際工程費。
乙方權利和義務：
1、乙方按甲方施工要求施工。
2、若本工程達不到業主要求的合格標準，乙方除負責返工外，由此造成的一切經濟損失由乙方承擔。
3、負責施工現場安全，嚴防火災，文明施工，並防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發生而影響他人。如有發生，必須儘快負責修復或賠償。如乙方未能及時修復或賠償的，甲方有權從未支付工程款中直接扣除。未支付工程款不足以支付修復或賠償費用時，乙方應於3日內向甲方補足。
4、工程完工後出現的質量問題，乙方自行維修，所造成的一切費用由乙負責支付。
5、如乙方施工進度不能保證按時交工，甲方有權安排其他單位進場施工，由此發生的一切費用從乙方合同總價款中扣除。
6、乙方在執行本合同期間，乙方自己發生及乙方給甲方、第三方造成的一切傷、亡、事故，其責任及全部費用均由乙方自行承擔。
7、乙方應及時向工人支付工資，如甲方發現乙方未及時支付工人工資時，甲方有權扣除未支付款項並終止本合同的履行。
七、其它約定事項
1、如遇不可抗力因素致使本工程不能正常進行時，乙方應及時書面報告甲方，經甲方蓋章認可後工期可相應順延。
2、乙方在施工期間，應及時通知甲方對工程質量進行交接。甲方指派項目監工________、________兩人到現場監工，乙方必須以尊重的態度與其兩人溝通，保證按期按質按量施工，以達到最好效果。
八、違約責任
雙方應當嚴格遵守上述約定事項。任何一方違約致使另一方不能履行約定事項時，按照《中華人民共和國民法典》有關規定承擔違約責任。違約方應向守約方支付合同價款20%的違約金，如違約金不足以彌補守約方實際損失時，違約方應於3日內補足守約方的實際損失。
九、解決合同糾紛的方式
雙方協商解決，協商不成，向甲方所在地人民法院起訴解決。
十、本合同一式貳份，甲方執壹份，乙方執壹份，均具有同等法律效力，自雙方簽字蓋章之日起生效。
本合同附件：工程用料、施工預決算單。
甲方：________________乙方：________________
委託代理人：________________委託代理人：________________
地址：________________地址：________________
聯繫電話：________________聯繫電話：________________
________年________月________日________年________月________日
評論（0）