承攬加工合同範文集合（通用28篇）
承攬加工合同範文集合 篇1
定作單位：
某某項目經理部 （以下簡稱甲方）
承攬單位：
某某市某某機械製造有限公司 （以下簡稱乙方）
根據《中華人民共和國建築法》、《中華人民共和國合同法》、《加工承攬合同條例》等有關規定，甲方將本工程上升下降管加工製作委託給乙方承攬加工，結合具體情況，雙方本着公平合理的原則，經充分協商一致，簽訂本合同，以資共同遵照履行。
第一條 加工構件品名與價款
一、加工品名：某某華某某高爐大修項目鋼結構工程上升下降管及錨固件加工製作,乙方不得以任何理由拒不接受甲方委託加工的構件。
二、承攬方式：本加工構件採用包人工、包輔材、包機械、包工期、包質量、包安全及綜合單價包乾、完工結算的承攬方式。
三、加工單價：每噸壹仟元整人民幣（￥：1000.00元人民幣）
四、本加工構件綜合單價一次包定，不受市場物價浮動和有關部門調價文件的影響；已包含了加工製作時所要發生及所涉及到的所有加工內容及費用，加工製作範圍內將不再發生的其它費用支出。
五、本加工構件不含防腐塗裝，由甲方防腐塗裝分包單位在製作場地進行防腐塗裝，乙方免費提供構件機械翻身。
六、本合同價款已含乙方應繳納的稅費和各種規費，乙方開具發票。
第二條 加工成品期限與交付
一、加工期限：共計五十日曆天。按甲方施工進度要求、加工順序和出廠時間及時交付加工構件。具體交付日期甲方提前五天通知乙方。
二、交付狀態：按雙方簽字認可的加工製作排版圖交付；預組裝前坡口形成，再進行預組裝驗收，並配合防腐塗裝。
三、交付地點：運輸至甲方指定場地，甲方負責卸車。
第三條 加工材料供應與採購
一、甲方負責供應的材料：本加工構件的所有工程鋼材由甲方供應，並負責送貨到乙方指定地點，乙方負責卸貨。乙方應設專人向甲方辦理甲供材的限額領料手續。甲供鋼材按乙方編制的材料預算經甲方審覈後，作爲供料依據（板材材損3％）。乙方按圖紙要求負責組織排版套材下料，排版圖必須經過甲方確認後方可下料切割，超供用料甲方負責回收或按市場廢鋼價在乙方工程款中扣除；如因乙方原因超領用料或浪費材料按同期市場價在乙方工程款中扣除，並加收5％的採管費。
二、乙方負責供應的材料：本加工構件的所有輔材、措施用料均由乙方自行採購；採用甲控乙供形式；所有材料必須符合施工圖設計要求。
三、乙方自行採購的’材料、構配件等應具有產品合格證或質量證明文件，沒有合格證書，且未經鑑定或經過試驗定爲不合格的材料、構配件等，甲方有權制止使用，由此而造成的損失由乙方負責。
四、具有合格證書的材料、構配件等應按規定複驗，其檢驗費用由乙方承擔，如屬不合格產品，其不合格產品由乙方在18小時內清理出場。
五、材料代用，經甲方批准後，乙方方可使用代用材料；因乙方原因使用時，由乙方承擔發生的費用。
第四條 加工成品質量與驗收
一、根據設計施工圖、修改圖、轉化圖、變更通知、施工說明及有關技術文件資料，遵照國家現行《建築安裝工程施工及驗收規範》、《建設工程質量管理辦法》和有關工程質量的規定，由乙方確保本加工構件質量。
二、質量等級：一次驗收合格
三、保修期限：保修壹年。
四、技術資料：由甲方提供壹套加工圖紙及加工技術說明資料，交付完畢後收回，乙方不得留存技術資料的複製品。技術資料必須按甲方貫標程序記錄整理，格式採用甲方提供的表格格式。
五、驗收交付：加工完畢預組裝後，以國家頒發的工程驗收規範、質量檢驗標準及圖紙技術要求爲依據；由乙方提供必需的技術資料和有關質量證明，通知甲方屆時驗收，辦理交付手續。出廠時必須將加工的技術資料按甲方貫標要求整理好一併交甲方一式壹份。
六、乙方應嚴格按照標準規範、技術資料及甲方要求組織加工，隨時接受甲方和業主的監督、檢查和檢驗；如加工質量不符合各項要求，乙方應無償返工或修理直至達到質量要求方可出廠，並承擔由自身原因導致返工、修改的費用。如加工構件質量低劣又無法修理的，乙方應賠償甲方由此造成的相應經濟損失。
七、甲方監造人員負責質量檢查、監督和辦理驗收手續。甲方監造人員的簽字驗收只代表甲方對乙方工序質量的認可，不對乙方的加工構件質量負全部責任。
承攬加工合同範文集合 篇2
定作單位：（以下簡稱甲方）
承攬單位：（以下簡稱乙方）
根據雙方協商一致，甲方委託乙方對本工程風口平臺出鐵場構件進行加工製作。雙方遵循公平合理的原則，根據《中華人民共和國建築法》、《中華人民共和國合同法》、《加工承攬合同條例》等相關法律法規，經充分協商後簽訂本合同，共同遵守並履行合同約定。
第一條 加工構件品名與價款
一、甲方委託乙方加工製作某某高爐大修項目鋼結構工程風口平臺出鐵場構件，乙方無權拒絕接受委託。
二、本加工構件採用人工、輔材、機械等全包方式，包括工期、質量、安全等綜合單價包乾，完工後結算的承攬方式。
三、加工單價：每噸壹仟元整人民幣（￥：1000.00元人民幣）
四、加工構件綜合單價已經包含了所有加工製作過程中可能發生的費用，一次包定，不受市場物價波動和相關部門調價文件的影響。加工製作範圍內不會再有額外費用支出。
五、甲方防腐塗裝分包單位將在製作場地進行構件的防腐塗裝，本加工構件不含防腐塗裝。乙方將免費提供構件機械翻身服務。
六、本合同金額已包含乙方應承擔的稅費和各種規費，乙方將提供發票。
第二條 加工成品期限與交付
一、加工期限爲三十個日曆天，根據甲方施工進度要求、加工順序和出廠時間，及時交付加工構件。具體交付日期將提前五天通知乙方。
二、交付要求：根據甲方提供的加工製作轉換圖進行生產，並確保所有圖示狀態的完整交付，同時配合完成防腐塗裝。
三、貨物將會運送至甲方指定的地點，並由甲方負責卸貨。
第三條 加工材料供應與採購
一、甲方將提供本加工構件所需的所有工程鋼材，並負責將材料送至乙方指定地點，乙方需負責卸貨工作。乙方應指定專人向甲方申領甲方提供的材料，甲方提供的鋼材數量應根據乙方編制的材料預算經過甲方審覈後確定（板材損耗2％，型材損耗3％）。乙方有責任按照圖紙要求組織排版套材下料，排版圖必須經過甲方確認後纔可進行下料切割，如有超供用料情況，甲方有權回收多餘材料或在乙方工程款中扣除費用，扣除金額按市場廢鋼價計算；若因乙方原因導致超領用料或浪費材料，將按同期市場價在乙方工程款中扣除，並額外收取5％的.採管費用。
二、乙方負責供應的材料：本加工構件的所有輔材、措施用料均由乙方自行採購；採用甲控乙供形式；所有材料必須符合施工圖設計要求。
三、乙方採購的材料、構配件等必須具備相應的產品合格證或質量證明文件。如未能提供合格證書，或經鑑定或試驗確認爲不合格的材料、構配件等，甲方有權要求停止使用，並由乙方承擔由此造成的一切損失。
四、具有合格證書的材料、構配件等應按規定複驗，其檢驗費用由乙方承擔，如屬不合格產品，應在48小時內清理出場。
五、經甲方批准後，乙方可以使用材料代用，但需承擔因使用代用材料而產生的費用。
第四條 加工成品質量與驗收
一、根據設計施工圖、修改圖、轉化圖、變更通知、施工說明及有關技術文件資料，乙方將嚴格遵守國家現行的《建築安裝工程施工及驗收規範》、《建設工程質量管理辦法》和其他相關工程質量的規定，確保本加工構件的質量。
二、質量等級：一次驗收合格
三、保修期限：保修壹年。
四、甲方提供了一套加工圖紙和加工技術說明資料，交付後將收回，乙方不得保留技術資料的複製品。技術資料必須按照甲方的標準程序記錄整理，格式需採用甲方提供的表格格式。
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________ 法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
承攬加工合同範文集合 篇3
定作方：____________________
合同編號：____________________
簽訂地點：____________________
承攬方：____________________
簽訂時間：____________________
一、加工標的
貨物名稱：___________型號：___________面料：___________顏色：___________單位數量：___________單價：___________總金額：___________
交貨地點及期限
交期：___________
出口國：___________
___________合計人民幣(大寫)按實際金額結算單價含線稅封箱帶
二、定作方提供材料(若定作方提供材料，則必須填寫)
材料：___________質量：___________數量：___________提供日期消耗定額：___________
面料.裏料一等按定單數量到位按實際排單耗
三、承攬方應當在收到定做人提供的材料後應立即組織人員依據行業標準進行檢驗，提出異議期限爲7天;定作方委託承攬方採購面料、裏料、輔料的，承攬方對所採購物品的質量負責，應該得到定作方的書面確認方可開裁。
四、加工物品的技術標準及質量以定作方指示書、確認樣的要求爲準。物品加工其他特別質量要求：按相應的出口產品的檢驗標準和SN/T1649的標準驗收。
五、承攬方發現定作方提供的圖紙、技術要求不合理的，應在3日內向定作方提出書面異議，否則由此造成的損失由承攬方負責，定作方應在收到書面異議後的7日內答覆。
六、加工物品的包裝按定作方的要求。
七、未經定作方書面同意，承攬方不得擅自將合同所約定的定作任務或部分定作任務轉移給第三方完成，否則將構成違約，定作方有權隨時解除合同，給定作方造成的損失由承攬方賠償。
八、承攬方負責將定作物品送至定作方指定的地點。(定做方自提)。
九、承攬方應該在貨物生產完成後、出運前組織進行驗收，驗收標準爲客戶最終確認樣及確認意見標準。由於承攬方逾期交貨、貨物的質量問題等原因引起的索賠和其他責任由承攬方承擔(包括但不限於：客戶索賠、因交貨期推遲而引起的空運費等)。
十一、付款方式：內部結算。
十二、其他約定事項：
1、在加工製作期間，定做方有權隨時進入承攬方的工作現場進行必要的監督檢查，
2、雙方對質量標準確認以封樣爲準，雙方各保留封樣，由承攬方無償提供。
3、若由定作方提供原材料的，加工任務完成後，承攬方必須將剩餘面料、二等衣服等送達到定作方指定地點。
4、用料按定作方要求，超出不允許裁剪，按最省的排料。
5、最終產品質量必須通過定作方驗收，由於承攬方原因造成定作方二次加工、二次出運和退貨索賠等一切損失均由承攬方承擔。
十三、違約責任：任何一方違約的應承擔違約責任，除應承擔因違約給非違約方造成的一切損失外還應賠付合同價款30%的違約金。
十四、如有糾紛，雙方協商解決，協商不成，任何一方均可向定做方所在地法院起訴。
十五、未盡事項雙方協議解決。
定做方：____________________
代表人：____________________
承攬方：____________________
代表人：____________________
_____年_____月_____日
承攬加工合同範文集合 篇4
服裝加工承攬合同:
承攬方：_________ 地址：_______ 郵編：__________ 電話：_________ 法定代表人：____________ 職務：____________
定作方：_________ 地址：_______ 郵編：__________ 電話：_________ 法定代表人：____________ 職務：____________
定作方委託承攬方加工_________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條 加工成品：
┌─────┬─────┬──────┬───────┬──────┐
│品名 │規格 │單位 │數量 │備註 │
├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴──────┴───────┴──────┘
第二條 加工成品質量要求:________________________________________________
第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量：
1.用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規定選用原材料，並接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時，定作方有權要求重作，修理，減少價款或退貨。
2.用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
3.原材料等物品交（提）日期計算，參照第七條規定執行。）
第四條 技術資料，圖紙提供辦法：
1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規定的時間內回覆，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答覆，有權停止工作，並及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
2.承攬方對於承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料和複製品。
3.定作方應當按規定日期提供技術資料，圖紙等。）
第五條 價款或酬金：
價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標準和方法：
1.按照合同規定的質量要求，圖紙和樣品作爲驗收標準。
2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交（提）貨的時間和地點：
1.交（提）定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協議，並按協議執行。
2.交（提）定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期爲準；委託運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期爲準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期爲準，但承攬方在發出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。
第八條 包裝要求及費用負擔：_____________________________________
第九條 運輸辦法及費用負擔：_____________________________________
第十條 結算方式及期限：_________________________________________
第十一條 其他：
1.根據國家有關規定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的，無權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。
2.根據國家有關規定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有餘款的可以請求返還。
第十二條 承攬方的違約責任：
1、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，應當負責修整或調換，並承擔逾期交付的責任；經過修整或調換後，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數量少於合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分定作方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。
3、未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金_________元；（合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。6、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管，保養費。
7、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位（人），除按合同規定負責運到指定地點或接收單位（人）外，並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
8、由於保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。
9、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的’期限通知定作方調換，補齊的，由承攬方對工作質量，數量承擔責任。
10、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，並承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作方的違約責任：
1、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。3、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
4、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費後，退還給定作方；變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。
5、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
在合同規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明後，可免予承擔違約責任，但應當採取積極措施，儘量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任；在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，並賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理：
加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
第十六條 本合同自_________年_________月_________日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；合同副本一式_________份，交_________（如經簽證或公證，則應送簽證機關或公證機關）各留存一份。
定作方（蓋章）：_________ 承攬方（蓋章）：_________
代表人（簽字）：_________ 代表人（簽字）：_________
地址：_________ 地址：_________
電話：_________ 電話：_________
開戶銀行：_________ 開戶銀行：_________
帳號：_________ 帳號：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
承攬加工合同範文集合 篇5
甲方：(定做方)
乙方 (承攬方)附加身份證複印件
加工___，雙方本着互惠互利，協商一致的原則，達成合同條款如下：
一、甲方權利和義務
1、合同簽定後，甲方爲乙方免費提供產品樣本圖案。天然彩沙、鍍金線及專用工具，乙方自購。如在本廠購買材料，由於乙方個人原因，不能繼續做畫，爲保證本廠產品質量，材料不退。
2、甲方對乙方產品負責回收並以現金支付加工費(550元/M2)，拒收任何原因的半成品和不合格產品。
二、乙方的權利和義務
1、通過考察同意後，自願購買材料。如產品質量問題，乙方自己負責。
2、乙方需按甲方提供的樣本、限本人製作，如私自組織人員加工，技術轉讓，需經廠方同意方可進行，否則按違約處理。
二、違約條款
1、甲方違背合同第一條(2款)時以(550元/M2)的1倍支付乙方違約金。
2、乙方外購材料摻雜使假，私自技術轉讓時，按每平方米550元的1倍支付甲方違約金。
四、本合同有效期 月，200 年月 日起至200 年月 日止。
本合同期瞞後，乙方申請，甲方有權依據生產定單續簽或終止合同。
五、本合同一式兩份，並有驗收標準爲合同附件，甲、乙雙方各執一份，自簽字蓋章之日起生效。
承攬方(蓋章)：_________ 定作方(蓋章)：_________
法定代表人(籤)：_________ 法定代表人(籤)：_________
地址：_________ 地址：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
簽訂地點：_________ 簽訂地點：_________
承攬加工合同範文集合 篇6
定作方：_______________（簡稱甲方）
營業執照號碼：_____________________
承攬方：_______________（簡稱乙方）
營業執照號碼：_____________________
根據《加工承攬合同條例》有關規定，經雙方協商一致，訂立下列條款，共同信守：
一、產品的質量、包裝、加工方法：________________________
二、原材料的提供以及規格、數量、質量：_________________
三、履行的期限、地點和方式：_________________________
四、驗收標準和方法：_________________________
五、結算方式：_________________________
六、違約責任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔違約責任。
1、承攬方的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值___%或酬金總額____ %的違約金。其餘違約行爲按《加工承攬合同條例》第二十一條的有關規定執行。
2、定作方的.違約責任：中途變更定作物的數量、規格、質量和設計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部份價款總值_____%的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金_____%的違約金。其餘違約行爲按《加工承攬合同條例》第二十二條的有關規定執行。
七、雙方約定的其它條款：
八、以上條款如有未盡事宜，應以書面協議，作爲附件。
九、本合同執行中發生糾紛，雙方應及時協商解決，協商不成時，任何一方都可以向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
十、本合同一式________份，正本雙方各執___________份，副本送工商行政管理局所存查。
十一、本合同有效期限：從雙方簽章之日起到________年____月____日止。
十二、本合同簽訂日期：________年____月____日
定作方：________________
代表：__________________
開戶銀行：______________
帳號：__________________
承攬方：________________
代表：__________________
開戶銀行：______________
帳號：__________________
日期：________年____月____日
承攬加工合同範文集合 篇7
簽訂地點：
簽訂時間：___________年___________月___________日
定作方（甲方）：
承攬方（乙方）：
按照《中華人民共和國合同法》的有關規定，本着平等互利、協商一致的原則，經雙方友好協商，達成如下協議：
一、項目概況
1、項目名稱：___________
2、項目地點：___________
二、設備名稱、規格型號、單位、數量、單價、總價
略。
三、交貨日期
根據現場進度交貨。
四、交貨地點
工地現場。
五、技術質量要求
1、產品執行防火門國家標準GB12955-20xx。
2、產品保證通過消防部門驗收。
六、承包方式
含運輸及安裝。
七、付款方式
1、合同簽訂後，預付總貨款的`___________%，貨物全部進場，再付總貨款的___________%，安裝完畢再付總價的___________％，剩餘___________％爲質保，質保期結束結清。
八、售後服務承諾
1、該產品質保期自合同簽訂之日起計算，質保十二個月。在質保期內，出現質量問題，乙方負責免費維修。質保期過後，所有產品實行終身售後服務，只收取材料成本費用。
九、違約責任
1、按《合同法》的相關規定執行。
十、爭議的解決方式
本合同在履行過程中發生爭議，雙方應協商解決，協商不成，可向人民法院起訴。
十一、附則
本合同一式四份，甲方執二份，乙方執二份，自簽字蓋章之日起生效。
甲方：___________
乙方：___________
法定代表人：___________
法定代表人：___________
代理人：___________
代理人：___________
電話：___________
電話：___________
___________年___________月___________日
___________年___________月___________日
承攬加工合同範文集合 篇8
合同編號：__________________
定做人：____________
承攬人：____________
第一條 承攬項目：____________________________________________________
第二條 技術標準、質量要求：__________________________________________
第三條 承攬人使用的材料由____人提供。
材料的檢驗方法、時間及提出異議的期限：
______________________________________________________________________
第四條 定作人提供技術資料、圖樣等的時間、辦法及保密要求：_____________
第五條 承攬人發現定作人提供的圖樣、技術要求不合理的，應在____日內向定作人提出書面異議。
定作人應在收到書面異議後的_______日內答覆。
第六條 定作人允許承攬項目中的主要工作由第三人來完成;
可以交由第三人完成的工作是：________________________________________________________________
第七條定作人協助承攬人的事項與要求：____________________________________
第八條 工作成果交付的期限、方式及地點：__________________________________
第九條 工作成果驗收標準、方法和期限：____________________________________
第十條 承攬人對工作成果質量負責的期限及條件：____________________________
第十一條 定作人應在____年___月__日前向承攬人______元。
第十二條 結算方式及期限：________________________________________________
第十三條 定作人未向承攬人支付報酬或材料費的，承攬人可以留置工作成果。
第十四條 本合同解除的條件：
定作人可以隨時解除合同，但應及時書面通知承攬人並承擔由此給承攬人造成的損失_____________________________________________________
________________________________________________
第十五條 定作人違約責任：_________________________________________
承攬人違約責任：___________________________________________________
第十六條 合同爭議的解決方式：
本合同項下發生的爭議，由雙方當事人協商解決或申請調解解決;
協商或調解不成的，按下列第_______種方式解決：
提交_________仲裁委員會仲裁;
依法向_______人民法院起訴。
第十七條 其他約定事項：_______________________________________
第十八條 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
定作人：________________
營業執照號碼：__________________
法定代表人：____________________
電話：__________________________
開戶銀行：______________________
賬號：__________________________
承攬人：________________
營業執照號碼：__________________
法定代表人：____________
電話：__________________________
開戶銀行：______________________
賬號：__________________________
簽約日期：_______年_____月____日
簽約地點：______________________
承攬加工合同範文集合 篇9
合同編號：_____________
簽訂日期：_____________
定作方：(以下簡稱甲方)_____________
承攬方：(以下簡稱乙方)_____________
根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲乙雙方本着誠信、互利、公平、公開的原則，經友好協商達成如下合同條款，共同遵守執行。
第一條加工成品
品名：_____________貨號：_____________面料：_____________
顏色：_____________尺碼：_____________
第二條服裝數量
1、計量單位：_____________
2、數量：_____________
第三條原材料的提供
由甲方提供原材料，具體見下：
材料名稱數量質量：
提供日期：_____________單價：_____________總金額：_____________
第四條服裝質量
加工成品質量按甲方提供的樣衣或工藝單執行，樣衣由甲方保管，作爲驗收的依據。樣衣、工藝單作爲合同的附件。
第五條技術資料、圖紙提供
1、甲方提供服裝款式(樣衣或圖片)、標誌圖案等圖樣的技術資料。
2、乙方(yifang)在生產過程中，發現甲方提供的圖紙和技術要求不合理，應當及時通知甲方，甲方應當在__2_天時間內回覆，提出修改意見。甲方在規定的時間內沒有答覆，乙方有權停止工作，並在__2__內通知甲方，因此造成的損失由甲方賠償。
3、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術資料進行保密，不得向任何人泄漏任何相關資料，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。
4、未經甲方許可，乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。
第六條報酬
1、加工單價：______________
2、總金額(元)：______________
第七條包裝方式
內用______________，外用______________包裝，包裝費由_______________方承擔。
第八條服裝交付
1、交貨地：_____________
2、產品的交(提)貨期限：______________。
第九條服裝驗收
1.驗收期間：______________。
2、認真覈對貨物的品名、款號、數量、嘜頭，準確無誤後方可抽樣。
3.驗收方式：產品按30%抽檢，抽樣標準爲：隨機。
4、驗收標準：與樣衣款式、做工一致
驗收包括：商品的外觀質量、規格、數量、包裝、內在質量、標識等項目進行檢驗和檢測。根據貨物實際情況，以驗收標準爲依據判定合格與否。
6、經首次檢驗不合格的加工成品，甲方在2天內通知乙方並有權要求乙方返修。
7、對於乙方返修後的加工成品由甲方依照上面的驗收標準再次檢驗，對於再次檢驗，不合格的加工成品交由甲方處理，並從甲方支付給乙方的加工費用中扣除不合格產品的成本價格。
第十條定金/預付貨款
(1)甲方應於_年_月_日前向乙方交付定金_元;甲方不履行合同的，無權請求返還定金，乙方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須雙倍返還定金。
(2)甲方應於_年_月_日前向乙方交付預付款_元;甲方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有餘款可以請求返還;乙方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。
第十一條報酬結算
1、付款期限：甲方應於驗收無誤收貨之日起_日內，一次性付清合同約定的全部款項;
第十二條留置權
如甲方未支付價款，在雙方沒有例外約定時，乙方對完成的服裝享有留置權。
第十三條違約責任
1、甲方的違約責任
(1)製作中途未經過雙發同意，私自變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償乙方因此造成的損失。
(2)中途廢止合同，償付甲方的未履行部分價款總值的50%的違約金。
(3)未按合同規定的時間和要求向乙方提供原材料、技術資料等或未完成必要的輔助工作和準備工作，乙方有權解除合同，甲方應當賠償乙方因此而造成的損失;乙方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，甲方應當償付乙方停工待料的損失。
(4)超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔乙方實際支付的保管、保養費。甲方超過領取期限15日不領取定作物的，乙方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費後，退還給甲方;變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時時，乙甲方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償乙方的損失。
2、乙方的違約責任
(1)未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，甲方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，應當負責修整或調換，並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後，仍不符合合同規定的，甲方有權拒收，由此造成的損失由乙方賠償。
(2)交付定作物或完成工作的數量少於合同規定，甲方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交部分甲方不再需要的`，有權解除合同，因此造成的損失由乙方賠償。
(3)未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應當償付甲方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由乙方賠償損失。
(4)逾期交付定作物，應當向甲方償付違約金爲外發加工總費用的10%/天。
未經甲方同意，提前交付定作物，甲方有權拒收。
(5)不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的10%。
(6)由於保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。
(7)未按合同規定的辦法和期限對甲方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知甲方調換，補齊的，由乙方對工作質量，數量承擔責任。
(9)擅自調換甲方提供的原材料，甲方有權拒收，乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理，應當按甲方要求辦理，並承擔逾期交付的責任。
第十七條爭議解決
凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，如雙方不能通過友好協商解決，協商不成的，按依法向人民法院起訴。
第十八條其他約定
本合同經雙方簽字後於_年_月_日起生效。合同執行期內，甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與合同具有同等效力。
甲方（蓋章）：_________
乙方（蓋章）：_________
法定代表人（簽名）：_________
法定代表人（簽名）：________
日期：_____年_____月_____日
日期：_____年_____月_____日
承攬加工合同範文集合 篇10
合同編號：_________
訂立合同雙方：_________
定作人：（以下簡稱甲方）_________
定作人法定代表（負責）人：_________簽約人：_________
定作人承辦單位：_________聯絡人：_________聯繫電話：_________
定作人機構地址：_________傳真電話：_________
承攬人：（以下簡稱乙方）_________
承攬人法定代表（負責）人：_________簽約人：_________
承攬人營業執照：_________生產報刊亭許可證明：_________
承攬人機構地址：_________聯繫人：_________聯繫電話：_________
銀行開戶許可證：_________開戶行：_________帳戶：_________
根據《中華人民共和國合同法》以及我國現行的有關法律、法規，按省局要求，雙方議定乙方承攬甲方報刊亭的加工與安裝，此項承攬合同雙方本着平等、公平、互惠的原則，訂立如下合同條款：
第一條標的
乙方承攬甲方所需報刊亭的加工與安裝合同標的額爲：_____萬元。
第二條製作報刊亭的數量、規格、價格（價款單位：每個/人民幣萬元）
1、
2、
3、
注：整個承攬加工合同按每個報刊亭的單價爲結算價，該結算價格含：包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關的稅費。
第三條加工、製作與安裝、要求
1、報刊亭安裝後穩定、可靠，空間利用充分，使用面積不小於_____平米。
2、使用材料：所有外表面使用大於_____mm厚不鏽鋼板，結構採用不鏽鋼柱、不鏽鋼方鋼骨架，透明部分不少於_____%，使用_____mm弧型熱彎加強度有機玻璃，頂部硬塑料玻璃鋼壓模一次成型，內設圖書報刊架。附件包括：推拉窗、電源接線板、電錶一塊，藍色陽光板封頂，並有通風口一處。
第四條驗收標準和方法
①、乙方將報刊亭樣品（按照甲方要求的規格、材質）製作成品後，交甲方進行初驗，初驗合格後方可生產。
②、甲方驗收採用樣品驗收與成品交付驗收相對比，也可採取隨機抽驗。
第五條交貨時間和地點及包裝運輸要求
①、交貨時間：乙方必須保證在_____年_____月_____日前全部交貨。
②、交貨地點：乙方負責送到甲方指定的安裝位置，並安裝完畢。
③、包裝運輸：乙方在交貨時，應對成品進行包裝，並保證信報箱在運輸過程中不被損壞，如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。
第六條報刊亭安裝及驗收與售後服務
①、乙方對製作的報刊亭進行安裝；
②、經乙方安裝的報刊亭，必須經甲方驗收，遇有驗收不合格的，乙方應在_____日內予以整改，不予整改、或兩次整改不合格的甲方按該報刊亭價值扣除_____％做爲另行維修費用，並不返還乙方（按雙方預定的標準和技術要求驗收）；
③、乙方承諾爲甲方製作的報刊亭因質量出現問題，_____年內免費進行保修，超過_____年或屬甲方原因損壞進行維修的，需付工本費；
④、乙方承諾對甲方使用的`報刊亭進行終身維護。
第七條結算方式、期限及安裝費用
①、甲、乙雙方簽訂的合同生效後15日內，甲方應向乙方指定的帳戶撥付合同標的額30％的預付款。
②、乙方交貨後15日內，甲方再向乙方帳戶撥付合同標的額30％的價款，累積達到合同標的額的60％。
③、乙方按期安裝完畢，並經甲方驗收合格後15日內，甲方再向乙方指定的帳戶撥付合同標的額35％的價款，累積達到合同標的額的95％。
④、剩餘的合同標的額5％（_____元）價款，作爲乙方向甲方預留的質量保證金，一年後經甲方正常使用確無質量問題，甲方主動將乙方剩餘的質量保證金，一次性撥付乙方。
第八條甲方違約責任
①、甲方在乙方爲其製作報刊亭期間隨意改變數量或到貨無故拒收，甲方支付乙方合同的標的額_____ ‰的違約金；
②、甲方未按合同規定時限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應向乙方支付_____ ‰的違約金。
第九條乙方違約責任
①、乙方未按甲方的質量要求，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質論價外，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除_____‰違約金；
②、乙方不得以任何方式轉包或分包，如發現轉包或分包，甲方有權終止合同，由此造成的經濟損失由乙方承擔；
③、乙方未按合同要求的時間交付報刊亭，每逾期一天，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除_____ ‰的違約金。
第十條糾紛的處理
當事人從下列兩種方式中選擇第_____種方式，作爲本合同爭議的解決方式。
①、因履行本合同發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，提交邯鄲仲裁委員會仲裁；
②、因履行本合同發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，依法向人民法院起訴。
第十一條附則
①、本合同一式四份，甲、乙雙方各執兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。
②、合同執行過程中甲、乙雙方對具體制作報刊亭數量有變更的以書面文字通知爲準，口頭通知無效，報刊亭規格的變動以雙方共同協商後，作出
補充條款爲準，補充條款與本合同具有同等效力。
甲方：_________乙方：_________
簽約人：_________簽約人：_________
簽約地點：_________簽約日期：_________
承攬加工合同範文集合 篇11
定作方：__________
合同編號：________
承攬方：__________
簽訂日期：__________
定作方委託承攬方加工 ，經雙方充分協商，達成以下合同條款。
一、 加工成品：
二、加工成品質量要求：
三、原材料的提供辦法及規格、數量、質量
1.定作方提供原材料的，承攬方對定作方提供的原材料在下料之前必須進行檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊，下料後再提出原料質量問題的，造成定作方損失的，承攬方應予賠償。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。原材料的消耗每噸(件)成品不得超過 。
2、承攬方提供原材料的，應保證提供的原材料符合定作方的要求，且滿足承攬的需要。
四、技術資料、圖紙提供辦法
1.承攬方發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應及時回覆，提出修改意見。
2.承攬方對於承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的複製品。
五、價款或酬金 價款或酬金按照如下約定計算：
六、驗收標準和方法
1、按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作爲驗收標準。
2、驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，在質保期內發生問題由承攬方負責修復或退換。
七、交貨的時間和地點
1、交貨時間：_____ 。
2、交貨地點：定作方工廠內
八、包裝要求
1、成品按照 包裝費用由承攬方承擔。
九、運輸辦法及費用負擔：運輸由承攬方負責，費用承攬方承擔。
十、費用結算 結算時間：
十一、承攬方的違約責任
1、未按合同規定的質量交付定作物，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數量少於合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
3、未按合同規包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用。
4、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方支付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的 %償付違約金。
5、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%的違約金，並賠償給定作方造成的損失。
6、由於保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。
7、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，並承擔逾期交付的責任。
十二、不可抗力 在合同規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明後，可免予承擔違約責任。
十三、其它約定
1、加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成向定作方所在地向人民法院起訴。
2、本合同自簽訂之日起生效，如有未盡事宜，雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
3、本合同一式 份。
甲方： _______________
蓋章：_______________
簽約人：_____________
職務：_______________
電話號碼：___________
乙方：_______________
蓋章:_______________
簽約人：__________
職務： __________
電話號碼：__________
時間：________年____月____日
承攬加工合同範文集合 篇12
承攬方：__________________
定作方：__________________
定作方委託承攬方加工________________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條加工成品：_____________________________________________
第二條加工成品質量要求：（加工定作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封籤，並妥爲保存，作爲驗收的依據）
第三條原材料的提供辦法及規格，數量，質量：
1、用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規定原材料，並接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時，定作方有權要求重作，修理，減少價款或退貨。
2、用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按合同規定的時間，數量，質量，規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
3、原材料等物品交（提）日期計算，參照第七條規定執行。
第四條技術資料，圖紙提供辦法：
1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規定的時間內回覆，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答覆，有權停止工作，並及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
2、承攬方對於承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料和複製品。
3、定作方應當按規定日期提供技術資料，圖紙等。
第五條價款或酬金：價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法：
1、按照合同規定的質量要求，圖紙和樣品作爲驗收標準。
2、定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目的，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。）
第七條交（提）貨的時間和地點：
1、交（提）定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協議，並按協議執行。
2、交（提）定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期爲準；委託運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期爲準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期爲準，但承攬方在發出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。）
第八條包裝要求及費用負擔：____________________________________________________
第九條運輸辦法及費用負擔：____________________________________________________
第十條結算方式及期限：____________________________________________________
第十一條其他：
1、根據國家有關規定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的，無權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。
2，根據國家有關規定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有餘款的可以請求返還。等等。）
第十二條承攬方的違約責任：
1、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，應當負責修整或調換，並承擔逾期交付的責任；經過修整或調換後，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的`損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數量少於合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分定作方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。
3、未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金________元；（合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
5、未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。
6、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_________%（10%——30%幅度）或酬金總額的_________%（20%——60%幅度）違約金。
7、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管，保養費。
8、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位（人），除按合同規定負責運到指定地點或接收單位（人）外，並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
9、由於保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。
10、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換，補齊的，由承攬方對工作質量，數量承擔責任。
11、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，並承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任：
1、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
2、中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的________%（10%—30%幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%（20%—60%的幅度）違約金。
3、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
4、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費後，退還給定作方；變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。
5、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。
8、第十四條不可抗力：在合同規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明後，可免予承擔違約責任，但應當採取積極措施，儘量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任；在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，並賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理：加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解，_________，也可以直接向人民法院起訴。
本合同自________年________月________日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；合同副本一式________份，交___________（如經簽證或公證，則應送簽證機關或公證機關）各留存一份。
定作方（蓋章）：___________________
代表（蓋章）人：___________________
地址：______________________________
電話：______________________________
開戶銀行：__________________________
帳號：______________________________
簽訂日期：_______年_____月_____日
承攬方（蓋章）：___________________
代表（蓋章）人：___________________
地址：______________________________
電話：______________________________
開戶銀行：__________________________
帳號：______________________________
簽訂日期：_______年_____月_____日
承攬加工合同範文集合 篇13
委託方：_____公司
簽訂地點：
受託方：
簽訂時間：
標的、數量、價款：
1、驗收標準：按雙方確定的樣品驗收。受託方須將送貨單隨貨同行，並將送貨單及物流單一起交給委託方收貨人員，內容包括商品名稱、單品規格、單品件數及單品數量，按委託方提供原樣驗收，如果由於質量問題造成損失由受託方負責賠償，並執行相關行業標準。
2、質量要求：應提供蓋有鮮章的出廠檢驗報告單（包括質材、檢驗依據、執行標準等），特殊產品須有檢驗資質的檢驗機構出具的檢驗報告（隨貨同行或提前送達）。
3、結算方式：委託方支付30%預付款，收到貨驗收合格入庫後再支付60%，餘10%作爲質量保證金留待下次合同履行時支付，但時間不超過45天下單，如未下單即付清上筆合同10%尾款。
4、包裝標準：貨物外包裝必須在外包裝的醒目位置整齊標註，內容包括商品名稱、單品規格、單品數量（每層數量_數/每排數量_數）。
5、（交）提貨方式及地點：委託方廠房內。
6、運輸方式及到站（港）和費用承擔：受託方承擔。
7、交貨地點、日期及方式：合同簽訂之日起10個工作日發貨，逾期按合同總額1%支付違約金。
8、保密條款：雙方應當對本協議內容、因履行本協議或在本協議期間獲得的或收到的對方的商務、財務、技術、產品的信息、用戶資料或其他標明保密的文件或信息的內容（簡稱“保密資料”）保守祕密，未經信息披露方書面事先同意，不得向本協議以外的任何第三方披露。本保密義務應在本協議期滿、解除或終止後仍然有效。因商業祕密泄露給委託方造成的損失由受託方承擔，同時委託方有終止一切合作的權力。
9、本合同履行過程中發生糾紛協商解決，協商不成任何一方可向被告方地法院提起訴訟。
10、本合同根據《中華人民共和國合同法》及有關法律法規，雙方經過友好協商後製定，本合同一式兩份，經雙方蓋章簽字後生效。（傳真或掃描件有效）
委託方：___公司
受託方：
日期：
承攬加工合同範文集合 篇14
合同編號：
甲方（定作方）：______公司
乙方（承攬方）：
鑑於：爲滿足客戶訂單需求，甲方大量需要指定型號產品；乙方系專業產品生產商。根據《_____》及相關法律法規的規定,甲乙雙方本着誠實信用、互惠互利的原則,經充分協商一致,訂立本合同。
第一條定作物情況：
1、品名：（應填寫定作物的正式名稱，不可用其簡稱或俗名代替）
2、規格：（應寫明定作物具體的規格型號，技術要求複雜或特殊的，可以寫明按照甲方提供的技術圖紙定做，並將技術圖紙作爲合同附件）
3、數量：（具體寫明定作物的數量，並註明單位）
4、備註：（如無內容，在空格處劃線）
第二條合同價款
1、合同價款總額：（應以大、小寫兩種形式填寫，並註明幣種）
2、付款方式：（應詳細寫明是分期付款還是一次性付款或月結等其他方式，建議貨到付款，以作爲產品質量責任的牽制）
3、付款時間：（寫明年、月、日）
第三條加工成品質量要求及技術標準：
1、質量要求：（應明確填寫要達到的質量標準是國標還是行業標準或者甲方具體要求，必須要寫全稱）
2、技術標準：（技術標準如硬度、強度、韌性、抗腐蝕、抗氧化等各種物理化學參數）
3、以封存樣品爲質量標準的,應當由雙方代表當面封籤,並妥爲保存。
第四條原材料的提供辦法及規格、數量、質量
1、用乙方原材料完成工作的,甲方有權對原材料進行檢驗。乙方隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質量時,甲方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2、用甲方原材料完成工作的,甲方按下表標準提供：（注：如空格不夠用，可以另設合同附件，寫明見合同附件二）
3、甲方於年月日之前提供原材料。
4、乙方收到甲方提供的原材料之日起日內檢驗完畢,不符合要求的,應在收到後日內通知甲方調換或補齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件，否則甲方有權解除本合同，乙方承擔相應的賠償責任。
第五條技術資料、圖紙的提供和保密
1、甲方負責提供技術資料和圖紙。
2、乙方在依照甲方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術資料要求不合理,應當及時通知甲方,甲方應當在接到通知之日起3日內回覆並提出修改意見。甲方未答覆,乙方有權停止工作,並及時通知甲方,因此造成的損失由甲方賠償。
3、甲方要求對承攬物的技術性嚴格保密,乙方應當嚴格遵守,未經甲方許可不得留存技術資料和複製品。乙方不得擅自披露、使用甲方技術資料和圖紙、製造再現甲方技術的器材、取走與甲方技術有關的物件；
4、不得直接或間接地向任何第三人故意或過失泄露甲方技術資料、圖紙或技術；
5、不得允許(出借、贈與、出租、轉讓等處分甲方技術的行爲皆屬於“允許”)或協助任何第三人使用甲方的技術資料、圖紙或技術；
6、得複製或公開包含甲方技術資料、圖紙或技術的文件或文件副本；
7、未經許可不得超出工作範圍使用甲方的技術資料、圖紙或技術；不得將甲方的技術資料、圖紙或技術用於自身技術、設備的升級或研發。
第六條驗收標準和方法
1、驗收標準：（寫明是以國家標準、行業標準或封樣或乙方技術圖紙標準進行驗收）
2、驗收方法：（寫明全部或抽樣驗收的方法）
3、甲方驗收乙方所完成定作物的時間：（寫明具體時間年、月、日）
4、甲方驗收乙方所完成定作物的地點：（寫明詳細地址）
5、驗收前乙方應當向甲方提交必需的技術資料和有關質量證明。
6、對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物,在使用後日內發現質量缺陷，甲方有權要求退還。
7、雙方就定作物的質量在檢驗中發生爭議時,以質量監督檢驗機構提供檢驗證明爲準。質量檢驗機構由雙方共同指定，費用由乙方墊付，由主張未被檢驗證明支持者最終承擔。
第七條交（提）定作物的時間和地點
1、雙方約定由甲方自提定作物
（1）自提定作物的時間：（寫明年、月、日）
（2）自提定作物的地點：（寫明詳細地址不可省略）
2、雙方約定由乙方送交定作物
（1）送交定作物的時間：（如選擇了1，則在空格處劃線）
（2）送交定作物的地點：（如選擇了1，則在空格處劃線）
（3）任何一方要求提前或延期交（提）定作物,應當事先與對方達成協議，所達成的協議與本合同有同等的法律效力。
（4）交（提）定作物日期的計算：乙方自備運輸工具送交定作物的,以甲方接收的戳記日期爲準；委託運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期爲準；自提定作物的,以乙方通知的提取日期爲準,但乙方在發出提取定作物的通知中,必須留給甲方以必要的途中時間。
第八條包裝要求及費用負擔：
1、包裝要求：（應具體寫明包裝方式、包裝物品的材質、包裝的大小尺寸等）
2、費用負擔：（寫明包裝費用由哪方承擔）
第九條運輸方式及費用負擔
1、定作物的運輸方式：（寫明是汽車、火車、水運或其他方式）
2、運輸費用由（如無內容，在空格處劃線）承擔。
第十條定作物的保修
第十一條定金及預付款
1、甲方向乙方交付定金的數額：（大、小寫兩種形式填寫）
2、甲方向乙方交付定金的時間：（寫明年、月、日）
3、甲方向乙方交付預付款的數額：（大、小寫兩種形式填寫）
4、甲方向乙方交付預付款的時間：（寫明年、月、日）
第十二條乙方的違約責任：
1、未按合同約定的質量交付定作物,若甲方同意接受的’,應當按質論價；不同意接受的,應當負責修理或調換，並承擔元/每件的違約金。經過修理或調換後,仍不符合合同約定的質量標準,甲方有權拒收,由此造成的損失（包括甲方材料損失、重做成本、延期損失等）由乙方賠償。
2、未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用和延期交貨責任。因包裝不符合同約定造成定作物毀損、滅失的，由乙方賠償損失。
3、逾期交付定作物,應當向甲方支付未交定作物總價的%違約金。延期交貨超過日的，甲方有權解除合同，由此造成的損失（包括甲方材料損失、重做成本、延期損失等）由乙方賠償。
4、由於保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。乙方擅自調換甲方提供的原材料或修理物的零部件,甲方有權拒收,乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理，應當按甲方要求完成,並承擔逾期交付的責任。
第十三條甲方的違約責任：
1、超過合同約定日期付款，甲方應向乙方支付定作物總價‰的違約金。
2、無故拒絕接收定作物,賠償因此給乙方造成的損失。
3、變更交付定作物地點或接收單位（人）時,承擔因此多支出的費用。14其它違約責任：（如無內容，在空格處劃線）
第十四條爭議的解決方式
本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方協商解決。如果雙方不能協商一致時,選擇以下第（只需填寫一或者二）種方式解決：
1、向（具體寫明_____委員會的確切名稱，如：不能將“深圳_____委員會”寫爲“北京市_____委員會”）_____委員會申請_____。
2、向（根據有利於我方的原則，在甲方或乙方住所地、合同簽訂地、合同履行地的基層法院中選擇其一）人民法院起訴。
第十五條本合同簽訂地點（應詳細填寫合同簽訂的地點，如：深圳市_________區）
第十六條本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，本合同一式份，雙方各執份。
甲方（章）：乙方（章）：
法定代表人：法定代表人：
委託代理人：委託代理人：
地址：地址：
電話：電話：
______年______月______日______年______月______日
承攬加工合同範文集合 篇15
定作單位：某某項目經理部（以下簡稱甲方）
承攬單位：某某海陸模壓有限公司（以下簡稱乙方）
根據《中華人民共和國建築法》、《中華人民共和國合同法》、《加工承攬合同條例》等有關規定，甲方將本工程項目加工製作委託給乙方承攬加工，結合具體情況，雙方本着公平合理的原則，經充分協商一致，簽訂本補充合同，以資共同遵照履行。
一、加工品名：某某某某高爐大修工程高爐斜橋上料弧型軌道加工製作,乙方不得以任何理由拒不接受甲方委託加工的.構件。
二、加工總價：捌仟元整人民幣（￥：8000.00元人民幣）
三、本加工構件合同總價一次包定，不受市場物價浮動和有關部門調價文件的影響；已包含了加工製作時所要發生及所涉及到的所有加工內容及費用，加工製作範圍內將不再發生的其它費用支出。
四、本合同價款已含乙方應繳納的稅費和各種規費，乙方開具發票。
五、加工期限：暫定某某日曆天。按甲方施工進度要求、加工順序和出廠時間及時交付加工構件。具體交付日期甲方提前五天通知乙方。
六、交付狀態：按甲方提供的加工製作圖圖示狀態交付。
七、交付地點：運輸至甲方指定場地，甲方負責卸車。
八、本補充合同作爲原合同之附件，與原合同具有同等效力。本補充合同其它規定同原合同相同。
九、本補充合同經雙方代理人鑑字、單位蓋章後即生效，至全部構件交付驗收合格、結清款項，保修期滿後自動失效。
定作單位：某某項目經理部
承攬單位：某某海陸模壓有限公司
單位地址：某某省某某市錦豐鎮
單位地址：某某省某某市楊舍鎮
委託代理人：委託代理人：
執行人：執行人：
電話號碼：電話號碼：
簽訂日期：___年___月___日
承攬加工合同範文集合 篇16
______（以下簡稱甲方）
______（以下簡稱乙方）
根據《中華人民共和國建築法》、《中華人民共和國合同法》、《加工承攬合同條例》等有關規定，甲方將本工程上升下降管加工製作委託給乙方承攬加工，結合具體情況，雙方本着公平合理的原則，經充分協商一致，簽訂本合同，以資共同遵照履行。
第一條加工構件品名與價款
一、加工品名：某某華某某高爐大修項目鋼結構工程上升下降管及錨固件加工製作，乙方不得以任何理由拒不接受甲方委託加工的構件。
二、承攬方式：本加工構件採用包人工、包輔材、包機械、包工期、包質量、包安全及綜合單價包乾、完工結算的承攬方式。
三、加工單價：每噸壹仟元整人民幣（￥：1000、00元人民幣）
四、本加工構件綜合單價一次包定，不受市場物價浮動和有關部門調價文件的影響；已包含了加工製作時所要發生及所涉及到的所有加工內容及費用，加工製作範圍內將不再發生的其它費用支出。
五、本加工構件不含防腐塗裝，由甲方防腐塗裝分包單位在製作場地進行防腐塗裝，乙方免費提供構件機械翻身。
六、本合同價款已含乙方應繳納的`稅費和各種規費，乙方開具發票。
第二條加工成品期限與交付
一、加工期限：共計五十日曆天。按甲方施工進度要求、加工順序和出廠時間及時交付加工構件。具體交付日期甲方提前五天通知乙方。
二、交付狀態：按雙方簽字認可的加工製作排版圖交付；預組裝前坡口形成，再進行預組裝驗收，並配合防腐塗裝。
三、交付地點：運輸至甲方指定場地，甲方負責卸車。
第三條加工材料供應與採購
一、甲方負責供應的材料：本加工構件的所有工程鋼材由甲方供應，並負責送貨到乙方指定地點，乙方負責卸貨。乙方應設專人向甲方辦理甲供材的限額領料手續。甲供鋼材按乙方編制的材料預算經甲方審覈後，作爲供料依據（板材材損3％）。乙方按圖紙要求負責組織排版套材下料，排版圖必須經過甲方確認後方可下料切割，超供用料甲方負責回收或按市場廢鋼價在乙方工程款中扣除；如因乙方原因超領用料或浪費材料按同期市場價在乙方工程款中扣除，並加收5％的採管費。
二、乙方負責供應的材料：本加工構件的所有輔材、措施用料均由乙方自行採購；採用甲控乙供形式；所有材料必須符合施工圖設計要求。
三、乙方自行採購的材料、構配件等應具有產品合格證或質量證明文件，沒有合格證書，且未經鑑定或經過試驗定爲不合格的材料、構配件等，甲方有權制止使用，由此而造成的損失由乙方負責。
四、具有合格證書的材料、構配件等應按規定複驗，其檢驗費用由乙方承擔，如屬不合格產品，其不合格產品由乙方在18小時內清理出場。
五、材料代用，經甲方批准後，乙方方可使用代用材料；因乙方原因使用時，由乙方承擔發生的費用。
第四條加工成品質量與驗收
一、根據設計施工圖、修改圖、轉化圖、變更通知、施工說明及有關技術文件資料，遵照國家現行《建築安裝工程施工及驗收規範》、《建設工程質量管理辦法》和有關工程質量的規定，由乙方確保本加工構件質量。
二、質量等級：一次驗收合格
三、保修期限：保修壹年。
四、技術資料：由甲方提供壹套加工圖紙及加工技術說明資料，交付完畢後收回，乙方不得留存技術資料的複製品。技術資料必須按甲方貫標程序記錄整理，格式採用甲方提供的表格格式。
五、驗收交付：加工完畢預組裝後，以國家頒發的工程驗收規範、質量檢驗標準及圖紙技術要求爲依據；由乙方提供必需的技術資料和有關質量證明，通知甲方屆時驗收，辦理交付手續。出廠時必須將加工的技術資料按甲方貫標要求整理好一併交甲方一式壹份。
六、乙方應嚴格按照標準規範、技術資料及甲方要求組織加工，隨時接受甲方和業主的監督、檢查和檢驗；如加工質量不符合各項要求，乙方應無償返工或修理直至達到質量要求方可出廠，並承擔由自身原因導致返工、修改的費用。如加工構件質量低劣又無法修理的，乙方應賠償甲方由此造成的相應經濟損失。
七、甲方監造人員負責質量檢查、監督和辦理驗收手續。甲方監造人員的簽字驗收只代表甲方對乙方工序質量的認可，不對乙方的加工構件質量負全部責任。
甲方：______乙方：______
簽約人：______簽約人：______
簽約地點：______簽約日期：______
承攬加工合同範文集合 篇17
委託方：_________紡織器材廠（甲方）
承攬方：_____________電鍍廠（乙方）
1.加工的’項目、產品名稱、規格________數量________價格、交貨期：
項目
產品名稱、規格單位數量單價 （元）總價（元）交貨日期一季度二季度鍍鋅綜架_________以上只_____萬____________________萬_____萬淬火綜條支_____萬____________________萬_____萬合計
2.質量標準：
乙方根據甲方提供圖紙規定的技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____，但損壞件必須歸還甲方。
3.原料供應：
加工用鋅塊由甲方供應。
4.交貨方式：
由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。
5.質量驗收方法：
完成加工後由甲方按質量標準驗收。
6.結算方式：
____________________。
7.違約責任：
甲方委託乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應按規定日期完成；逾期由乙方負擔甲方的經濟損失，每天按加工產品總值千分之______交納罰金。甲方未按規定的時間和數量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應按實際損失賠償。
甲方：____________
____年____月____日
乙方：________________
____年____月____日
承攬加工合同範文集合 篇18
甲方：___________乙方：___________
地址：___________地址：___________
郵編：___________郵編：___________
電話：___________電話：___________
法定代表人（委託代理人）：法定代表人（委託代理人）：
開戶行：開戶行：
帳戶：___________帳戶___________
甲乙雙方爲攜手合作，促進發展，滿足利益，明確責任，依據中華人民共和國有關法律之相關規定，本着誠實信用，互惠互利原則，結合雙方實際，協商一致，特簽訂本合同，以求共同恪守：
第一條：品種或項目、規格型號、數量、單價、金額、交貨期限
定作物品名或項目規格
型號計量
單位數量價款或酬金交貨數量及交貨期限
單價總金額
合計
承攬加工合同範文集合 篇19
定作單位：（以下簡稱甲方）
承攬單位：（以下簡稱乙方）
根據《中華人民共和國建築法》、《中華人民共和國合同法》、《加工承攬合同條例》等有關規定，甲方將本工程風口平臺出鐵場構件加工製作委託給乙方承攬加工，結合具體情況，雙方本着公平合理的原則，經充分協商一致，簽訂本合同，以資共同遵照履行。
第一條加工構件品名與價款
一、加工品名：某某高爐大修項目鋼結構工程風口平臺出鐵場構件加工製作，乙方不得以任何理由拒不接受甲方委託加工的構件。
二、承攬方式：本加工構件採用包人工、包輔材、包機械、包工期、包質量、包安全及綜合單價包乾、完工結算的承攬方式。
三、加工單價：每噸壹仟元整人民幣（￥：1000.00元人民幣）
四、本加工構件綜合單價一次包定，不受市場物價浮動和有關部門調價文件的影響；已包含了加工製作時所要發生及所涉及到的所有加工內容及費用，加工製作範圍內將不再發生的其它費用支出。
五、本加工構件不含防腐塗裝，由甲方防腐塗裝分包單位在製作場地進行防腐塗裝，乙方免費提供構件機械翻身。
六、本合同價款已含乙方應繳納的稅費和各種規費，乙方開具發票。
第二條加工成品期限與交付
一、加工期限：暫定爲三十日曆天。按甲方施工進度要求、加工順序和出廠時間及時交付加工構件。具體交付日期甲方提前五天通知乙方。
二、交付狀態：按甲方提供的加工製作轉換圖全部圖示狀態交付，並配合防腐塗裝。
三、交付地點：運輸至甲方指定場地，甲方負責卸車。
第三條加工材料供應與採購
一、甲方負責供應的材料：本加工構件的所有工程鋼材由甲方供應，並負責送貨到乙方指定地點，乙方負責卸貨。乙方應設專人向甲方辦理甲供材的限額領料手續。甲供鋼材按乙方編制的’材料預算經甲方審覈後，作爲供料依據（板材材損2％、型材材損3％）。乙方按圖紙要求負責組織排版套材下料，排版圖必須經過甲方確認後方可下料切割，超供用料甲方負責回收或按市場廢鋼價在乙方工程款中扣除；如因乙方原因超領用料或浪費材料按同期市場價在乙方工程款中扣除，並加收5％的採管費。
二、乙方負責供應的材料：本加工構件的所有輔材、措施用料均由乙方自行採購；採用甲控乙供形式；所有材料必須符合施工圖設計要求。
三、乙方自行採購的材料、構配件等應具有產品合格證或質量證明文件，沒有合格證書，且未經鑑定或經過試驗定爲不合格的材料、構配件等，甲方有權制止使用，由此而造成的損失由乙方負責。
四、具有合格證書的材料、構配件等應按規定複驗，其檢驗費用由乙方承擔，如屬不合格產品，其不合格產品由乙方在48小時內清理出場。
五、材料代用，經甲方批准後，乙方方可使用代用材料；因乙方原因使用時，由乙方承擔發生的費用。
第四條加工成品質量與驗收
一、根據設計施工圖、修改圖、轉化圖、變更通知、施工說明及有關技術文件資料，遵照國家現行《建築安裝工程施工及驗收規範》、《建設工程質量管理辦法》和有關工程質量的規定，由乙方確保本加工構件質量。
二、質量等級：一次驗收合格
三、保修期限：保修壹年。
四、技術資料：由甲方提供壹套加工圖紙及加工技術說明資料，交付完畢後收回，乙方不得留存技術資料的複製品。技術資料必須按甲方貫標程序記錄整理，格式採用甲方提供的表格格式。
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________ 法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
承攬加工合同範文集合 篇20
甲方：
乙方：
1、前言
經過友好協商，甲、乙雙方本着長期友好合作、互利互惠、共同發展的前提，就鑄件合作事宜達成一致，特簽訂本合同並共同信守執行。乙方將根據甲方提供的技術資料和鑄造清單進行鑄造並供貨。
2、供貨範圍和雙方職責
（1）供貨範圍
按甲方提供的鑄件清單供貨。
鑄件上要帶檢驗試棒2根（￠30﹡300）；球鐵件的附鑄試塊採用“Y”型試塊並附質保書。
（2）乙方職責
完成上述規定供貨範圍的供貨。
返回甲方提供的所有資料，併爲甲方保密。
向甲方提供鑄件的材料說明（A、機械能；B、材質化驗）
（3）甲方職責
每套鑄件（每件）向乙方提供鑄件圖紙一套。
負責解決乙方在泡沫模型製作過程中的技術問題。
向乙方提供鑄造清單（明細）並說明材料，件數，交貨期。
甲方向乙方提供技術要求。
技術要求
（A）鑄件材料：HT250、HT300、MoCr鑄鐵、QT600-3
（B）鑄件化學成份：根據提供給貴公司的化學成份標準。
（C）鑄件應清理乾淨，去除冒口殘餘，粘砂以及內腔殘餘物等。鑄件表面進行噴丸處理，要求鑄件表面光潔。
（D）鑄件不允許有影響使用能的裂紋、氣孔冷隔、縮松、鐵包砂和起皮等缺陷存在。
（E）鑄件加工面上不允許存在加工餘量範圍內的表面缺陷。
（F）鑄件交貨時應附有合格證、質保書，其中包括：供方名稱、鑄件名稱、鑄年材料牌號、圖號及必要的’檢驗結果、製造日期（或編號）或生產批號、機械能。
3、價格
（1）鑄件價格
HT250：
MoCr：
QT600：
特殊規格鑄件價格雙方協商定
4、結算方式：
（1）鑄件以甲方驗收過磅，並通知乙方認可。
（2）鑄件在甲方現場驗收合格後，開具發票，甲方收到發票30天內全額付款。
（3）鑄件經甲方使用，確認滿足第六條定義的質量保證。
5、交貨期
（1）乙方嚴格按甲方提供的清單、週期進行鑄件並及時交貨。
（2）具本交貨日期：（泡沫模型與鑄件製造，週期，不含路途）
鑄件5噸以下16-20天。
鑄件5-8噸18-22天。
鑄件8噸以上的另商定。
（3）特殊規格雙方協商定。
6、驗收
甲方應根據有關資料和技術協議、國家標準對鑄件進行驗收。
7、質量保證：
甲方在加工過程中發現鑄造原因造成的廢品，應立即通知乙方，如確係乙方鑄造原因造成的廢品，由乙方補廢包換，並以急件的形式補廢，模型費由乙方負擔。
8、合同修改：
只有在合同雙方的合法代表書面簽字同意後，才能對本合同的條款進行修改，補充和更改。這些修改、補充和更改的文件與本合同具備同等效力。
9、不可抗力：
（1）當不可抗力發生時，發生不可抗力的一方有義務做出努力，將不可抗力帶來的損失減少到最低限度。
（2）因不可抗力造成的損失由雙方商定解決。
10、權力和義務的轉讓：
乙方不得將本承包合同所產生的權力義務轉讓給任何第三方。
11、合同的終止和解除
（1）發生下列情況之一時，甲方有權終止和解除合同，並有權要求乙方賠償由此造成的經濟損失。
乙方無正當理由不按期製造投入時。
實際製造進度比進度表上的日程大大延遲，按期交付無可能時。
乙方無正當理由不執行合同有關規定，經甲方書面催促仍無解決誠意時。
（2）發生下列情況時，乙方有權終止和解除合同，並有權要求甲方賠償由此造成的經濟損失。
甲方違反本合同而造成本合同無法履行時。
甲方沒有支付合同金額的能力時。
12、爭議解決：
當甲、乙雙方之間在履行本合同過程中發生爭議而通過協商已無法解決時，可直接向人民法院起訴，甲方乙方同意雙方的爭議由合同履行地（煙臺）人民法院管轄。
13、合同附件
下述合同附件與本合同同進簽署，一併有效。
附件一、每次提供鑄造清單、進度表。
14、通知
所有通知和通訊均需採用書面形式，如爲傳真或電傳，則發生當日視爲送達。
15、合同生效
本合同一式二份，雙方各執一份，合同經雙方授權代表簽字、蓋章即生效。
甲方乙方
代表（簽字）代表（簽字）
日期：日期：
小編精選推薦
承攬加工合同範文集合 篇21
甲方：__________
乙方：__________
標的、數量、價款：__________
1. 驗收標準：按雙方確定的樣品驗收。受託方須將送貨單隨貨同行，並將送貨單及物流單一起交給委託方收貨人員，內容包括商品名稱、單品規格、單品件數及單品數量，按委託方提供原樣驗收，如果由於質量問題造成損失由受託方負責賠償，並執行相關行業標準。
2.質量要求：應提供蓋有鮮章的出廠檢驗報告單(包括質材、檢驗依據、執行標準等)，特殊產品須有檢驗資質的檢驗機構出具的檢驗報告(隨貨同行或提前送達)。
3.結算方式：委託方支付30%預付款，收到貨驗收合格入庫後再支付60%，餘10%作爲質量保 證金留待下次合同履行時支付，但時間不超過45天下單,如未下單即付清上筆合同10%尾款。
4.包裝標準：貨物外包裝必須在外包裝的醒目位置整齊標註，內容包括商品名稱、單品規格、 單品數量(每層數量_數/每排數量_數)。
5.(交)提貨方式及地點：委託方廠房內。
6.運輸方式及到站(港)和費用承擔：受託方承擔。
7.交貨地點、日期及方式：合同簽訂之日起10個工作日發貨，逾期按合同總額1%支付違約金。
8.保密條款:雙方應當對本協議內容、因履行本協議或在本協議期間獲得的或收到的對方的商務、財務、技術、產品的信息、用戶資料或其他標明保密的文件或信息的內容(簡稱“保密資料”)保守祕密，未經信息披露方書面事先同意，不得向本協議以外的任何第三方披露。本保密義務應在本協議期滿、解除或終止後仍然有效。因商業祕密泄露給委託方造成的損失由受託 方承擔，同時委託方有終止一切合作的權力。
9.本合同履行過程中發生糾紛協商解決，協商不成任何一方可向被告方地法院提起訴訟。
10.本合同根據《中華人民共和國民法典》及有關法律法規，雙方經過友好協商後製定，本合同一式兩份，經雙方蓋章簽字後生效。(傳真或掃描件有效)
委託方：__________ 受託方：__________
法人代表：__________ 法人代表：__________
委託代表：__________ 委託代表：__________
傳 真：__________
電 話：__________
開戶銀行：__________
帳 號：__________
時間：__________
承攬加工合同範文集合 篇22
定作方：_____
承攬方：_____
定作方委託承攬方加工，經雙方充分協商，達成以下合同條款。
一、加工成品：_____
二、加工成品質量要求：_____
三、原材料的提供辦法及規格、數量、質量
1.定作方提供原材料的，承攬方對定作方提供的原材料在下料之前必須進行檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊，下料後再提出原料質量問題的，造成定作方損失的，承攬方應予賠償。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。原材料的消耗每噸(件)成品不得超過。
2、承攬方提供原材料的，應保證提供的原材料符合定作方的要求，且滿足承攬的需要。
四、技術資料、圖紙提供辦法
1.承攬方發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應及時回覆，提出修改意見。
2.承攬方對於承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的複製品。
五、價款或酬金
價款或酬金按照如下約定計算：_____
六、驗收標準和方法
1、按照合同規定的`質量要求、圖紙和樣品作爲驗收標準。
2、驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，在質保期內發生問題由承攬方負責修復或退換。
七、交貨的時間和地點
1、交貨時間：_____ 。
2、交貨地點：_____定作方工廠內
八、包裝要求
1、成品按照_____包裝費用由承攬方承擔。
九、運輸辦法及費用負擔：
運輸由承攬方負責，費用承攬方承擔。
十、費用結算
結算時間：_____
十一、承攬方的違約責任
1、未按合同規定的質量交付定作物，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數量少於合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
3、未按合同規包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用。
4、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方支付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的%償付違約金。
5、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%的違約金，並賠償給定作方造成的損失。
6、由於保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。
7、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，並承擔逾期交付的責任。
十二、不可抗力
在合同規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明後，可免予承擔違約責任。
十三、其它約定
1、加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成向定作方所在地向人民法院起訴。
2、本合同自簽訂之日起生效，如有未盡事宜，雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
3、本合同一式_____份。
甲方：_____蓋章：_____
簽約人：_____職務：_____電話號碼：_____
已方：_____蓋章:
簽約人：_____職務：_____電話號碼：_____
時間：_____年月日
承攬加工合同範文集合 篇23
訂做方（以下簡稱需方）：
承攬方（以下簡稱供方）：
訂做方委託承攬方加工25米箱梁芯模模板，根據《中華人民共和國合同法》規定，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。
一、標的物名稱、規格、數量、單價、金額：（此合同單價爲稅前價）
品名規格數量單位重量（噸）單價元/噸價款（元）備註
箱梁芯模25米正交2套11 7000 77000約計重量
總計
總金額（大寫）柒萬柒仟元整
二、技術資料提供方法：需方提供標的物所需施工圖，按需方確認的標的’物圖紙加工；
三、質量要求：供方嚴格按圖紙加工，產品質量符合行業相關規範要求，並配合甲方的監督檢查；
四、交貨地點：供方廠內驗收交貨；
五、交貨時間：合同簽訂生效後，第一套芯模10月8日交貨，第二套芯模10月13日交貨。
六、計量方式：需方以標的物加工過磅重量進行結算；
七、結算方式：合同簽訂後需方預付材料款貳萬伍仟元，需方在提取標的物時結清所提取標的物的剩餘款項（以實際加工產品數量、品種爲準）。
八、標的物所有權自交付全部貨款時起轉移，但需方未履行支付價款全部貨款義務的，標的物仍屬於供方所有。
九、運輸方式及到達站和費用負擔：汽運，施工現場，供方幫助配貨，供方承擔運輸費用.工地卸車及其它費用由需方承擔。
十、本合同解除的條件：合同執行完畢或未付材料預付款。
十一、違約責任：由違約方負責；
十二、解決合同糾紛的方式：協商方式，如協商不成，提交仲裁委員會解決，或依法向人民法院起訴；
十三、本合同自雙方簽字且預付材料款到帳之日起生效。本合同傳真件同樣有效。
十四、本合同一式兩份，如有未盡事宜可另立合同附加件，與本合同具有同等法律效應。
訂做方：承攬方：
簽訂時間：xx年xx月xx日
承攬加工合同範文集合 篇24
定作方：
合同編號：
承攬方：
簽訂日期：
經甲乙雙方充分協商，甲方委託乙方承攬加工業務，達成以下合同條款。
一、加工成品：
二、加工成品質量要求：
三、原材料的提供辦法及規格、數量、質量
1.承攬方在接收定作方提供的原材料時，應當對原材料進行嚴格檢驗，確保符合生產要求。如發現原材料不合格，應立即通知定作方更換或補充原材料。承攬方不得在未經定作方同意的情況下擅自更換原材料，也不得私自替換修理物品的零部件。另外，承攬方在生產過程中，每噸(件)成品所消耗的原材料量不得超出約定的範圍。如因承攬方原料問題導致定作方損失的，承攬方應承擔相應的賠償責任。
2、提供原材料的一方應確保所提供的原材料符合定作方的要求，並且能夠滿足承攬的’需要。
四、技術資料、圖紙提供辦法
1.雙方應及時溝通，如承攬方發現提供的圖紙或技術要求存在不合理之處，應當立即通知定作方。定作方在收到通知後，應及時回覆並提出修改意見。
2.承攬方在接受定作方的委託工作時，如定作方要求保密，承攬方應當嚴格遵守，未經定作方許可不得保留任何技術資料的複製品。
五、價款或酬金
價款或酬金按照如下約定計算：
六、驗收標準和方法
1、根據合同約定，驗收將依據規定的質量標準、圖紙和樣品進行。
2、驗收前，承攬方應向定作方提交必要的技術資料和相關質量證明。對於難以在短期內發現質量缺陷的定作物或項目，在質保期內出現問題時，承攬方有責任進行修復或更換。
七、交貨的時間和地點
1、交貨時間：
2、交貨地點：定作方工廠內
八、包裝要求
1、成品按照包裝費用由承攬方承擔。
九、運輸安排及費用承擔：貨物的運輸由承運方負責安排，運輸費用由承運方承擔。
十、費用結算
結算時間：
十一、承攬方的違約責任
1、未按合同規定的質量交付定作物，定作方同意利用的，應當按照實際質量進行價值補償，可以適當減少酬金或價款；如定作方不同意利用，有權拒收，由此造成的損失應由承攬方承擔賠償責任。
2、根據合同約定，承攬方如未按時交付定製物品或完成工作，定作方仍需的部分應當按照原定數量補齊，逾期交付的部分則需按照延遲交付的處理方式進行補償。對於定作方不再需要的少交或遲交部分，承攬方應賠償定作方因此而遭受的損失。
3、未按合同規定包裝定製物品的，應當負責返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用。
4、定製物品逾期交付時，需要支付違約金。違約金的計算方式爲每逾期一天，按照逾期交付部分的總金額的%支付違約金。
5、無法交付定製品或無法完成工作的一方，應支付無法交付定製品或無法完成工作部分價款總值的30%作爲違約金，並賠償給定製方造成的損失。
6、若因爲保管不善導致定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品遭到損壞或丟失，責任方應當承擔由此給定作方造成的損失。
7、未經定作方允許，承攬方不得擅自更換定作方提供的原材料或修理物的零部件。若發生擅自更換情況，定作方有權拒收，並要求承攬方賠償因此造成的損失。若定作方要求重做或重新修理，承攬方應按照要求進行，並承擔因逾期交付而產生的責任。
十二、不可抗力
在合同規定的履行期限內，如果因不可抗力導致定作物或原材料毀損、滅失，承攬方在取得合法證明後，可免除承擔違約責任。
十三、其它約定
1、雙方在加工承攬合同發生糾紛時，應首先進行友好協商解決；若協商不成，可向定作方所在地的人民法院提起訴訟。
2、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，如有未盡事宜，雙方應共同協商並作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
3、本合同一式份。
甲方：
蓋章：
簽約人：
職務：
電話號碼：
乙方：
蓋章：
簽約人：
職務：
電話號碼：
承攬加工合同範文集合 篇25
甲方：______________
乙方：______________
雙方爲開展來料加工業務，經友好協商，特訂立本合同。
第一條加工內容
乙方向甲方提供加工________(產品)________套所需的原材料，甲方將乙方提供的原材料加工成產品後交付乙方。
第二條交貨
乙方在合同期間，每個月向甲方提供________原材料，並負責運至________車站(經________港口)交付甲方;甲方在收到原材料後的________個月內將加工後的成品________套負責運至________港口交付乙方。
第三條來料數量與質量
乙方提供的原材料須含____%的備損率;多供部分不計加工數量。乙方提供給甲方的材料應符合本合同附件一(略)和規格標準。如乙方未能按時、按質、按量提供給甲方應交付的原材料，甲方除對無法履行本合同不負責外，還得向乙方索取停工待料的損失;乙方特此同意確認。
第四條加工數量與質量
甲方如未能按時、按質、按量交付加工產品，在乙方提出後，甲方應賠償乙方所受的損失。
第五條加工費
甲方爲乙方進行加工的加工費，在本合同訂立時的________年爲每套________幣________元;合同訂立第________年起的加工費雙方另議，但不得低於每套____幣____元;該加工費是依據合同訂立時中國國內和國外勞務費用而確定的，故在中國國內勞務費用水平有變化時，雙方將另行議定。
第六條付款方式
乙方將不作價的原材料運交甲方;在甲方向乙方交付本合同產品前1個月，由乙方向甲方開立即期信用證，支付加工費。
第七條運輸與保險
乙方將原材料運交甲方的運費和保險費由乙方負責;甲方將本合同產品送交乙方的運費和保險費由甲方負責。
第八條不可抗力
由於戰爭和嚴重的.自然災害以及雙方同意的其他不可抗力引起的事故，致使一方不能履約時，該方應儘快將事故通知對方，並與對方協商延長履行合同的期限。由此而引起的損失，對方不得提出賠償要求。
第九條仲裁
本合同在執行期間，如發生爭議，雙方應本着友好方式協商解決。如未能協商解決，提請中國________仲裁機構進行仲裁。仲裁適用法律爲：
1.中華人民共和國加入的國際公約、條約;
2.中華人民共和國法律;
3.在中國法律無明文規定時，適用國際通行的慣例。
仲裁裁決爲終局裁決，仲裁費用由敗訴一方承擔。
第十條合同有效期
本合同自簽字日起生效。有效期到本合同規定的________套由甲方加工的成品交付乙方，並收到乙方含加工費在內的全部應付費用時終止。
第十一條合同的續訂
本合同有效期屆滿之前____月，如一方需續訂合同，可以向對方提請協商。
第十二條合同文本與文字
本合同正本一式____份，甲乙雙方各執一份。
本合同以中、____兩國文字書就，兩國文字具有同等效力。
第十三條其他
1.甲方爲交付乙方產品而耗用的包裝、輔料、運輸及保險等項開支，在加工費以外收取，但這些費用不超過每套合同產品的____%.
2.甲方收到原材料後，應按乙方提供的技術標準，對其規格、品質進行驗收。如乙方提供的原材料不符合標準，或數量不足，在甲方向乙方提出檢驗報告後，乙方負責退換或補足。
第十四條合同條款的變更
本合同如有未盡事宜，或遇特殊情況需要補充、變更內容，須經雙方協商一致。
甲方：______________乙方：______________
日期：______________日期：______________
承攬加工合同範文集合 篇26
發包方：________________（以下簡稱甲方）
承包方：________________（以下簡稱乙方）
根據《中華人民共和國合同法》以及我國現行的有關法律、法規，按省局要求，雙方議定乙方承攬甲方書架製作、油漆的加工與安裝，此項承攬合同雙方本着平等、公平、互惠的原則，訂立如下合同條款：
第一條：標的
乙方承攬甲方所需書架製作、油漆的加工與安裝合同標的額暫定爲：________________元。最終標的以永寧縣財政局預（決）算審查中心決算價爲最終標的。
第二條：製作書架的數量、規格、價格（價款單位：每個/人民幣________________元）計取
注：整個承攬加工合同按每個書架的單價爲結算價，該結算價格含：包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關的稅費。
第三條：加工製作與安裝的要求
1、書架安裝後穩定、可靠，空間利用充分。
2、使用材料：所有材料須按甲方要求的規格進行多家比選採購，且有材料合格證書。
3、規格：圖書館鋼製雙柱雙面書架，規格型號：高________年________月________日前全部交貨。
②、交貨地點：乙方負責送到甲方指定的安裝位置，並安裝完畢。
③、包裝運輸：乙方在交貨時，應對成品進行包裝，並保證書架在運輸過程中不被損壞，如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。
第六條書架安裝及驗收與售後服務
①、乙方對製作的書架進行安裝；
②、經乙方安裝的書架，必須經甲方驗收，遇有驗收不合格的，乙方應在________日內予以整改，不予整改、或兩次整改不合格的，甲方按該書架價值扣除________％做爲另行維修費用，並不返還乙方（按雙方預定的標準和技術要求驗收）；
③、乙方承諾爲甲方製作的書架因質量出現問題，年內免費進行保修，超過年或屬甲方原因損壞進行維修的，需付工本費；
④、乙方承諾對甲方使用的書架進行終身維護。
第七條：結算方式、期限及安裝費用
①、甲、乙雙方簽訂的合同生效後5日內，甲方應向乙方指定的帳戶撥付合同標的額30％的預付款。
②、乙方交貨後5日內，甲方再向乙方帳戶撥付合同標的額30％的價款，累積達到合同標的額的`60％。
③、乙方按期安裝完畢，並經甲方驗收合格後5日內，甲方再向乙方指定的帳戶撥付合同標的額30％的價款，累積達到合同標的額的90％。
④、剩餘的合同標的額0％價款，作爲乙方向甲方預留的質量保證金，一年後經甲方正常使用確無質量問題，甲方主動將乙方剩餘的質量保證金，一次性撥付乙方。
第八條：甲方違約責任
①、甲方在乙方爲其製作書架期間隨意改變數量或到貨無故拒收，甲方支付乙方合同的標的額2‰的違約金；
②、甲方未按合同規定時限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應向乙方支付‰的違約金。
第九條：乙方違約責任
①、乙方未按甲方的質量要求，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質論價外，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除2‰違約金；
②、乙方不得以任何方式轉包或分包，如發現轉包或分包，甲方有權終止合同，由此造成的經濟損失由乙方承擔；
③、乙方未按合同要求的時間交付書架，每逾期一天，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除‰的違約金。
第十條：糾紛的處理
當事人從下列兩種方式中選擇第2種方式，作爲本合同爭議的解決方式。
①、因履行本合同發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，提交邯鄲仲裁委員會仲裁；
②、因履行本合同發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，依法向當地人民法院起訴。
第十一條：附則
①、本合同一式四份，甲、乙雙方各執兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。
②、合同執行過程中甲、乙雙方對具體制作書架數量有變更的以書面文字通知爲準，口頭通知無效，書架規格的變動以雙方共同協商後，作出補充條款爲準，補充條款與本合同具有同等效力。
發包方（全稱）：________________
________年________月________日
承包方（全稱）：________________
________年________月________日
承攬加工合同範文集合 篇27
訂做方（以下簡稱需方）：
承攬方（以下簡稱供方）：
甲方委託乙方加工25米箱梁芯模模板，雙方經過充分協商達成一致，特訂立本合同，共同遵守《中華人民共和國合同法》相關規定。
一、 標的物名稱、規格、數量、單價、金額：（此合同單價爲稅前價）
品名 規格 數量 單位 重量（噸） 單價元/噸 價款（元） 備註
箱梁芯模 25米正交 2 套 11 7000 77000 約計重量
總計
總金額（大寫） 柒萬柒仟元整
二、 技術資料提供方法：需方提供標的物所需施工圖，按需方確認的標的物圖紙加工；
三、 質量要求：供方嚴格按圖紙加工，產品質量符合行業相關規範要求，並配合甲方的監督檢查；
四、 交貨地點：供方廠內驗收交貨；
五、合同簽署後，第一套芯片模具將於10月8日交付，第二套芯片模具將於10月13日交付。
六、計價方式：買方根據加工後的貨物過磅重量進行結算。
七、合同簽訂後，需方須預付材料款25000元。在提取標的物時，需方需結清剩餘款項，具體金額根據實際加工產品的數量和品種而定。
八、標的物所有權自付清全部貨款時起轉移，但需方未履行支付價款全部貨款義務的，標的物仍屬於供方所有。
九、運輸方式及到達站和費用負擔：貨物將通過汽運方式運送至施工現場，供方將負責幫助配貨並承擔運輸費用。工地卸車及其他費用將由需方承擔。
十、本合同解除的條件爲以下兩種情況：一是合同的全部條款和義務均已履行完畢；二是未支付材料預付款。
十一、 違約責任：由違約方負責；
十二、合同糾紛的’解決方式包括協商、調解、仲裁和訴訟等途徑。當發生合同糾紛時，雙方可以首先通過協商的方式進行溝通，尋求達成一致的解決方案。如果協商不成，雙方可以選擇通過調解來解決糾紛，由第三方調解員協助雙方達成和解協議。如果調解無效，雙方可以選擇提交仲裁委員會進行仲裁，仲裁結果具有法律效力。如果仲裁仍無法解決糾紛，雙方可以依法向人民法院提起訴訟，由法院依法判決解決糾紛。不同的解決方式適用於不同情況的合同糾紛，當事人可以根據具體情況選擇合適的解決途徑。
十三、本合同自雙方簽字並預付材料款到賬之日起生效。本合同的傳真件同樣具有法律效力。
十四、本合同一式兩份，如有未盡事宜可另行訂立補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。
訂做方：
承攬 方：
簽訂時間：
承攬加工合同範文集合 篇28
需方:________(甲方)
供方：_______(乙方)
合同編號：___________________
簽訂日期：____年____月____日
爲了規範建築門窗購銷行爲，保護供需雙方合法權益，根據《中華人民共和國民法典》及有關法律、法規，明確雙方技術經濟責任，保證工程建設正常進行，經甲、乙雙方協商，一致同意簽訂本合同，以便共同遵守。
1、建築門窗用途概況 工程名稱：________________；建築結構：_______________； 工程地址：_____________________；使用層次：__________。
2、建築門窗供應要求
2.1本合同中的單價是指門窗到________________________交貨的價格。
2.2交貨點詳細地址：____________________________________。
2.3其它要求：___________________________________________
3、結算和付款方式
3.2結算方式：
3.2付款方式與期限：____________________________________________
4、技術要求
4.1乙方供應的產品應嚴格執行並符合__________標準，(標準名稱代號)___________________________________________________________。
4.2乙方應隨每批產品提供《產品質量保證書》。
4.3產品運輸方式及包裝標準_____________________________________。
5、驗收標準、方法及提出異議期限
5.1驗收標準，按該產品的國家標準驗收，如尚無國家標準的則按行業標準或已經主管部門備案的企業標準驗收。
5.2 甲方在驗收時，如發現產品的品種、型號、規格、顏色和質量不合規定，應妥善保管，並在__天內向乙方提出書面異議;在託收承付期內，甲方有權拒付不符合合同規定部分的貨款。甲方因使用、保管不善等造成質量下降的，不得提出異議。
5.3 如發現產品有嚴重質量問題，甲方應在48小時內向____市建材業質量監督管理中心和門窗分中心報告，同時用書面通知乙方及時分析解決。在問題未查清之前該批產品必須封存不能使用。甲方因此受到的`損失，由乙方按違約責任承擔。
6、違約責任
6.1 甲、乙雙方應嚴格履行合同規定的各項條款，如合同一方違約，由違約方承擔責任，並參照民法典有關條款及雙方的約定，向對方償付違約部分貨款的 ____%的違約金。
6.2 如另行商定責任賠償規定的，應在8.5“其他約定”一欄中予以寫明賠償方式、方法與金額。
7、解決爭議的方式
7.1 本合同在履行過程如產生爭議，甲、乙雙方應本着友好協商的積極態度進行協商解決，協商不成的，可提請分中心進行調解或通過有關法律程序解決。
8、其他約定事項
8.1 乙方在門窗運抵交貨點後，甲方應提從堆放場地，並及時做好相應的驗收工作，如出現問題應及時協商解決。
8.2 乙方如遇特殊原因不能正常供貨時，應提前天通知甲方協商解決，否則造成後果乙方負責。
8.3 甲方如遇特殊原因不能按合同規定繳付貨款時，應及時主動通知乙方協商解決，否則造成後果由甲方負責。
8.4 如遇人爲不可抗拒因素(如颱風、洪水等)和其他不可預見事故發生而不能履行合同時，免除承擔違約責任。
8.5 其他約定：
9、本合同自雙方代表簽字，加蓋雙方印章後生效，如有未盡事宜，須由甲、乙雙方共同協商解決。
本合同一式五份，甲、乙雙方各執二份，____市建設工程交易管理中心建築門窗分中心備案一份。
甲方：____________乙方：____________
單位名稱：________單位名稱：________
___年___月____日___年___月____日
評論（0）