農村建房承攬合同（精選3篇）
農村建房承攬合同 篇1
甲方：家住東陽市千祥鎮村
乙方：家住東陽市鎮村
甲方擬在東陽市千祥鎮村原老房基上建房一幢，並以包清工形式發包給乙方施工，現雙方在平等互利、協商一致的基礎上達成合同條款如下：
第一條：甲方擬建房坐北朝南，磚混結構，甲方現已基礎完工，鋪設好水泥板，交由乙方施工，房屋佔地面積平方米共層，房屋建成按實量面積計價。
第二條：凡甲方建房所需材料由其提供，根據施工進度乙方應提前天通知甲方承辦;乙方承攬施工(包建房)採用定額計價形式計價報酬：凡是泥水工、木工以及臨時工等工作全部發包給乙方管理施工。
第三條：乙方施工範圍房屋整體框架結構，落成後，裏外牆面粉刷完畢，房屋結構由甲方提供。計價價格爲元/每平方米，其中磚匠工按層計算每平方米爲元;木工按層計算，每平方米爲元(第一層至第三層按實量面積計算，屋頂按第三層的.一半計算)。
第四條：質量要求建築尺寸均勻整直，乙方應按甲方要求標準施工，如需改變結構或作修改，應經雙方協商一致後方可施工。
第五條：完工時間爲本合同簽字後起年月日前落成。
第六條：付款方法按施工進度計算，第一層至第三層付人民幣元(大寫萬千百元整)，房屋落成完工驗收合格後付人民幣元(大寫萬千百元整)，餘人民幣元(大寫萬千百元整)作爲房屋質量保證金，至年月日止，如無質量問題即付清餘款。
第七條：甲方要求乙方對所有施工人員(包括磚匠工、木工)等技工人員一律持證上崗，並對所有施工人員參加人生安全保險，施工中應積極採取安全措施，確實抓好安全生產，施工中如發生安全事故，所造成的傷害均由乙方承擔。
第八條：如未盡事宜由雙方協商解決。
第九條：本合同一式二份，雙方各執一份。
甲方簽字(手印)：
乙方簽字(手印)：
20年月日
農村建房承攬合同 篇2
甲方：
身份證號碼：
電話：
地址：
乙方：
身份證號碼：
電話：
地址：
根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規，經雙方友好協商，由乙方出資在甲方的宅基地上建房，爲明確雙方權利義務，達成如下協議：
第一條 宅基地基本情況
1、甲方所有土地位於；東至，南至，西至，北至，該宅基地面積平方米，建築面積 平方米。（見附件一：宅基地使用證複印件）
2、該宅基地的地上附着物有。
第二條土地的其他權利狀況
1、甲方確認宅基地使用權及地上附着物是其合法擁有，不存在抵押，查封、第三人主張權利等產權瑕疵。
2、甲方確認爲取得本合同宅基地使用權及地上附着物的投資已支付了一切應付款項、費用，不存在債權、債務爭議。
第三條出資由乙方負責出資_________元（大寫元整），用於在甲方所有的宅基地上建房。
第四條期限雙方共建房屋，由乙方出資、乙方使用，使用期限爲年。
第五條權利義務
1、甲方將宅基地及地上附着物用於建房後，甲方及其繼承人不得再對該宅基地及地上附着物行使任何權利。
2、甲方有義務積極協助乙方辦理房屋報建的相關手續。
3、在合同履行期間，甲方有義務積極協助乙方處理好和周邊鄰里的關係。
4、甲方放棄宅基地及地上附着物變更、轉讓、出租、徵收與拆遷所產生的全部補償與收益。甲方有義務協助乙方取得土地的補償與收益，費用由乙方承擔，所得利益歸乙方所有。
5、乙方不承擔甲方以該宅基地擔保、抵押、質押、轉讓、繼承所產生的任何債權、債務。
6、在甲方交付宅基地用於建房後，乙方有權拆除、處分該土地上的建築物及其他地上附着物，並且根據乙方意願建造新建築物及附屬設施。
7、乙方享有宅基地及地上附着物變更、轉讓、出租、徵收與拆遷所產生的全部補償與收益。甲方有義務協助乙方取得土地的補償與收益，費用由乙方承擔，所得利益歸乙方所有。
8、因甲方死亡或下落不明，甲方繼承人應繼受本合同的權利和義務，本合同對其繼承人具有同等約束力。
第六條違約責任
1、在本合同生效後，甲方單方面解除合同的，視爲甲方構成根本性違約。甲方應返還乙方的出資款項並以中國人民銀行同期同類貸款利率的四倍支付罰息，還須向乙方支付出資款項的30%作爲違約金。如果造成乙方其他經濟損失，還須賠償因違約造成乙方的一切損失。
2、如甲方提前解除本合同，甲方須賠償乙方剩餘合同期限的租賃收益，租賃收益以該宅基地同一地段商住房屋租賃價格爲計算標準。上述租賃收益由乙方委託專業鑑定機構進行評估，評估費用由甲方承擔。
3、因甲方隱瞞事實真相，出現第三人對本合同所涉及的宅基地及地上附着物主張權利；或其他甲方的原因，致使本合同不能履行，視爲甲方單方違約，甲方按本條第l、2款規定向乙方承擔責任。
第七條合同的變更
1、本合同履行期間，發生特殊情況時，使得本合同部分條款無效。本合同中的部分條款被認定爲無效的，不影響其他條款的效力。雙方當事人仍應按照合同的約定誠信地履行。
2、本合同非因雙方當事人的原因不能履行的，各方協商一致解除合同，合同解除後，甲方應當全額退還乙方出資款項。如造成乙方經濟損失的，還須賠償乙方一切經濟損失。
第八條不可抗力
如果本合同任何一方因受不可抗力事件(受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服的事件)影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。不可抗力事件或其影響終止或消除後，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。
第九條爭議的處理本合同在履行過程中發生爭議，應由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解；協商或調解不成的，任何一方可向宅基地所在地人民法院提起訴訟。
第十條補充與附件本合同未盡事宜，甲乙雙方可以另行簽訂書面補充協議。本合同的附件和補充協議均爲本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。若本合同與補充協議前後不一致的，以補充協議爲準。
第十一條其他事項本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。
甲方（簽名）：乙方（簽名）：
_____年____月____日_______年____月____日
協議簽訂地：
農村建房承攬合同 篇3
房主(甲方)：
承建方(乙方)：
甲方委託乙方承建 ，爲明確雙方在承建過程中的權利、義務，經雙方協商達成以下協議;
1、私人住宅主體工程。
2、承建方式;甲方將其住宅主體工程以包工包料的方式承包給乙方承建。
3、建房工期：建房工期爲 天，施工日期由簽訂合同之日算起。
4、工程價格：按平方米 元計算。
5、施工安全要求及質量問題責任：
(1)乙方必須按照安全施工規範和技術要求，採取嚴格的安全防護措施，在施工過程中要特別注意安全施工，杜絕一切事故，並承擔由於自身安全措施不到位或不力造成事故的責任和因此發生的一切費用。
(2)乙方要根據建築操作規程按質按量施工，不許偷工減料。若有工程質量問題(如主體牆與水平地面不垂直、牆壁凹凸不平、開裂;主體柱與水平地面不垂直、斷裂、露筋;挑梁斷裂、露筋等)發生，經有關部門評估後由乙方承擔一切損失。
6、工期延誤：乙方不得有無正當理由的延誤施工行爲。對因以下原因造成竣工日期推遲的延誤，經甲方確認，工期可相應順延。
(1)因停電、下雨等造成停工;
(2)不可抗力;
(3)甲方同意給予順延的其它情況。
7、付款方式：
(1)乙方地基完工後，甲方將付清地基所用的費用，並預付工程款貳萬元整。
(2)底層屋面完工後，若無質量問題，甲方支付工程款貳萬元整。
(3)頂層屋面澆注完工後，若無質量問題，甲方支付工程款壹萬元整。
(4)外牆粉刷完工，若無質量問題，甲方支付工程款伍仟元整。
(5)內牆粉刷完工，若無質量問題，甲方支付工程款伍仟元整。
(6)餘款待整個工程竣工後，經明年一箇雨季檢驗，如無質量問題，將在8月份一次性付清。
8、本合同一式兩份，甲、乙雙方簽字後生效。生效後甲乙雙方必須共同遵守執行。未盡事宜，雙方協商解決。
甲方(簽名)：
乙方(簽名)：
評論（0）