實用的承攬合同範文集錦（精選29篇）
實用的承攬合同範文集錦 篇1
承攬方:分公司（以下稱乙方）
定作方:xx公司（以下稱甲方）
根據《中華人民共和國合同法》和《建築安裝工程承包合同條例》規定，結合工程具體情況可經甲乙雙方友好協商，同意簽訂的義務，中途一方不得擅自更改或解除，雙方共同遵守。
1、 承攬名稱：、方式、地點、竣工日期。
a、 承攬項目名稱：北樹小區6#樓
b、 承攬項目地點：哈爾濱道外區三棵樹大街三機街、北樹小學、天恆小區地段
c、 本工程自20xx年 月 日開工自20xx年 月 日竣工,中途遇不可抗力因素,則一方應向另一方作出書面報告且需得另一方的書面同意。
d、 承攬方式：包工不包料。
e、 承攬價格：
以實際粘貼面積4.5元/㎡計算。
f、 工程量計算方法：
每層以實際施工面積爲準分別計算面積，搭接不另行計算面積，附加層及卷邊單計算面積，附加層寬度及卷邊高度以實際施工尺寸爲準。
2、 承攬工程內容：
窗臺SBC120防水層、屋面SBC120隔氣層、防水層、屋面SBS防水層、廚房、衛生間防水層。
3、 質量標準：
a、 材料由甲方自行進場。
b、 施工質量：按照防水工程施工規範，結合本公司專業技術工程質量達到優良，符合國家防水工程驗收標準。
4、 付款方式：
工程完工驗收後 天內，結算全部工程款，置留工程總造價的 %保脩金，保修到期後置留的保脩金全部付給承攬方。
5、 驗收方法：
工程完工當天，雙方共同驗收，驗收結束後，甲方技術員出具工程量承認單。
6、 工程保修期限：
本公司承諾工程質量保修5年，5年內因施工工藝造成的漏水，由承攬方無代價修復，如承攬方拒絕維修，甲方可以不付給乙方預留的 %保脩金，若因人爲或結構變形等其它原因造成的滲漏水，承攬方不負責。
7、 工期：根據定作方的.要求而定。
8、 安全施工條例：
1）、定作方應向承攬方有關人員進行有關的特殊安全管理規定介紹。由於定作方未進行有關特殊安全管理規定介紹造成安全事故，定作方應承擔一定責任。
2）、承攬方有關人員進入定作方施工現場應遵守定作方有關制度。
3）、由承攬方人員因違反有關管理造成安全事故，責任由承攬方負責。
9、 糾紛的處理：
發生糾紛雙方應協商解決，協商不成時，任何一方可以通過法律解決。
10、 期限與其它：
本合同自雙方簽字，蓋章之日起生效，五年維修期過後、當日維修款全部結清，合同自動失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同
如有未盡事宜，應雙方進行協商，作出補充規定，補充規定與合同同等效力。任何一方如未得另一方書面同意就解除合同的，則需支付另一方本工程合同總款的20%作爲違約金和由此引起的一切費用。
本合同一式二份，定作方一份、承攬方一份。
定 作 方：
承 攬 方：
定作方代表：
承攬方代表：
20xx年 月 日
實用的承攬合同範文集錦 篇2
發包人（以下簡稱甲方）：
法定代表人：
承包人（以下簡稱乙方）：
代表人：
爲了全面履行施工合同，加強對工程項目的管理，提高企業經濟效益，增加項目經理及項目相關人員的收入，經甲方研究決定，對該工程項目的管理實行責任承包制。通過對乙方的執業資質、施工業績、管理能力、風險抵押等方面的綜合考評，確定乙方即某項目部爲工程項目的承包人。雙方本着公開、公平、平等、自願、誠實信用的原則，達成如下協議：
一、承包的方式：
風險抵押、個人承包
乙方同意向甲方交納風險抵押金萬元，對工程項目的管理負責，以風險抵押的方式承包。
二、承包的期限：
自 年 月 日至該工程竣工交驗（工程竣工結算價款及分包結算價款清算完畢）。
三、承包工程項目概況：
1、工程名稱：
2、工程地址：
3、建設單位：
4、設計單位：
5、承包範圍：招標文件中規定的內容（含業主在工程施工過程中因設計變更要求增加或調整的工程內容。）
6、建築面積： 平方米
7、施工工期：總日曆工期： 天，以開、竣工報告爲準，業主工期若延期，工期順延；工期與業主合同有關規定不一致的，按業主合同和有關通知執行；超出規定工期、沒按業主和甲方要求時間內進場，則視爲違約。
8、分段任務：年月日前完成基礎
年月日前完成主體結構封頂
年月日前完成裝修
年月日前交付使用
如因建設方和甲方原因影響工期，則在承包工期基礎上順延。
四、承包的指標
1、成本指標：本工程承包價款確定爲 萬元。承包範圍內總價一次性包死。乙方承包價中含按當地稅務部門規定應當繳納的各種稅、費。
2、質量指標：一次驗收合格率100%。
3、安全指標：無重傷、死亡事故發生。
4、進度指標：滿足總承包合同的要求,
5、其他約定：
五、甲方的職責和權限
1、甲方的職責
（1）負責組織施工合同“交底”和施工組織方案的審定以及建設單位、
地方社會環境資源的聯繫銜接；開工前交施工設計圖紙套及相應的施工技術資料給乙方。
（2）根據項目需求及乙方請求對外簽訂勞務分包合同、材料設備購置合同、機械材料租賃合同等。
（3）協助乙方組織竣工驗收、竣工決算和評優申報；
（4）負責組織項目管理期間和終結時的考覈審計；兌現項目承包人經濟收益（包括薪金）或實施經濟賠償處罰；
（5）協助乙方選聘項目管理人員，組建項目經理部，配置其他生產要素；
2、甲方的權限
（1）有權對乙方的施工管理工作進行指導、檢查、監督、協調；不定期對工程進度、質量、工程檢（試）驗資料、工程資金的使用等.進行監督、檢查。
（2）除建設單位指定外，有權將項目的 工程分包給 專業公司；
（3）乙方違法、不執行國家標準不按規範進行管理施工、違反甲方有關規定的情況下，甲方有權進行糾正，責令停工整改、予以經濟處罰、終止承包合同、調整承包人。
（4）審覈乙方編制的施工組織設計、工程進度計劃及完成工程量報表。
六、乙方的職責和權限
1、乙方的職責
（1）代表企業實施項目管理，遵守國家法律法規，執行強制性標準，執行企業相關管理制度，積極維護企業合法權益；對所施工的項目自開工準備至竣工驗收，實施全過程、全面管理；
（2）根據國家規範組織編制項目管理實施計劃；
（3）組織實施施工現場的生產要素的配置和管理；
（4）組織制定和實施項目經理部各項管理制度；
（5）在企業授權範圍內負責與建設單位、監理單位、地方政府相關部門、企業管理層的工作聯繫和協調，負責勞務分包、協作單位的管理；
（6）解決施工現場和項目經理部出現的問題，發現和處理突發事件；
（7）負責竣工驗收和竣工結算，提供和準備相關技術經濟資料；
（8）協助企業進行項目的檢查、鑑定和評優、評獎申報；
（9）負責員工的各項管理和教育、企業文化和精神文明建設；
（10）接受上級和地方建設行政主管部門的檢查監督，認真落實整改意見，提高管理水平；接受本企業的檢查監督和考覈審計；
（11）處理項目經理部善後工作和工程質量保修服務，完成清收工程款等債權債務的清理和移交；
（12）按照甲方的要求報送完成各種指標的情況；
（13）按公司規定及時足額交納職工的各種保險等費用；職工發生工傷事故，保險費賠付不足部分，按照甲乙方3：7比例分擔；如果乙方沒有交納保險費的，職工發生工傷事故，由乙方全額承擔。
（14）負責項目運轉所需資金的籌措及其他風險控制；
（15）因質量、工期、安全、文明施工及各種違章造成的.費用、罰款、違約金和經濟損失等均由乙方承擔。如發生仲裁或訴訟，甲方對外承擔費用後，甲方有權向乙方追償包括訴訟費、律師費在內的一切費用。
2、乙方的權限
（1）代表甲方實施項目管理，全面履約施工合同，遵守國家法律法規，執行強制性標準、規範和甲方相關管理制度；
（2）根據甲方的授權，組建項目經理部，項目經理部全面工作；.甲方項目部印章只能用於與本工程有關的材料採購合同的簽訂、工程文件收發、函件製作活動中，不得用於本工程材料、工程款、民工工資等資金的結算、借支和與本工程無關的活動，不得用於變更業主合同規定，乙方也不得以項目的任何名義擅自對他人作出承諾；否則；視爲乙方違約，並承擔由此造成的一切責任和經濟損失。
（3）確定項目經理部組織架構，班子成員報甲方審查批准後，報送業主、監理單位及有關管理部門備案。未經甲方同意，班子人員不得隨意更換，否則視爲乙方違約；
（4）有權選擇聘用管理人員和生產工人，乙方聘請的施工人員應當具備相應的資質或資格，並複印其身份證件、證書存檔備查；否則，視爲乙方違約。少數關鍵崗位的管理人員按規定程序可外聘；確定管理人員職責、權限，並組織考覈獎懲；
（5）有權在甲方確定的合格分承包方名單中選擇勞務隊伍，但必須報發包方備案；乙方無權轉包或分包本合同工程，否則甲方有權終止本合同，甲方有權要求乙方承擔承包總價5%的違約金。
實用的承攬合同範文集錦 篇3
編號：_____________定作方（以下簡稱“甲方”）：____________住所地址：______________________________聯繫方式：______________________________手機號：______________________
承攬方（以下簡稱“乙方”）：____________單位地址：______________________________法定代表人：____________________________監理人及電話：______________________
依照《_____》及有關法律、法規的規定，結合居室裝飾裝修工程施工的特點，雙方在平等、自願、協商一致的基礎上，就甲方的友誼超市?店裝飾裝修工程（以下簡稱工程）的有關事宜，達成如下條款：
第一條工程概況
1.1工程地點及面積：_______________________________
1.2工程造價：￥_____________元，大寫（人民幣）：_______
1.3工程承包方式：雙方商定採取下列第_____種承包方式.（1）乙方包工、包全部材料.（見附件五：乙方提供裝飾裝修材料明細表）
（2）乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料（見附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細表，附件五：乙方提供裝飾裝修材料明細表）；
（3）乙方包工、甲方包全部材料（見附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細表）.
1.4工程期限________天；
開工日期_____年_____月_____日
竣工日期_____年_____月_____日
第二條工程監理
若本工程實行工程監理，甲方（或乙方）與監理公司另行簽訂《工程監理合同》，並將監理工程師的姓名、單位、聯繫方式及監理工程師的職責等通知乙方（或甲方）.
第三條施工圖紙
雙方商定施工圖紙採取下列第_____種方式提供：
3.1甲方自行設計並提供施工圖紙，交圖時間爲_____月_____日，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊各執一份.（見附件六：家庭裝飾裝修工程設計圖紙）；
3.2甲方委託乙方設計施工圖紙，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊各執一份（見附件六：家庭裝飾裝修工程設計圖紙），設計費由甲方支付（此費用不在工程價款內）；3.3施工圖紙雙方簽字後生效.
第四條甲方義務
4.1開工前____天，爲乙方入場施工創造條件.全部騰空或部份騰空房屋，清除影響施工的障礙物；對只能部份騰空的房屋中所滯留的傢俱、陳設應採取保護措施，以不影響施工爲原則.乙方施工人員對甲方施工現場的牲口應認真清點及保護，並且雙方簽訂“物品清單”；
4.2開工前將原有的電話設備拆除；提供施工期間的水源、電源，並說明使用注意事項；
4.3負責協調施工隊與鄰里之間的關係；
4.4禁止拆動室內承重結構，如需拆、改建築的承重、非承重結構或遷改廚、衛位置及設備管線，應負責到有關部門辦理相應的審批手續；根據有關部門規定，甲方無權要求乙方移動或改造暖氣、燃氣管線；
4.5參與對工程質量、施工進度的監督及對材料進場、工程竣工的驗收；
4.?6工程所在的物業管理部門所收施工押金及各項物業管理費用，由甲方交納（出入證除外），乙方協助提供物管所需相關材料.
第五條乙方義務
5.1施工中嚴格執行國家《住宅裝飾裝修工程施工規範》，保證工程質量，按期完成工程；5.2在甲方未正式提供有關部門的審批文件前，嚴禁改動建築主體、承重結構、暖氣及燃氣管線等，否則應承攬相應責任；
5.3嚴格執行本市有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境；
5.4保護好原居室室內的傢俱和陳設，保證居室內上、下管道的暢通；
5.5保證施工現場的整潔，工程完工後負責清掃施工現場；
5.6因乙方在施工中違反物業管理規定而引起的罰款及賠償責任由乙方負責承擔；
5.7乙方設計師負責對甲方提供諮詢、設計、報價等相關服務.合同簽訂後，乙方執行工程施工的代表人爲乙方派出的項目經理.甲方關於工程的相關事宜均應與乙方項目經理聯繫，以確保工程中的統一指揮和管理.
第六條工程變更
6.1爲確保甲方工程質量、工期及保修服務，合同簽訂後如有工程項目或施工方式的變更，須由雙方協商後簽署書面協議《裝飾裝修工程變更單》（見附件七：家庭裝飾裝修工程變更單），同時調整相關工程費用及工期，口頭承諾或口頭協議均視爲無效；凡甲方直接與乙方現場工作人員商定更改施工內容所引起的一切後果，均由甲方承擔；6.2合同簽訂後，甲方工程減項超
過總工程款5%以上時，須向乙方支付減項總額8%的變更費.若甲方減項所用的材料乙方已定購或運到現場，甲方需另外支付材料來回託運、損耗及退貨費用；若甲方要求減少的施工項目已施工，甲方需支付乙方該項目的施工費、材料費、管理費及拆除費；
6.3甲方第二次支付工程款後增加的施工，乙方需在收到甲方該增加項目100%的工程款後方予以施工.
第七條材料的提供
7.1由甲方提供的材料、設備，其規格、質量應符合設計要求（見附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細表）.甲方應按時將材料、設備運到施工現場並通知乙方，雙方共同驗收並辦理交接手續；若甲方未按時提供材料或材料的規格、質量不符合設計要求，由此而延誤工期或影響工程質量，責任由甲方承擔；
7.2由乙方提供的材料、設備的（見附件五：乙方提供裝飾裝修材料明細表），乙方應在料、設備運到施工現場的時間提前通知甲方，雙方共同驗收；若乙方所供材料的品牌、規格、質量與報價單不符，甲方有權拒絕使用，由此而延誤工期或影響工程質量，責任由乙方承提。
7.3甲方確定材料品牌、規格、型號或價位標準，由乙方負責爲甲方代購的（見附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細表.應備註乙方代購），在材料運至施工現場並經甲方驗查。
實用的承攬合同範文集錦 篇4
甲方：
乙方： 住址：
身份證號碼：
甲方承建的 成都富園物流商業中心 工程，經協商甲方同意將該工程的 磚砌體 工程勞務分包給乙方施工，並就有關事宜達成如下協議：
一、工程概況：
框架 結構，層數： 四層，總高度： 40 米，建築面積約? 90000? 平方米。
二、工程地址：
雙流縣文星鎮物流大道
三、承包形式：
1、本工程中的 砌體，二次構造砼 勞務工程，以分項包乾的形式承包給乙方。
2、低值易耗品： 斗車、鏟子、灰盒、灰桶、振動棒、電線、膠水管、廣線，加班需要的照明及個人安全防護用品等由乙方自負包乾。
四、承包工作內容及勞務承包單價：
1、工作內容：
（1）、施工圖以內所有磚砌體，包括主體構造，零星砌體等所有內容；
（2）、根據主控線放（彈）砌體線；
（3）、現場所有二次構造砼澆築（包括止水帶、壓頂、構造柱、圈樑，零星等；
（4）、現場的砌體所需砂漿，二次構造砼的自拌，攪拌機由甲方提供，乙方負責機操人員安排，人員必須持證上崗且到項目部登記記錄，經檢查合格後方可上崗，乙方負責機器日常保養，大件損壞由甲方負責修理，其餘小件均由乙方負責。如乙方無專業機操人員，甲方將另行安排，其機操人員工資由乙方負責；
（5）、本班組所需腳手架均由班組自己負責搭拆，並將拆除的腳手架材料堆放到項目部指定地點，所搭架體必須滿足安全需要，嚴禁搭設單排腳手架；
以上工作內容均需按照設計圖紙及現行規範，同時按項目部的具體要求進行施工。
2、承包方式：採取承包範圍內的工程施工勞務、施工機具費，承包範圍內工作勞務費，搶工費及輔料費、民工的.社會保險費，暫住證費用，交通費、防暑降溫費、烤火費及相關管理費用，按雙方約定固定單價包乾承包方式。
3、承包單價：
4、材料損耗：由甲方管理人員確定（必須達到甲方要求，如超過甲方要求甲方按超出部分價值從月包費中扣除）。
5、計量方式：計算規則有雙方約定的按約定執行，無約定的按現行計算定額及圖紙執行。
6、付款方式： 每月25日計量，次月15日按計量的75%~80%支付乙方，餘款在主體驗收後三個月內付清。
五、工期要求
1、按項目工期進度要求進行；
2、乙方根據整體工期要求及工程進度情況，配合項目部進行工期調整；
3、甲方確定的工期月計劃、周計劃作爲本協議附件，乙方必須遵照執行；
4、乙方必須按甲方的工期計劃，組織與本工程相應的管理人員及技術操作工人，確保工期，不得延誤。若因乙方原因影響其它工種及班組的施工，使整個工期計劃不能按時完成，造成工期拖延，按500元/天進行處罰，此款項將在工程結算款中扣除。
5、因乙方原因工期延誤造成現場塔吊、龍門架拆除延誤，由乙方向甲方賠償造成的設備租賃費。
6、如乙方勞動力不足，達不到工期要求，甲方口頭或書面通知了還未增加人員，甲方有權另請人員協助施工，其產生的費用在乙方總款中扣除。
六、質量要求：
1、乙方在施工過程中除按照國家現行規範、規程、標準進行施工外，同時還要嚴格按照業主、甲方項目部的質量目標和要求施工；
2、以“精品工程”、“創杯工程”、“用戶滿意工程”爲質量目標；
3、乙方必須配備與本工程相應的專職質檢員，負責現場的質量檢查工作，配合甲方質檢人員收集整理相關的技術質量檔案。
4、乙方必須嚴格工程質量管理，做到勤檢查，勤整改，如甲方發現乙方工程質量問題，由甲方現場管理人員口頭及書面通知乙方返工整改。乙方在接到整改通知後，一箇工作日內必須整改完備，如乙方超出規定的時效，即不返工又不整改，甲方將視其情節給予乙方100~500元的處罰，並承擔由此返工造成的全部工時及材料費。
5、乙方必須遵守執行甲方項目部制定的《質量管理實施細則》並以細則作爲合同的附件。
6、如乙方不服從甲方的管理，違章指揮，違章作業造成的重大工程質量事故，除負責本次事故所造成的一切經濟損失外，還要給予1000~5000元罰款，情節嚴重的要追究當事人及責任人的相關責任，構成犯罪的將追究其刑事責任。
7、由於乙方造成的一切返工和維修費用（包括人工費、材料費、違約金及返工費等一切費用）均由乙方承擔，方單結算時在乙方工程款中扣除；
8、本工程質量等級爲“優良”工程。
七、安全生產要求及安全責任：
1、安全學習及交底：乙方在甲方工程期間必須學習安全生產相關的法律、法規及項目部制定的各項安全管理規章制度。做到上崗前的安全培訓學習及安全教育和安全交底工作，嚴禁使用未成年人，操作工人不得使用50週歲以上的人。
2、安全檢查：嚴格執行項目部制定的各項安全檢查制度，真正做到自檢、互檢、交叉檢查。做到小檢有記錄，大檢有報告。在檢查中發現安全隱患應及時處理、及時整改消除事故隱患。隨時接受和配合項目部、業主單位及上級主管部門的各項安全檢查工作。
3、專職安全員的配備及職責：乙方必須配備以本工程相應的1名專職安全員負責本工程的安全教育、安全交底、安全檢查工作，並協助甲方安全管理人員作好安全技術檔案的收集、整理及歸檔工作，對本班組的安全生產負責。
4、嚴禁違章指揮，違章作業：正確使用和佩戴個人防護用品，嚴禁酒後上班，嚴禁穿高跟鞋、拖鞋、硬底易滑鞋上班。安全帽、安全繩、安全帶及其它個人防護用品由乙方自負。
5、安全防範：乙方要認真搞好安全防範措施管理，必須嚴格遵守執行項目部、業主單位、地方各級政府制定的各項安全規章制度及相關的法律、法規。
甲方：
乙方：
時間：
實用的承攬合同範文集錦 篇5
廣告客戶單位名稱(簡稱甲方)：
廣告發布單位名稱(簡稱乙方)：
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國廣告法》等法律、法規和規章的規定，爲明確合同雙方當事人的權利和義務，甲乙雙方遵循平等、自願、公平、誠實信用的原則，經協商一致，簽訂本合同，並共同遵守。
第一條廣告發布事項
甲方委託乙方以的形式發佈戶外廣告。
1、展示牌
2、電子顯示裝置
3、燈箱
4、霓虹燈
5、交通工具
6、水上漂浮物
7、升空器具
8、充氣物
9、模型
10、旗幟
11、條幅
12、其他：
廣告發布內容：________
廣告設計時限：____________
廣告製作時限：____________
廣告發布時間和期限：___________
廣告發布地點及具體位置：____________
廣告發布數量及規格：_____________
其他約定：____________
第二條廣告費用、支付期限和方式
(一)本合同廣告費用爲：設計費用(人民幣，下同)元，製作費用元，發佈費用元，合計元，大寫：
(二)本合同簽訂後，甲方應於年月日前支付廣告費用的%即元，作爲定金，待最後一次支付剩餘款項時抵作價款。剩餘款項分次付清。
第一次付款：年月日前支付元。
第二次付款：年月日前支付元。
第三次付款：年月日前支付元。
補充約定：
(三)按下列第項方式支付。
1、支票
2、轉賬
3、現金
4、其他：
第三條雙方權利義務
(一)甲方權利義務
1、甲方爲廣告主的，應按照有關法律法規的規定向乙方提供下列文件：
(1)營業執照以及其他生產、經營資格的證明文件，廣告所推銷的商品和服務應符合廣告主的經營範圍或業務範圍;
(2)質量檢驗機構對廣告中有關商品質量內容出具的證明文件;
(3)發佈法律、法規和規章規定應當進行審批的廣告，須提供有關行政主管部門的審查批准文件;
(4)確認廣告內容真實性的其他證明文件。
2、甲方爲廣告主代理機構的，除提供廣告主的上述資料外，還須同時提供代理機構的營業執照和委託協議書。
3、甲方承諾其提供的有關證明文件真實、合法、有效，不違反法律法規規定、不損害社會公共利益、不侵犯他人的民事權利。
4、甲方應在本合同簽訂後的日內，向乙方提供廣告樣件，並承諾樣件內容真實合法。
5、甲方因特殊原因需要撤銷廣告發布訂單或暫緩發佈廣告的，應在廣告發布日的天前以書面形式通知乙方，否則應按廣告發布費用的%賠償乙方損失。
6、甲方應向乙方提交廣告樣件所涉及的他人民事權利的合法使用許可證明。廣告內容中有使用他人名義、形象的，應事先取得他人的書面同意;使用無民事行爲能力人、限制民事行爲能力人的名義、形象的，應當事先取得其監護人的書面同意。
7、甲方應當按照合同約定的金額、時間、方式支付廣告費用。
8、因不可抗力或非乙方原因造成廣告無法按期發佈的，甲方有權要求乙方順延發布，如延遲發佈無法實現合同目的的，甲方有權解除合同。
(二)乙方權利義務
1、乙方承諾本單位合法擁有本合同約定戶外廣告媒介的設置使用權和廣告發布資格，本合同約定廣告發布地點、形式符合天津市戶外廣告設置規劃的要求。
2、乙方有權要求甲方按有關法律法規規定提交廣告發布所需要的證明文件。
3、乙方應當依法向工商行政管理機關申請戶外廣告登記，按批准的事項發佈本廣告。
4、乙方應在辦妥戶外廣告登記審批手續之日起日內，發佈本合同約定的廣告。
5、乙方應建立廣告審查制度，配備合格的廣告審查人員，依法對甲方提供的廣告樣件進行審查。
6、甲方提供的廣告樣件內容及其表現形式不符合法律法規規定的，或者規格不符合技術標準的，乙方有權要求甲方修改。甲方應在個工作日內，將修改後的樣件交給乙方。如果甲方不同意修改或逾期仍未提供修改稿，造成無法辦理戶外廣告登記審批手續的，乙方有權解除合同，不視爲乙方違約。
7、應甲方要求，乙方承擔廣告設計、製作的，乙方應在廣告發布日的天前，將廣告發布樣件交給甲方，經甲方確認並辦理登記審批後方可發佈。
8、因乙方原因造成廣告無法按期發佈的，乙方應在廣告發布日的.天前以書面形式通知甲方，重新發布事項由雙方共同協商。否則乙方應按廣告發布費用的%賠償甲方損失。
9、乙方應定期對戶外廣告發佈設施進行維護，保持戶外廣告整潔、完好、美觀，確保廣告的發佈效果。戶外廣告發佈設施損毀和發生故障的，乙方應在日內修復。
10、乙方應建立廣告檔案管理制度，自本合同履行完畢之日起保存本合同文本和有關資料兩年。
第四條違約責任
(一)本合同所有條款甲乙雙方應共同遵守，任何一方不得在未徵得對方同意的情況下擅自修改或違背。
(二)甲方未按照約定繳付廣告費用的，每逾期一天按照未支付金額的%支付違約金。逾期付款時間超過日的，乙方有權解除合同。
(三)因甲方未按期交付廣告樣件造成本合同無法履行的，由甲方承擔違約責任，按本合同約定廣告費用的%向乙方支付違約金。
(四)因乙方原因導致廣告漏發或者錯發、規格和內容錯誤的，乙方給予補發，補發時間由甲乙雙方協商確定。由此致使甲方無法實現合同目的的，乙方應按廣告費用的%賠償。
(五)乙方已盡法定審查義務，而因甲方提供虛假證明材料造成廣告作品侵犯第三方合法權益的，甲方承擔全部責任，乙方明知或應知甲方提供虛假證明材料的除外。
(六)乙方未盡法定的廣告審查義務導致發佈的廣告違法，甲方可向乙方追究相應的責任。
(七)因乙方未在約定時間內修復受損和發生故障的設施而影響廣告發布效果，致使無法實現廣告目的的，應按日向甲方支付賠償金元。
(八)因不可抗力因素導致本合同無法履行的，由甲乙雙方協商解決，均不承擔違約責任。甲乙雙方一致確認，因自然災害、重大政治、社會活動和事件等特殊原因致使本合同無法履行的，爲不可抗力，適用本條約定。
第五條合同爭議解決方式
雙方在履行合同中發生的爭議，由雙方協商解決。協商不成的，雙方同意按以下第種方式解決：
1、向仲裁委員會申請仲裁;
2、向人民法院提起訴訟。
本合同未盡事宜，按國家有關法律和行政法規規定，由雙方協商做出補充協議，補充協議與本合同具有同等效力。本合同一式份，甲、乙雙方各執份。
甲方(章)：___________
法定代表人(簽字)：___________
乙方(章)：___________
法定代表人(簽字)：___________
簽約日期：______年______月______日______年______月______日
實用的承攬合同範文集錦 篇6
合同編號：
訂立合同雙方：
定作人：（以下簡稱甲方）
定作人法定代表（負責）人：簽約人：
定作人承辦單位：聯絡人：聯繫電話：
定作人機構地址：傳真電話：
承攬方：（以下簡稱乙方）
承攬方法定代表（負責）人：簽約人：
承攬方營業執照：施工資質：
承攬方施工項目經理：手機：
承攬方機構地址：傳真電話：
銀行開戶許可證：開戶行：帳戶：
根據《中華人民共和國合同法》和《建築安裝工程承包合同條例》以及國家有關法律法規的規定，經甲、乙雙方協商，就加工承攬下列工程，明確雙方權利、義務及經濟責任。爲加強雙方的相互配合，保證甲方郵政生產樓裝飾工程順利竣工。雙方達成以下合同條款：
第一條標的
本合同甲方委託乙方製做的grs裝飾件及安裝工程標的額約爲：元。
第二條製作grc裝飾件規格、單價（單價款單位：平方米/人民幣元）
序號grc裝飾件名稱規格數量單價合計
1__________
2__________
3__________
注：以上每平方米grc裝飾件固定結算價，包含：包工、包料、包一切稅費，grc裝飾件的總平方米及合同總金額以最後交工實際測量平方米爲準。
第三條工程概況及承包範圍
1、工程名稱：郵政局生產業務樓歐式外觀裝飾工程
2、工程地點郵政局生產業務樓施工現場
3、承包範圍：grc裝飾件安裝，藝術修形、刮膩子、修磨、塗料粉刷；
4、承包方式：包工包料（grc裝飾材料廠商：）；
5、工程造價：本工程總造價按乙方於年月日上午參加組織的工程招標會上中標單價，竣工按中標單價及實際工程量決算。
第四條工程期限與保障責任
1、本工程施工期限爲自甲、乙雙方在本合同簽章生效之日起計天；
2、甲方要求變更方案或增加工程內容所涉及的時間在原定工期外順延；
3、因現場停水、停電、運輸進場障礙或出現不可抗拒因素造成工期順延，乙方不承擔責任。
第五條甲方責任
1、提供現場施工用水、電、堆放材料場地及施工人員食、宿臨時用房；
2、提供施工用雙排腳手架；
3、負責施工現場各施工單位間的協調工作；
4、嚴格監督施工質量，組織工程驗收。
第六條乙方責任
1、負責安裝中所有有材料供應。施工主要材料必須有合格證明資料，如：材質單、合格證等；
2、認真組織施工，嚴格按《grc外裝飾工程施工驗收標準》施工。
3、施工中因乙方責任造成的人身、設備事故，乙方負全部責任；
4、負責安裝所涉及部位已完成工程的成品保護工作；
5、因乙方責任工程質量不符合合同要求，乙方應無償修理或返工，由此造成的一切損失由乙方承擔。
第七條工程付款及結算方式
1、本工程全部工程造價及結算方式按下列方式辦理：本工程已經招標認價、原預算單價甲方不再審計。應甲方要求工程變更增減，其費用依據預算明細的單價計算工程量，據實計算彙總工程總價款；
2、乙方帶料進場開始施工15日內，甲方撥付工程總價50%的工程款；
3、乙方安裝完成，驗收報告籤之日起15日內，再撥付工程總價45%；
4、工程質保金爲工程總價5%，質保期兩年。質保金在壹年後無工程質量問題時，於年月日付清。
第八條施工及竣工驗收
1、安裝要符合歐式裝修風格，線條明暢、凹凸對正，尺寸標準及形位誤差應服從於實際藝術效果；
2、如施工中甲方要求變更施內容、範圍、應徵得乙方同意並辦理補充條款，並經甲、乙雙方現場代表籤作爲合同附件進入決算，否則乙方有權拒絕施工。
3、甲方應在收到乙方工程竣工通知後五日內，組織驗收。超過七日未予答覆時，乙方有權視爲已驗收合格並要求甲方支付工程款。
第九條乙方服務承諾
1、乙方承諾爲甲方製作的grc裝飾件保修兩年，使用壽命不少於50年，如出現質量問題，乙方一年內免費爲甲方更換grc裝飾件，兩年內免費維修，超過兩年維修只收取材料費，維修保證24小時趕到現場；
2、乙方承諾對本單位安裝的grc裝飾件工程，進行終身維護；
3、因甲方原因造成的grc裝飾件損壞，乙方保證進行維修，但要收取材料費。
第十條雙方違約責任
1、乙方未按甲方的質量要求施工，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質論價扣減合同價款外，甲方還應從乙方合同貨款中扣除‰違約金。
2、甲方未按合同規定時限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應向乙方支付元的.違約金。
3、乙方未按合同要求的時間完工，每逾期一天，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除元違約金。
4、甲方未能按合同規定條件撥付工程款，乙方有權停止施工，工期順延，乙方按每日元在甲方支付工程款時加罰違約金。
第十一條糾紛的處理
當事人從下列兩種方式中選擇第種方式，作爲本合同爭議的解決方式。
①、因履行本合同發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，提交邯鄲仲裁委員會仲裁；
②、因履行本合同發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，依法向人民法院起訴。
第十二條附則
1、本合同一式四份，甲、乙雙方各執兩份，自雙方籤蓋章之日起生效。
2、合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。合同如有未盡事宜，雙方共同協商，作出補充條款，補充條款與本合同具有同等效力。
甲方：乙方：
簽約人：簽約人：
簽約地點：
簽約日期：______年______月______日______年______月______日
實用的承攬合同範文集錦 篇7
定作方(下稱“甲方”)：
承攬方(下稱“乙方”)：____________________________________
根據《_____》及相關法律法規的規定，甲乙雙方在自願、平等、協商一致的基礎上，就甲方委託乙方加工____________事宜達成如下協議，以資共同信守。
第一條定作物品名、規格型號、數量：
第二條加工成品質量要求：。
第三條原材料的提供：原材料由方提供。原材料品牌及質量要求：
第四條技術資料、設計方案及圖紙提供辦法：由乙方設計，經甲方書面確認後，作爲製作的依據。
第五條合同價款：
第六條付款方式：乙方將定作物運到甲方指定地點，經甲方初步驗收合格後，按實際驗收合格的數量支付該批次全部價款的`%，剩餘%爲質保金，質保期滿無質量問題的，甲方一次性付清。每次付款前，乙方應當提供等額正規發票，否則甲方有權拒絕付款。
第七條交貨時間、地點及方式
1.簽訂本合同後日內，乙方交付本次定作的全部產品;甲方分批定作的，乙方按照甲方書面通知的數量和時間供貨;
2.乙方負責將定作的產品運到甲方辦公地點或施工現場;如果定作的產品需要現場製作或安裝的，乙方應當派專人進行現場作業。運輸、裝卸及安裝費包含在合同價款中，甲方不另行支付。
第八條驗收標準和方式
1.定作產品運至現場後，甲方應當及時組織人員進行驗收，對不合格的產品，應當在2日內向乙方提出;對使用後才能夠檢測產品是否合格的，質保期爲年，在質保期內發生質量問題的，乙方應當在甲方通知後24小時內予以修復或更換。
2.甲方應當按照國家標準、地方標準、相關產品的行業標準及甲方要求的標準進行驗收。
第九條甲方的權利和義務
1.有權檢查乙方提供的定作產品原材料，有權要求乙方更換對不合格的原材料;
2.有權審覈乙方提供的產品設計方案或圖紙;
3.有權要求乙方按時交付合格的定作產品;
4.應當按時向乙方支付價款。
第十條乙方的權利和義務
1.有權要求甲方支付價款;
2.保證提供符合約定的定作產品，原材料符合約定的質量要求;
3.應當按時交付定作產品;
4.負責產品的運輸和安裝，並承擔相應費用;
5.在製作、運輸、安裝過程中發生的安全責任事故，由乙方承擔全部責任，因此給甲方造成損害的，乙方應當予以賠償;
6.由於乙方產品缺陷造成甲方人員或第三方人身、財產損害的，乙方應當負責賠償，因此給甲方造成損害的，乙方應當予以賠償。
第十一條違約責任
一、甲方的違約責任
1.甲方中途變更定作物的規格、質量或設計等，應承擔針對變更部分給乙方因此造成的損失。
2.甲方無正當理由拒絕接收定作物的，仍應當向乙方支付相應價款。
3、甲方遲延付款的，每遲延一日，應當向乙方支付應付款0.3‰的違約金。
二、乙方的違約責任
1.乙方未按合同規定的質量標準交付定作物或完成工作，甲方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負責修整或調換，並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後，仍不符合合同規定的，甲方有權拒收並終止合同，由此造成的損失由乙方賠償。
2.交付定作物或完成工作的數量少於合同規定，甲方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分甲方不再需要的，乙方應賠償甲方因此造成的損失。
3.逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，逾期一日應當向甲方償付遲延貨物總價0.3?‰的違約金;未經甲方同意，提前交付定作物，甲方有權拒收。
4.不能交付定作物或不能完成工作的，應退還甲方已付的全部貨款並承擔由此給甲方造成的全部損失。
第十二條其他
1.本合同壹式叄份，甲方持貳份，乙方持壹份，自雙方代表人簽字(蓋章)之日起生效並執行。
2.甲乙雙方承諾本合同中所確認通訊地址全部可以送達，任何一項通知送達下面地址的視爲送達，盡到通知義務。如任何一方地址變更的應當書面通知對方。任何一項通知及書面材料在送達時接收方應當配合送達方簽字確認，否則送達方有權申請公證送達，由此產生的費用由接收方承擔。
第十三條其它約定
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
實用的承攬合同範文集錦 篇8
簽訂日期：____年__月__日
承攬方(全稱)：______
定作方(全稱)：______
經雙方協商，簽訂本合同，以資共同信守。
1、品名、規格、數量、價格、交提貨日期：
2、質量標準、驗收方法及地點：____________
3、原材料來源及互利方法：______________
4、交(收)貨方法、地點及運雜費負擔：__________
5、貨款結算時間及方法：_________________
6、包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔：_________
7、違約責任：________________
8、其他：_______________
9、不可抗力_____________
10、本合同自簽訂之日起，雙方蓋章簽字後生效。
11、本合同在有效期內任何一方違約，雙方都有權向仲裁機關提出書面申訴，要求調解、仲裁處理。
12、本合同正本兩份，雙方各執一份___________
13、本合同有效期自____年__月__日至____年__月__日止。
承攬人：法人委託書號碼____ 定作人：法人委託書號碼______
營業執照號碼 營業執照號碼
承攬人： 定作人： (蓋章)
法定代表人： 法定代表人：
開戶銀行： 帳號： 開戶銀行： 帳號：
電話號碼： 電話號碼：
住址： 住址：
實用的承攬合同範文集錦 篇9
一、外發方:________，以下簡稱甲方;承攬方_______:以下簡稱乙方。
二、1.乙方根據甲方的產品2D和3D要求來設計模具,並按客戶確認好的2D結構圖製作以上模具。
2.此款模具是日本出口模，要求很高：模具所有外觀面要求光亮平整，線條清晰。加工精細，完全按標準制作!
3.乙方保證此款模具完全採用客戶要求的進口鋼材牌號,模胚LKM及配件HASCO標準進行一流工藝製作.
4.乙方保證以上鋼材,模胚,配件都是正規正牌來源,鋼材須有正規鋼廠的材質證明及熱處理證明.
5.甲方因乙方鋼材及配件的品質問題所造成的模具扣款由乙方全部承擔。
6.乙方保證此模具試模的樣品，完全達到客戶的2D產品圖的尺寸公差要求.並每次附有產品全檢報告.
8.乙方保證模具在正常使用情況下的壽命爲100萬次。在此生產數量之內模具出現異常(不含人意破環)則由乙方負責維修，一切費用由乙方承當。
9.模具開始時間,從簽訂合同日開始計.
10.乙方模具逾期,不能按期交付合格樣品時，甲方會處罰每天以該模具總款5%的賠償金，直到甲方收到合格樣品爲止，如果逾期時間超過15天乙方所開的.模具還不能達到甲方的品質要求，甲方有權拒支付乙方一切費用並取消以後的合作供應商資格,模具甲方收回處理.
三.交貨方式
交貨方法：工廠提貨。
四.付款方式
合同簽訂一週內預付40%，試模合格樣板付30%(走模前)，交模並確認後90天內付清30%(走模後)。
五.解決合同糾紛的方式
雙方一旦產生爭議，應通過友好協商解決。協商不能達成一致，提交東莞市經濟合同_____委員會申請_____。
六、其它約定事項：
本協議一式兩份，雙方各執一份，示盡事宜甲乙雙方協議解決，本協議在雙方簽字或蓋章後生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
實用的承攬合同範文集錦 篇10
發包方： 江西省億鑫裝飾工程有限公司 （以下簡稱甲方）
承包方： （以下簡稱乙方）
經雙方協商一致，甲方將 新城區人民醫院右側羽毛球館附二樓裝修 工程以包工包料的方式承包給乙方。根據《中華人民共和國合同法》等相關規定，雙方本着平等，互利的原則，特訂立此合同，雙方共同遵守，具體條款如下：
一、工程概況
1、合同名稱： 金鑫二手車公司二樓裝飾
2、合同內容：包工包料裝修（甲方按工程預算總造價的30%加3000元抽取後，承包給乙方施工）
3、工程標準：符合國家相關標準。
4、工程地點： 新城區人民醫院右側羽毛球館附二樓
5、承包方式：包工包料（主料由甲方選定乙方購買）。
二、質量技術要求
乙方按甲方要求及國家有關施工驗收規範和質量評定標準進行施工，完工後要達到國家規定標準，甲方據此驗收。（以效果圖爲準）
三、工程價款
合同總造價： （大寫）（￥： 元），本工程總價款已包含材料費、人工費、運輸費、垃圾清理費、電費、相關稅費等達到甲方驗收要求的費用，地磚、地板主材料費用也包含在內，但爲了保證質量，由甲方選定乙方購買。若施工工程合同外變更和增加項目內容產生的費用，由雙方協商達成一致執行。
四、工期要求
年 月 日至 年 月 日。乙方必須按此合同簽訂的工期完成施工。每延誤一天，扣乙方合同總價款的2%爲違約金，並依此累計。由於不可抗力造成不能施工，工期可適當順延（以甲方簽字爲準）。
五、付款方式
裝修主材到場後，甲方支付乙方總工程款的 40% ，裝修工程完工經甲方竣工驗收合格後，付至裝修工程總價款的95%，餘5%爲質保金，一年後無質量問題付清。
六、雙方的權利和義務
（一）甲方權利和義務：
由於甲方原因造成停工而終止合同時，甲方應按乙方所完成的工作量支付實際工程費。
（二）乙方權利和義務：
1、乙方按甲方施工要求施工。（並幫助甲方解決與本工程相關問題，達到甲方施工驗收要求）。
2、若本工程達不到業主要求的合格標準，乙方除負責返工外，由此造成的一切經濟損失由乙方承擔。
3、負責施工現場安全，嚴防火災，文明施工，並防止因施工造成的.管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發生而影響他人。如有發生，必須儘快負責修復或賠償。如乙方未能及時修復或賠償的，甲方有權從未支付工程款中直接扣除。未支付工程款不足以支付修復或賠償費用時，乙方應於3日內向甲方補足。
4、工程完工後出現的質量問題，乙方自行維修，所造成的一切費用由乙負責支付。
5、如乙方施工進度不能保證按時交工，甲方有權安排其他單位進場施工，由此發生的一切費用從乙方合同總價款中扣除。
6、乙方在執行本合同期間，乙方自己發生及乙方給甲方、第三方造成的一切傷、亡、事故，其責任及全部費用均由乙方自行承擔。
7、乙方應及時向工人支付工資，如甲方發現乙方未及時支付工人工資時，甲方有權扣除未支付款項並終止本合同的履行。
七、其它約定事項
1、如遇不可抗力因素致使本工程不能正常進行時，乙方應及時書面報告甲方，經甲方蓋章認可後工期可相應順延。
2、乙方在施工期間，應及時通知甲方對工程質量進行交接。甲方指派項目監工 徐龍、張濤兩人 到現場監工，乙方必須以尊重的態度與其兩人溝通，保證按期按質按量施工，以達到最好效果。
八、違約責任
雙方應當嚴格遵守上述約定事項。任何一方違約致使另一方不能履行約定事項時，按照《中華人民共和國合同法》有關規定承擔違約責任。違約方應向守約方支付合同價款20%的違約金，如違約金不足以彌補守約方實際損失時，違約方應於3日內補足守約方的實際損失。
九、解決合同糾紛的方式
雙方協商解決，協商不成，向甲方所在地人民法院起訴解決。
十、本合同一式貳份，甲方執壹份，乙方執壹份，均具有同等法律效力，自雙方簽字蓋章之日起生效。
本合同附件：工程用料、施工預決算單。
甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：
委託代理人（簽字）： 委託代理人（簽字）：
地址： 地址：
聯繫電話： 聯繫電話：
年 月 日 年 月 日
實用的承攬合同範文集錦 篇11
簽訂時間：_______年_______月_______日合同編號：
乙方（供方）：
甲方（需方）：
第一條採購清單：中XX公司。
第二條供貨時間：供貨時間以甲方通知時間爲準。
第三條調價方法：合同簽訂單價爲當_____的鋼鐵網公佈的市場建築鋼材價格行情，作爲基準價格。貨到現場當日依據我的鋼鐵網公佈價格爲準，幅度超過±100元時進行調價，按基準價±100元結算，幅度不超過時按簽訂價結算。
第四條到貨地點、運輸方式、運雜費及其他費用約定：甲方施工現場。汽車運輸，確定運費爲/噸。第五條隨貨物必備品：乙方隨車帶此批貨物對應的有效材質單。
第六條計算方法：鋼筋依據理論值換算計重；盤圓依據過磅檢斤計重。
第七條包裝及驗收標準：按國家標準綁紮。驗收貨物做到無彎曲，無鏽蝕。試驗結果以甲方試驗室複檢報告爲準，不合格品乙方無條件退場。
第八條結算方式：第九條本合同解除的條件：貨物在數量和質量上無問題，貨款全額支付無拖欠時，本合同自動解除。
第十條違約責任和雙方義務：
乙方未按甲方要求的供貨期限或質量標準或其它要求履行交貨義務，承擔由此造成甲方的一切損失。甲乙雙方每月進行對賬並籤認，乙方按對賬結果開據合法有效發票。
第十一條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方協商解決，協商不成由瀋陽鐵路運輸法院裁決。
第十二條本合同一式肆份，甲方叄份乙方壹份，本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
第十三條其他約定事項：
本合同簽訂數量爲工程量約算數量，供貨與結算按現場實際需用量爲準，如超出合同簽訂數量的10%時雙方需另附補充協議。
實用的承攬合同範文集錦 篇12
甲方：____汽車有限公司住所地：法定代表人：電話：
乙方：住所地：法定代表人：電話：
鑑於：甲方現有汽車銷售、汽車精品裝潢及汽車維修服務等三大類業務；乙方擁有品牌售後服務的豐富客戶資源積累以及維修服務經驗。
甲乙雙方經協商一致，就共同合作開辦維修售後業務達成如下協議：
一、合作項目標的：維修售後服務。
二、合作時間及地址：_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。
地址：（詳見附圖），其中車間（平方米），鈑金、噴漆（平方米），接待室（平方米）。
三、合作方式及雙方投入：甲方以原有設備、場地改造實物折價人民幣萬元及現金人民幣萬共萬元作爲投資；乙方以設備折價萬及現金萬共出資萬元作爲投資。
雙方約定：
①雙方實物投入和現金投入均由雙方書面確認後作爲合作項目的共有財產。
②設備添置及場地再改造均由雙方共同確認後購置，作爲雙方共有的固定資產以及今後設備折舊、攤銷的依據。
四、合作的經營管理模式：雙方約定共同管理和經營
汽車的汽車維修售後服務項目。原則上甲方委派財務部經理和維修服務部副經理，乙方委派財務部副經理和維修服務部經理。雙方在本協議生效個月內擬訂經營管理制度和財務管理制度，共同確認後作爲本協議的補充協議，並享有同等法律效力。
五、合作盈虧及分配方式：公司合作項目的資金往來設置雙方共同確認的資金賬戶（含轉帳賬戶及現金賬戶），合作項目經營收入扣除成本（場租分攤項目、工資、稅金及日常經營管理費用）後盈虧按甲方%、乙方%共同享有和承擔。
六、合作項目經營場地費用分攤：鑑於甲方目前每年場地費爲萬元，合作項目專用賬戶須分攤甲方場地費每年萬元整，由甲方提供正規房屋租賃發票於每_______年_______月_______日前入帳。從年度開始，合作項目按每年萬元分攤場地費，於每_______年_______月_______日前入帳。
七、設備折舊及攤銷：從合作之日起，從合作項目中提取設備折舊。具體折舊率以雙方確認爲準。
八、雙方責任：
（一）、甲方：
①繼續開發和擴大現有維修業務，並在合作期內承擔維修行業管理及_____、定損、交警支隊的公共關係處理。
②將所銷售汽車客戶引入雙方共同擁有的維修業務中。
（二）、乙方：
①將原有的、客戶納入雙方合作項目中。
②爲、_____維修做好技術保障及技術特訓工作。
③開發客戶並介紹給甲方。
九、特別約定：
①原____汽車場地係爲爭取”4s”品牌而設置，故一旦甲方爭取到新的品牌，乙方有優先參與權。
②在本合同有效期內任何一方不得在市區（除外）內與第三方就本項目進行合作。
③自合作協議生效後，因維修投訴造成甲方的經濟損失由雙方共同承擔。
④雙方協商一致，可以解除本協議，互不承擔違約責任。
⑤根據經營需要，甲方可以向乙方提出在市區內就合作項目增開新店，乙方無正當理由不得拒絕。
十、違約責任：
②任何一方就本合作項目事宜未經合作對方同意而與第三方合作的，因此所獲之收益均歸本合同合作各方所有。
③任何一方無正當理由不得提前解約。否則另一方有權要求賠償損失，如損失難以計算的，損失賠償數額爲萬元/年乘以本合同未到期年度（不滿一年的按一年計）。
十一、爭議解決方式：雙方協商解決，協商不成則由甲方所在地有管轄權人民法院管轄。
十二、未盡事宜：雙方另行商定補充協議，補充協議與本協議具有同等法律效力。
十三、文本：本協議一式肆份，雙方各執貳份，於雙方簽字後生效。
甲方：乙方：
法定代表人：代理人：
時間：
實用的承攬合同範文集錦 篇13
甲方：乙方：
經甲乙雙方協商一致，簽訂本合同，共同信守。
一、甲方提供原料情況：
品(材料)名：
規格型號：
單位：
數量：
單價：
金額：
交貨日期：
超欠幅度%：
供應辦法：
二、乙方加工產品的義務
1.質量標準：
2.質量檢驗及驗收辦法：
3.包裝要求及費用負擔：
4.交貨(運輸)辦法及地點：
5.貨款共計人民幣(大寫)：
6.結算辦法及期限：
7.其他：
三、違約責任：
第一點：甲方的違約責任
(1)變更產品品種、質量或包裝的規格給乙方造成損失時，應負責賠償乙方損失。
(2)中途退貨的，償付乙方以退貨部分貨款總值%的違約金。
(3)自提產品未按規定日期提貨的，每延期一天，應償付乙方以延期提貨部分貨款總值千分之的違約金。
(4)未按合同規定時間和要求提供原材料、技術資料、包裝物的，除交貨日期予以順延外，每日應償付乙方順延交貨產品總值千分之一的違約金。
(5)未按合同規定日期付款的，每延期一天，應償付乙方以延期付款總值千分之一的違約金。
(6)實行送貨或代運的產品無故拒絕接貨的，應承擔因而造成的損失並付給運輸部門違約金。
(7)錯填到貨地點或接貨人的，應承擔因此造成的損失。
(8)其他。
第二點：乙方承擔的.違約責任
(1)產品、花色、品種、規格、質量、包裝不符合合同規定，甲方同意收貨的，按質論價;甲方不同意收貨的，乙方應包修、包退、包換，並承擔因此造成的損失。
(2)未按合同規定的數量交貨，少交而甲方仍然需要的，應照數補交;不需要的，可以退貨，並承擔損失;不能交貨的，應償付甲方以不能交貨的貨款總值%的違約金。
(3)包裝不符合合同規定的，必須返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用;甲方不要求返修或重新包裝，而要求賠償損失的應予賠償。
(4)未按合同規定時間交貨的，每延期一天，應償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之一的違約金。
(5)不符合合同規定產品，在甲方代保管期內應償付甲方實際支付的保管、保養費。
(6)產品錯發到貨地點或接貨人的，除按合同規定負責運到指定的到貨地點或接貨人外，並承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。
(7)未按甲方對技術資料及圖紙的保密要求履行保密義務而給甲方造成損失的，應負責賠償。
(8)其他：
本合同一式份。有效期自請填寫有效起始時間到請填寫有效終止時間止。
甲方：請填寫定作方乙方：請填寫承攬方
法定代表人：法定代表人：
電話：填寫定作方辦公電話電話：填寫承攬方辦公電話
地址：填寫定作方住所地址：填寫承攬方住所
開戶銀行：填寫定作方開戶銀行開戶銀行：填寫承攬方開戶銀行
賬號：填寫定作方賬號賬號：填寫承攬方賬號
______年______月______日______年______月______日
實用的承攬合同範文集錦 篇14
委託方：
承擔方：
簽訂地點：
簽訂時間：年月日
依照《合同法》、《廣告法》、《加工承攬合同條例》等有關法律規定，經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守。
第一條廣告承攬要求
1、項目(媒介)：
2、廣告內容及有關證件的名稱、編號：承攬方應按《廣告法》規定，認真審查上述證件。委託方提供虛假的證件，應承擔相應責任。如委託方提供的廣告內容不合法，承攬方有權拒絕。
3、發佈地點或形式：
4、顏色：
5、規格或材料：
6、刊播次數、起訖時間、日期：
7、其他要求：
第二條費用及支付辦法
1、費用：
類別
單價
數量
金額
備註
設計、製作費
發佈費
代理費
合計金額(大寫)
2、結算方式和期限：
3、承攬方必須開具廣告業務統一發票，否則，委託方有權拒付廣告費。
第三條驗收方式及時間
第四條違約責任
1、委託方中途廢止合同，按未履行部分廣告費的%，向承攬方償付違約金;超過合同規定期限付款，每逾期一天，按所欠款項的’償付違約金。
2、承攬方不能完成合同規定的工作，按未改造部分廣告費的%，向委託方償付違約金;不能按期履行合同，每逾期一天，按逾期未完成部分廣告費的支付違約金。
3、其它違約責任按《加工承攬合同條例》執行。
第五條合同爭議解決方式：
本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，協商不成的，按下列第種方式處理：
1、提交仲裁委員會仲裁
2、依法向人民法院起訴。
第六條雙方商定的其他事項：
第七條附則
1、本合同附件，名稱。
2、本合同正本一式二份，合同雙方各執一份，副本份。
3、本合同有效期：自年月日生效至年月日終止。
委託方：承攬方：
單位名稱(蓋章)：單位名稱(蓋章)：
______年______月______日______年______月______日
實用的承攬合同範文集錦 篇15
編號:_____________
定作方(以下簡稱“甲方”)：____________住所地址：______________________________聯繫方式：______________________________手機號：______________________
承攬方(以下簡稱“乙方”)：____________單位地址：______________________________法定代表人：____________________________監理人及電話：______________________
依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定，結合居室裝飾裝修工程施工的特點，雙方在平等、自願、協商一致的基礎上，就甲方的友誼超市店裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下條款：
第一條工程概況
1.1工程地點及面積：_________________________________
1.2工程造價：￥_____________元，大寫(人民幣)：_______
1.3工程承包方式：雙方商定採取下列第_____種承包方式。
(1)乙方包工、包全部材料。(見附件五：乙方提供裝飾裝修材料明細表)
(2)乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料(見附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細表，附件五：乙方提供裝飾裝修材料明細表);
(3)乙方包工、甲方包全部材料(見附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細表)。
1.4工程期限________天;
開工日期_____年_____月_____日
竣工日期_____年_____月_____日
第二條工程監理
若本工程實行工程監理，甲方(或乙方)與監理公司另行簽訂《工程監理合同》，並將監理工程師的姓名、單位、聯繫方式及監理工程師的職責等通知乙方(或甲方)。
第三條施工圖紙
雙方商定施工圖紙採取下列第_____種方式提供：
3.1甲方自行設計並提供施工圖紙，交圖時間爲_____月_____日，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊各執一份.(見附件六：家庭裝飾裝修工程設計圖紙);
3.2甲方委託乙方設計施工圖紙，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊各執一份(見附件六：家庭裝飾裝修工程設計圖紙)，設計費由甲方支付(此費用不在工程價款內);3.3施工圖紙雙方簽字後生效。
第四條甲方義務
4.1開工前____天，爲乙方入場施工創造條件。全部騰空或部份騰空房屋，清除影響施工的障礙物;對只能部份騰空的房屋中所滯留的傢俱、陳設應採取保護措施，以不影響施工爲原則。乙方施工人員對甲方施工現場的牲口應認真清點及保護，並且雙方簽訂“物品清單”;
4.2開工前將原有的電話設備拆除;提供施工期間的水源、電源，並說明使用注意事項;
4.3負責協調施工隊與鄰里之間的關係;
4.4禁止拆動室內承重結構，如需拆、改建築的承重、非承重結構或遷改廚、衛位置及設備管線，應負責到有關部門辦理相應的審批手續;根據有關部門規定，甲方無權要求乙方移動或改造暖氣、燃氣管線;
4.5參與對工程質量、施工進度的監督及對材料進場、工程竣工的驗收;
4.6工程所在的物業管理部門所收施工押金及各項物業管理費用，由甲方交納(出入證除外)，乙方協助提供物管所需相關材料。
第五條乙方義務
5.1施工中嚴格執行國家《住宅裝飾裝修工程施工規範》，保證工程質量，按期完成工程;5.2在甲方未正式提供有關部門的審批文件前，嚴禁改動建築主體、承重結構、暖氣及燃氣管線等，否則應承攬相應責任;
5.3嚴格執行本市有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境;
5.4保護好原居室室內的傢俱和陳設，保證居室內上、下管道的暢通;
5.5保證施工現場的整潔，工程完工後負責清掃施工現場;
5.6因乙方在施工中違反物業管理規定而引起的罰款及賠償責任由乙方負責承擔;
5.7乙方設計師負責對甲方提供諮詢、設計、報價等相關服務。合同簽訂後，乙方執行工程施工的代表人爲乙方派出的`項目經理。甲方關於工程的相關事宜均應與乙方項目經理聯繫，以確保工程中的統一指揮和管理。
第六條工程變更
6.1爲確保甲方工程質量、工期及保修服務，合同簽訂後如有工程項目或施工方式的變更，須由雙方協商後簽署書面協議《裝飾裝修工程變更單》(見附件七：家庭裝飾裝修工程變更單)，同時調整相關工程費用及工期，口頭承諾或口頭協議均視爲無效;凡甲方直接與乙方現場工作人員商定更改施工內容所引起的一切後果，均由甲方承擔;6.2合同簽訂後，甲方工程減項超過總工程款5%以上時，須向乙方支付減項總額8%的變更費。若甲方減項所用的材料乙方已定購或運到現場，甲方需另外支付材料來回託運、損耗及退貨費用;若甲方要求減少的施工項目已施工，甲方需支付乙方該項目的施工費、材料費、管理費及拆除費;
6.3甲方第二次支付工程款後增加的施工，乙方需在收到甲方該增加項目100%的工程款後方予以施工。
第七條材料的提供
7.1由甲方提供的材料、設備，其規格、質量應符合設計要求(見附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細表)。甲方應按時將材料、設備運到施工現場並通知乙方，雙方共同驗收並辦理交接手續;若甲方未按時提供材料或材料的規格、質量不符合設計要求，由此而延誤工期或影響工程質量，責任由甲方承擔;
7.2由乙方提供的材料、設備的(見附件五：乙方提供裝飾裝修材料明細表)，乙方應在料、設備運到施工現場的時間提前通知甲方，雙方共同驗收;若乙方所供材料的品牌、規格、質量與報價單不符，甲方有權拒絕使用，由此而延誤工期或影響工程質量，責任由乙方承提;
7.3甲方確定材料品牌、規格、型號或價位標準，由乙方負責爲甲方代購的(見附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細表。應備註乙方代購)，在材料運至施工現場並經甲方驗查。
甲方：乙方：
______年______月______日______年______月______日
實用的承攬合同範文集錦 篇16
發包人： （以下簡稱甲方）
承包人： （以下簡稱乙方）
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就本裝修工程施工事項協商一致，訂立本合同。
第一條：工程概況
1. 工程名稱：營銷中心辦公室裝飾
2. 工程地點：季華四路意美家衛浴世界9棟4-6號
3. 工程範圍：室內裝修（見預算清單）
4. 工程承包方式：本工程採用半包工包料方式承包（參見附件清單，部分地、牆磚未在預算內）
5. 工程造價：
（1） 工程預算總造價爲￥160100,00元，大寫人民幣：壹拾陸萬零壹佰元整。
（2） 本工程總造價依據工程設計施工圖紙及設計變更、現場簽證。
第二條：工程期限
1、 經甲、乙雙方商定：本工程合同工期爲30天（日曆），具體開竣工時間以甲、乙雙方簽訂的裝修合同爲準。
2、 本工程在施工過程中，如遇甲方原因或不可抗力的情況，可順延工期。
第三條：工程施工準備與雙方責任
1.甲方責任：
（1） 開工前甲方協商各方面的關係，辦妥進場手續，甲方承擔進場手續費用。
（2） 組織好設計交底及圖紙覈對會審工作。
（3） 委託白建華爲甲方代表，實行工程質量、進度監理，代表甲方處理工程日常事宜。
（4） 做好甲方提供材料及設備的供應，落實建設資金，按期撥付工程預付款，辦理現場簽證，竣工驗收。
2.乙方責任：
（1） 開工前組織有關人員熟悉施工圖紙和設計資料，編制施工圖預算和施工組織計劃，制定施工總計劃進度。
（2） 做好施工準備工作，組織好人員及材料設備的進場、採購、供應和管理。
（3） 嚴格按施工圖與說明書施工，確保工程質量，按合同規定的時間如期完工和交付，並承擔雙方約定的維修保養協議相關規定。人爲損壞的修理由責任方負責，並承擔費用。
第四條：工程價款及支付
1. 本工程合同預算以施工圖及施工方案的工作量爲依據編制。
2. 由物業收取的管理配合、裝修押金等相關費用，由甲方支付。
3. 支付採取按工程進度分段付款方式。
（1）水電等隱蔽工程完工時付合同價20%，計￥32020元（叄萬貳仟零貳拾元整）；
（2）木工及隔斷工程完工時付合同價40%，計￥64040元（陸萬肆仟零肆拾元整）；
（3）工程完工並通過甲方驗收合格後，付合同價35%，計￥56035（伍萬陸仟零叄拾伍元整）；
（4）留5%質保金在驗收合格半年後，無質量問題一次性付清。
工程變更項目款項於雙方確認，付完此款項方可施工增加工程。
第五條：施工質量與設計變更
1.堅持按圖施工，發現設計有錯誤或嚴重不合理，乙方應通知甲方後，甲方應在三天內發出變更設計文件。
2.遇到重要及複雜的隱蔽工程內容，乙方應通知甲方共同驗收。
第六條：工程竣工驗收及結算
1.乙方在工程竣工前書面或口頭通知甲方驗收。
2.甲方應在接到驗收通知組織驗收並在驗收後出具工程驗收證明。
3.工程未經驗收，甲方提前使用，應視爲甲方已確認工程合格，若使用後發現質量問題，由甲方承擔責任。
4.乙方於工程竣工後，提供一年的免費維修服務，但不包含人爲原因造成的’損壞部分。
第七條：工程安全生產、文明施工
1.乙方必須認真貫徹安全生產、文明施工的規章制度，做好安全生產、文明施工，嚴格遵守安全操作規程。因乙方人員野蠻施工而引起的事故。責任和費用均由乙方負擔。與甲方無關。
第八條：工程處罰及仲裁
1.按本工程合同工期拖延一天，按工程總造價的千分之五進行處罰，工期處罰待本工程竣工後一次結清。若因一方違約，由違約方承擔合同價的30%的違約金。
2.甲方拖延結算及付款，按國家現行有關規定執行。
第九條：附則
1.本合同未盡事宜，雙方及時協商增補條款，補充條款與本合同具有同等法律效力。
2.本合同一式貳份，雙方各執壹份。
3.本合同經雙方簽字蓋章後生效，工程竣工驗收交付後保修期滿，工程價款結清自動終止。
4.本合同有效附件。
（一）乙方提供平面圖紙；
（二）工程預算書；
甲方（蓋章）：
代理人：
年月日 ： 代理人： 年月日 乙方（蓋章）
實用的承攬合同範文集錦 篇17
甲方：
乙方：
根據《中華人民共和國合同法》和《建築法》及有關規定，結合本工程具體情況，經雙方協商一致，簽定本協議，共同遵守。
建設單位：
工程名稱：
一、乙方作爲公司項目部承攬施工該工程，實行自主經營、獨立覈算、自負盈虧、依法納稅，經營收入歸乙方所有。甲方收取乙方管理費人民幣元。項目部的實際人員配置、運營和工程的施工由乙方具體實施，甲方予以監管。
二、乙方必須嚴格執行國家法律法規，嚴格執行國家有關建築、安裝工程質量標準和安全施工的有關部門規定，安全生產、文明施工，認真執行國家安全、質量生產操作規程。涉及工程中使用的特種設備或起重設備必須掛靠甲方名頭進行檢測以及備案的，甲方只負責蓋章以幫助履行相關手續，不負擔具體問題和責任。若因違反上述規定或本項目的其他事宜而引起的一切責任和損失，全部由乙方承擔;同時甲方有權單方面解除合同並撤銷項目部。
三、甲方有權對正在施工的’工程項目和施工地盤進行正常的管理和指導，乙方必須無條件接受甲方的管理。對發現有違反質量、安全操作規程施工或發現存有質量、安全隱患的情況，甲方有權責令停工整頓。
四、乙方不得將該工程轉包。在施工中，凡與其他單位和個人簽定的一切合同、協議、承諾以以及在經營中發生的一切債權、債務等經濟責任和法律糾紛，完全由乙方負責，甲方不承擔任何連帶責任。
五、乙方必須妥善處理好本工程的農民工的工資問題，所有涉及本工程項目的勞動工資問題均由乙方自行負責，甲方不承擔任何連帶責任。
六、乙方應配備和組建好項目經理部，建立、健全質量保證體系、質量管理體系、安全生產管理體系項目經理及成員要有上級有關部門部門頒發的上崗資格證。並自覺遵守上級有關部門規定，按時做好技術檔案及安全內業等資料，隨時接受上級部門的檢查，並將有關證件材料及時上交公司。
七、現場保險費、質保金、相應的規費等一切費用均由乙方繳納辦理，並負責爲本項目施工現場的全體人員辦理人身意外傷害保險，並對施工中發生的一切事故承擔全部責任及費用。
八、乙方必須遵守公司財務制度及有關部門規定，正確計算施工成本，賬簿設置齊全，以備稅務機關檢查，並及時上報統計財務報表。建設單位撥付工程款必須先進甲方賬戶，甲方不得擅自挪用乙方工程款，甲方扣除管理費及稅費，其餘撥付給乙方。
九、由於建設單位工程款不能按期撥付導致工期延誤，乙方不承擔相應責任;由於乙方人員、材料、設備、施工方法等原因導致工期延誤，後果、責任由乙方自行承擔。同時，若工程質量、工期沒有達到合同約定的標準，乙方承擔一切責任。
十、乙方對安全生產負有直接責任，發生安全事故由乙方承擔責任並接受上級部門的處罰和法律責任。
十一、乙方自行負責收集整理各項施工文件，該工程的技術檔案在簽署單位工程竣工驗收報告後30天內交公司一份存檔備查。
十二、依據施工合同，掛靠有效期在合同範圍內，有效期滿，雙方債權債務結清以及乙方結清以掛靠單位名義在外的債務後，本合同自動解除。
十三、本協議雙方籤蓋章後生效。未盡事宜，雙方協商解決。
甲方：
乙方：
簽定日期：______年______月______日______年______月______日
實用的承攬合同範文集錦 篇18
編號:_____________定作方(以下簡稱“甲方”)：____________住所地址：______________________________聯繫方式：______________________________手機號：______________________
承攬方(以下簡稱“乙方”)：____________單位地址：______________________________法定代表人：____________________________監理人及電話：______________________
依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定，結合居室裝飾裝修工程施工的特點，雙方在平等、自願、協商一致的基礎上，就甲方的友誼超市 店裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下條款：
第一條 工程概況
1.1 工程地點及面積：_________________________________
1.2 工程造價：￥_____________元，大寫(人民幣)：_______
1.3 工程承包方式：雙方商定採取下列第_____種承包方式。
(1)乙方包工、包全部材料。(見附件五：乙方提供裝飾裝修材料明細表)
(2)乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料(見附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細表，附件五：乙方提供裝飾裝修材料明細表);
(3) 乙方包工、甲方包全部材料(見附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細表)。
1.4工程期限________天;
開工日期_____年_____月_____日
竣工日期_____年_____月_____日
第二條 工程監理
若本工程實行工程監理，甲方(或乙方)與監理公司另行簽訂《工程監理合同》，並將監理工程師的姓名、單位、聯繫方式及監理工程師的職責等通知乙方(或甲方)。
第三條 施工圖紙
雙方商定施工圖紙採取下列第_____種方式提供：
3.1甲方自行設計並提供施工圖紙，交圖時間爲_____月_____日，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊各執一份.(見附件六：家庭裝飾裝修工程設計圖紙);
3.2甲方委託乙方設計施工圖紙，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊各執一份(見附件六：家庭裝飾裝修工程設計圖紙)，設計費由甲方支付(此費用不在工程價款內);
3.3施工圖紙雙方簽字後生效。
第四條 甲方義務
4.1開工前____天，爲乙方入場施工創造條件。全部騰空或部份騰空房屋，清除影響施工的障礙物;對只能部份騰空的房屋中所滯留的傢俱、陳設應採取保護措施，以不影響施工爲原則。乙方施工人員對甲方施工現場的牲口應認真清點及保護，並且雙方簽訂“物品清單”;
4.2 開工前將原有的電話設備拆除;提供施工期間的水源、電源，並說明使用注意事項;
4.3 負責協調施工隊與鄰里之間的關係;
4.4 禁止拆動室內承重結構，如需拆、改建築的承重、非承重結構或遷改廚、衛位置及設備管線，應負責到有關部門辦理相應的審批手續;根據有關部門規定，甲方無權要求乙方移動或改造暖氣、燃氣管線;
4.5參與對工程質量、施工進度的監督及對材料進場、工程竣工的驗收;
4. 6工程所在的物業管理部門所收施工押金及各項物業管理費用，由甲方交納(出入證除外)，乙方協助提供物管所需相關材料。
第五條 乙方義務
5.1 施工中嚴格執行國家《住宅裝飾裝修工程施工規範》，保證工程質量，按期完成工程;
5.2 在甲方未正式提供有關部門的審批文件前，嚴禁改動建築主體、承重結構、暖氣及燃氣管線等，否則應承攬相應責任;
5.3嚴格執行本市有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境;
5.4保護好原居室室內的傢俱和陳設，保證居室內上、下管道的暢通;
5.5保證施工現場的整潔，工程完工後負責清掃施工現場;
5.6因乙方在施工中違反物業管理規定而引起的罰款及賠償責任由乙方負責承擔;
5.7乙方設計師負責對甲方提供諮詢、設計、報價等相關服務。合同簽訂後，乙方執行工程施工的’代表人爲乙方派出的項目經理。甲方關於工程的相關事宜均應與乙方項目經理聯繫，以確保工程中的統一指揮和管理。
第六條 工程變更
6.1爲確保甲方工程質量、工期及保修服務，合同簽訂後如有工程項目或施工方式的變更，須由雙方協商後簽署書面協議《裝飾裝修工程變更單》(見附件七：家庭裝飾裝修工程變更單)，同時調整相關工程費用及工期，口頭承諾或口頭協議均視爲無效;凡甲方直接與乙方現場工作人員商定更改施工內容所引起的一切後果，均由甲方承擔;
6.2合同簽訂後，甲方工程減項超過總工程款5%以上時，須向乙方支付減項總額8%的變更費。若甲方減項所用的材料乙方已定購或運到現場，甲方需另外支付材料來回託運、損耗及退貨費用;若甲方要求減少的施工項目已施工，甲方需支付乙方該項目的施工費、材料費、管理費及拆除費;
6.3 甲方第二次支付工程款後增加的施工，乙方需在收到甲方該增加項目100%的工程款後方予以施工。
第七條 材料的提供
7.1 由甲方提供的材料、設備，其規格、質量應符合設計要求(見附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細表)。甲方應按時將材料、設備運到施工現場並通知乙方，雙方共同驗收並辦理交接手續;若甲方未按時提供材料或材料的規格、質量不符合設計要求，由此而延誤工期或影響工程質量，責任由甲方承擔;
7.2 由乙方提供的材料、設備的(見附件五：乙方提供裝飾裝修材料明細表)，乙方應在料、設備運到施工現場的時間提前通知甲方，雙方共同驗收;若乙方所供材料的品牌、規格、質量與報價單不符，甲方有權拒絕使用，由此而延誤工期或影響工程質量，責任由乙方承提;
7.3 甲方確定材料品牌、規格、型號或價位標準，由乙方負責爲甲方代購的(見附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細表。應備註乙方代購)，在材料運至施工現場並經甲方驗收認定後方可使用。乙方收取甲方的材料代購費爲材料採管費(材料款的____%)+材料運輸費(根據實際情況確定);若施工過程中因材料質量問題造成的退貨、換貨，以及因此延誤工期，均由甲方承擔任;
7.4 除合同註明外，五金(門鎖、拉手、水龍頭等)、石材、瓷磚、設備、潔具、燈具等，均由甲方購買並按時運到現場;若需要乙方代購，加收所購材料款____%的採購費及運輸費。
第八條工期延誤
8.1對以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認，工期相應順延：
(1)工程量變化和設計變更;
(2)不可抗力;
(3)甲方未按時參加階段驗收而造成的停工;
(4)甲方同意工期順延的其他情況。
8.2因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延;因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由甲方承擔，工期順延;
8.3甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延;
8.4因乙方供材或施工等原因不能按期完工的，工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的，返工費用由乙方承提，工期不順延。
第九條 質量標準
9.1 雙方約定本工程施工質量按下列第______項標準驗收：
(1)《GB50210—20xx建築裝飾裝修工程質理驗收規範》
(2)《安徽省家庭房屋裝飾裝修工程質量驗收規定》
(3)其它驗收標準：
9.2 施工過程中雙方對工程質量發生爭議時：
(1)甲乙雙方協商解決;
(2)如協商達成一致意見，由雙方同意的工程質量檢測機構鑑定，所需費用及因此造成的損失，由責任方承擔。雙方均有責任，由雙方根據其責任分別承擔。
第十條 工程驗收和保修
10.1 雙方約定在施工過程中分下列三個階段對工程質量進行驗收：
(1)水、電管線，防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗收; (2)油漆、面層塗料施工前驗收; (3)竣工驗收。
乙方應提前二天通知甲方進行各階段驗收，各階段驗收合格後應填寫工程驗收單(見附件八：工程驗收單)。若甲方接到通知後，未按時參加驗收，乙方有權停工等待，由此給乙方造成的工期延誤及其它損失均由甲方承擔;
10.2 工程竣工驗收合格並結清工程餘款後，乙方向甲方辦理移交手續(見附件九：工程結算單)，並填寫工程保修單(保修期爲貳年)(見附件十：工程保修單)
第十一條 工程款支付方式
11.1 雙方約定按以下第_____種方式支付工程款： (1)合同生效後，甲方按下表中的約定直接向乙方財務支付工程款：
(2)______________________________________ 支付次數 支付時間 付款比例 支付金額 第一次 合同簽訂之日
第二次 隱蔽工程驗收後3日內 第三次 竣工驗收合格後4日內
(3)其他支付方式：___________________________________
11.2工程驗收合格後2日內，乙方應在向甲方提出工程結算，並將有關資料送交甲方。甲方接到資料後2日內如未有異議，雙方應在工程結算單(見附件九：工程結算單)上簽字，甲方並同時向乙方結清工程尾款。
11.3甲方應將工程款直接交乙方財務部。工程款全部結清後，乙方應穨甲方開具正式統一發票。若因甲方將工程款直接交給乙方施工人員而造成損失，責任由甲方自負。
第十二條 違約責任
12.1合同簽訂後，合同任何一方提出解除合同或無論因何原因違約造成合同無法履行的，應及時通知另一方，經雙方協商同意後，可辦理終止或延期履行合同手續，違約方應向守約方支付工程造價______%的違約金;若因此造成損失的，違約方應予以賠償;
12.2工程未驗收合格或未結清尾款而未移交，甲方使用或擅自動用工程成品的，工程視爲合格，由此而造成損失的由甲方負責，並視爲甲方自動放棄保修及維修權利且乙方仍有追收尾款的權利;
12.3甲方未按期支付第二(三)次工程款的，乙方有權停工，每延誤一日向乙方支付工程總造價2‰的違約金; 12.4由於乙方原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，乙方負責修理，所需修理費用由乙方承擔，工期不予順延。
12.5由於甲方或乙方原因致使工期延誤，每延誤一日由責任方向對方支付工程總造價的2‰作爲違約金。 第十三條 合同爭議的解決方式
雙方發生爭議協商解決不成時，按下列第______種方式解決：
(1)向_____________________________仲裁委員會申請仲裁;
(2)向____________________________________人員法院起訴。
第十三條 合同爭議的解決方式
雙方發生爭議協商解決不成時，按下列第______種方式解決：
(1)向_____________________________仲裁委員會申請仲裁;
(2)向____________________________________人員法院起訴。
第十四條 幾項具體規定
14.1工程地在市區以外的裝飾工程，乙方加收工程總造價的3%-10%的遠程施工費;
14.2因工程施工而產生的垃圾，由乙方負責清運到政府規定的垃圾堆放點，甲方應支付垃圾清運費用(人民幣)_____________元，(此費用不在工程款內);
14.3施工期間，甲方將外屋門鑰匙________把，交給乙方施工負責人____________負責保管工程竣工移交後，甲方負責提供新鎖__________把，由乙方當場負責安裝好交付甲方使用;
14.4施工期間，乙方每天的工作時間爲：
上午_________點_________分至_________點_________分;
下午_________點_________分至_________點_________分。
第十五條 附則
15.1本合同簽訂後工程不得轉包;
15.2甲、乙雙方直接簽訂合同的，本合同一式兩份，雙方簽字(蓋章)後生效，甲、乙雙方各持一份;
15.3凡在本市各家庭裝飾裝修市場內簽訂合同的，本合同一式三份，甲、乙雙方及市場有關部門簽字(蓋章)後生效，三方各持一份;
15.4合同履行完後自動終止;
15.5本合同實行當事人自願鑑證，以保護合同當事人的合法權益。
15.6合同附件爲本合同的組成部份，與本合同具有同等法律效力。 合同附件：
附件一：家庭裝飾裝修工程施工項目確認表 附件二：家庭裝飾裝修工程內容和做法一覽表 附件三：家庭裝飾裝修工程報價表 附件四：甲方提供裝修裝修材料明細表 附件五：乙方提供裝飾裝修材料明細表 附件六：家庭裝飾裝修工程設計圖紙 附件七：裝飾裝修工程變更單 附件八：工程驗收單 附件九：工程結算單 附件十：工程保修單
第十六條其它約定條款
_________________________________________________ 甲方(簽字)：_____________ 乙方(蓋章)：_____________
委託代理人(簽字)：_______ 法定代表人(簽字)：_______
________年_______月______日 ________年_______月______日
家庭裝飾裝修市場合同認證意見(商場合同認證章)：____________
委託代理人(簽字)：_______ 聯繫電話：_________________
________年_______月______日
實用的承攬合同範文集錦 篇19
甲方：汽車有限公司 住所地： 法定代表人： 電話：
乙方： 住所地： 法定代表人： 電話：
鑑於： 甲方現有汽車銷售、汽車精品裝潢及汽車維修服務等三大類業務；乙方擁有 品牌售後服務的豐富客戶資源積累以及維修服務經驗。
甲乙雙方經協商一致，就共同合作開辦 維修售後業務達成如下協議：
一、合作項目標的： 維修售後服務。
二、合作時間及地址： 年 月 日至 年 月 日。
地址： （詳見附圖），其中車間 （平方米），鈑金、噴漆 （平方米），接待室 （平方米）。
三、合作方式及雙方投入：甲方以原有設備、場地改造實物折價人民幣 萬元及現金人民幣 萬共 萬元作爲投資；乙方以設備折價 萬及現金 萬共出資 萬元作爲投資。
雙方約定：
① 雙方實物投入和現金投入均由雙方書面確認後作爲合作項目的共有財產。
② 設備添置及場地再改造均由雙方共同確認後購置，作爲雙方共有的固定資產以及今後設備折舊、攤銷的依據。
四、合作的經營管理模式：雙方約定共同管理和經營
汽車的汽車維修售後服務項目。原則上甲方委派財務部經理和維修服務部副經理，乙方委派財務部副經理和維修服務部經理。雙方在本協議生效 個月內擬訂經營管理制度和財務管理制度，共同確認後作爲本協議的補充協議，並享有同等法律效力。 五、合作盈虧及分配方式：公司合作項目的資金往來設置雙方共同確認的資金帳戶（含轉帳帳戶及現金帳戶），合作項目經營收入扣除成本（場租分攤項目、工資、稅金及日常經營管理費用）後盈虧按甲方 %、乙方 %共同享有和承擔。
六、合作項目經營場地費用分攤：鑑於甲方目前每年場地費爲 萬元，合作項目專用帳戶須分攤甲方場地費每年 萬元整，由甲方提供正規房屋租賃發票於每年 月 日前入帳。從 年度開始，合作項目按每年 萬元分攤場地費，於每年 月 日前入帳。
七、設備折舊及攤銷：從合作之日起，從合作項目中提取設備折舊。具體折舊率以雙方確認爲準。
八、雙方責任：
（一）、甲方：
① 繼續開發和擴大現有維修業務，並在合作期內承擔維修行業管理及保險、定損、交警支隊的公共關係處理。
② 將所銷售汽車客戶引入雙方共同擁有的維修業務中。
（二）、乙方：
① 將原有的奔馳、寶馬客戶納入雙方合作項目中。
② 爲奔馳、寶馬車輛維修做好技術保障及技術特訓工作。
③ 開發客戶並介紹給甲方。
九、特別約定：
① 原汽車場地係爲爭取”4s”品牌而設置，故一旦甲方爭取到新的.品牌，乙方有優先參與權。
② 在本合同有效期內任何一方不得在 市區（除 外）內與第三方就本項目進行合作。
③ 自合作協議生效後，因維修投訴造成甲方的經濟損失由雙方共同承擔。
④ 雙方協商一致，可以解除本協議，互不承擔違約責任。
⑤ 根據經營需要，甲方可以向乙方提出在 市區內就合作項目增開新店，乙方無正當理由不得拒絕。
十、違約責任： ① 任何一方有違反上述義務或有其它損害合作對方利益的行爲的。守約方有權要求對方賠償損失並有權解除本協議。如損失難以計算的，損失賠償數額爲 萬元/年乘以本合同未到期年度（不滿一年的按一年計）。
② 任何一方就本合作項目事宜未經合作對方同意而與第三方合作的，因此所獲之收益均歸本合同合作各方所有。
③ 任何一方無正當理由不得提前解約。否則另一方有權要求賠償損失，如損失難以計算的，損失賠償數額爲 萬元/年乘以本合同未到期年度（不滿一年的按一年計）。
十一、爭議解決方式：雙方協商解決，協商不成則由甲方所在地有管轄權人民法院管轄。
十二、未盡事宜：雙方另行商定補充協議，補充協議與本協議具有同等法律效力。
十三、文本：本協議一式肆份，雙方各執貳份，於雙方簽字後生效。
甲方： 乙方：
法定代表人： 代理人：
時間：
實用的承攬合同範文集錦 篇20
(甲方)
(乙方)
依照《中華人民共和國合同法》有關規定，結合本工程具體實際情況，經雙方協商一致，簽訂本合同，共同遵守。乙方受甲方委託,承擔甲方新上建德市檔案館遷建250KVA變配電受電工程,具體事宜雙方明確如下：
一、甲方委託給乙方的工程項目和內容：
250KVA變受電工程的設計、設備購置、安裝調試
二、有關技術及服務要求：
1、乙方應根據甲方的要求做好開工和竣工等有關技術工作，協助並配合線路驗收、接入系統及併網工作。及時提供竣工資料。
2、乙方採購所有電氣設備和原料，應從國家定點廠家採購，並符合國家有關質量、技術標準。
3、變配電及線路安裝工程應根據電力安裝標準進行，符合質量要求。
4、甲方負責做好青苗賠償等有關政策處理。
三、工程款項及費用的結算：
1、工程款結算按執行。
2、工程預算款總計：102496元；（高壓電纜、10KV線路部分按實際耗材在決算中計收）
3、本工程款分2次結清，其中：
(1)、合同簽訂3天內應付工程款的`70%(計70000元)
(2)、工程竣工驗收合格決算審覈後，送電前工程款全部付清。
4、工程款的結算以審計決算爲依據。
四、施工及竣工驗收：
1、根據工程施工要求，甲方應於施工前具備土建驗收條件(包括完成破路申請手續，設備進場道路暢通等)，並確保自建附屬工程質量爲乙方進場創造施工條件。
2、乙方應在20xx年月日工程竣工，遇特殊情況雙方另行協商，時間順延。
3、施工期間,甲方應派員到現場協助解決安裝施工期間所發生的特殊情況。
4、乙方在施工期間應注意安全,做到文明施工，如發生違章和野蠻施工所造成意外事故和損失，由乙方自負。
5、乙方在工程結束時，甲方應會同供電局有關部門進行竣工驗收。
五、合同未盡事宜，雙方協商解決。
六、合同雙方代表簽字蓋章後生效。
七、合同一式4份，甲方執2份，乙方執2份。
甲方：(蓋章)乙方：(蓋章)
代表：代表：
______年______月______日______年______月______日
實用的承攬合同範文集錦 篇21
發 包 方（簽章）：（以下稱甲方） 法定代表人：
地址：聯繫電話：
承 包 方（簽章）：（以下稱乙方） 法定代表人：
地址：聯繫電話：
乙方承包甲方號別墅裝修工程，爲了明確雙方責任及義務，
保證施工順利進行，雙方在平等、自願、協商一致的基礎上按照《中華人民共和國合同法》和《建築裝飾工程承包合同條例》的規定，並結合本工程具體情況，雙方經友好協商，達成如下協議：
第一條：工程概況
工程地點： X市XX區路號別墅工程內容：室內/室外裝飾工程；
承包方式：乙方包工包料；
工程造價：總承包價人民幣（大寫）：
施工工期： 本工程暫定自20xx年 月 日開工，於 20xx年 月 日竣工，總工期爲日曆 天；另質保期限爲12個月，從雙方簽字驗收合格之日起算。
第二條：施工圖紙
2.1 乙方進行設計，並向甲方提供施工圖紙、施工說明和工程報價單。
2.2 甲方對乙方設計的施工圖紙、施工說明及工程報價單分別進行書面簽字確認。
2.3 施工圖紙、施工說明及工程報價單經甲方書面確定後作爲本合同的附件和組成部分。
第三條：工程變更和終止
3.1 工程項目及施工方式如需變更，雙方應協商一致簽定《工程項目變更單》，同時調整相關工程費用及工期。
3.2 工程量變化和設計變更
(1)所有的設計變更和工程量的增減，甲乙雙方必須進行書面簽訂《工程項目變更單》，否則該變更單無效。
(2)甲方變更設計或非乙方原因使工程變更，由此增加的工程費用則由甲方支付。
(3) 乙方私自進行工程變更，由此增加的工程費用由乙方自付；如造成甲方損失的，還須另行賠償。
(4)《工程項目變更單》簽定後作爲本合同的附件和組成部分。
3.3 合同終止
（1）因不可抗力及政府行政行爲導致本合同無法進行、或合同目的無法實現的情況出現，雙方都可以書面提出解除本合同，並進行結算後雙方簽署結算單，本合同終止；
（2）甲、乙方協商一致，可以變更或解除本合同；
（3）因一方的違約行爲，相對方根據約定終止本合同的；
（4）本合同履行期限屆滿自行終止；
（5）本合同依法解除。
第四條：工期延誤
4.1 以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認，工期相應順延：
（1）工程量變化和設計變更；
（2）不可抗力因素；
（3）甲方同意工期順延的其他情況。
4.2 因甲方未按約定完成其應負責的’工作而影響工期的，工期順延。
4.3 甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延。
4.4 因乙方原因不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期順延，乙方應賠償由此造成的甲方損失，另須承擔違約責任。
第五條：雙方權利與義務
5.1 甲方負責解決施工用電、水、道路暢通及消防等法定相關手續。
5.2甲方依照合同約定的方式支付工程裝修款。
5.3 甲方有權對乙方的施工提出整改意見。
5.4 乙方應於本合同簽訂後3日內安排人員進場施工。
5.5 乙方應依照雙方確認的工程報價單所列品牌、材料購買裝修材料，如確需變更、增加品牌、材料等與報價單不符的，須經甲方書面同意，否則甲方有權拒絕支付該材料費用；
5.6 乙方應規範、安全施工，保質保量。如施工過程中導致的安全事故與甲方無關，甲方的協助、配合工作不免除或減輕任何乙方應承擔的責任，如第三人依法向甲方主張權利，甲方承擔後可向乙方追償；
5.7 乙方應積極主動與甲方配合，對甲方提出的合理意見，要在合理時限內完成整改。
5.8 乙方在完成房屋裝修，交付甲方前應負責安保工作，並清理好場地；
5.9 甲方在本合同期限內，發現因乙方施工工程質量不符合合同規定的，乙方應在接甲方通知後合理時限內免費完成修理或返工。
第六條：工程結算及工程款支付方式
6.1 本合同根據工程施工進度，按實際驗收進度進行結算。具體爲：乙方完成每階段裝修施工任務後，提交該階段裝修施工報告給甲方確認。
6.2 在施工過程中,如產生工程變更和工程量的增減所需費用，雙方簽定《工程項目變更單》後,視爲工程款總額補充,費用由雙方另計，不在總承包價範圍內；
6.3 工程款支付方式
（1）合同簽定後甲方付給乙方合同總價的30%作爲工程預付款；
（2）工程施工進行至50% 時，甲方依照6.1條款完成書面無異議確認之後的10 日內支付工程總造價的20%作爲工程進度款；
（3）工程施工進行至80% 時，甲方依照6.1條款完成書面無異議確認之後的10 日內支付給乙方工程總造價的30%作爲工程進度款；
（3）本工程竣工驗收合格後15日內，甲方支付乙方工程總造價的15%；
（4）剩餘工程總造價的5%做爲質保金，待12個月的質量保修期經過後，如無質量問題，由乙方書面向甲方申請支付。
（5）甲、乙方在此約定，乙方的接收工程裝修款開戶行：,賬戶：,賬號：，如銀行賬戶信息有變更，應及時書面通知甲方。
第七條：工程驗收和工程保修
7.1 工程駿工後，乙方以書面形式向甲方提出工程結算，乙方應自接到通後10天內組織驗收辦理驗收移交手續，填寫工程驗收單，不得無故拖延。（驗收時應以施工圖紙及說明書、國家頒發的施工及驗收規範和質量檢驗標準爲依據。）如10天內甲方不組織驗收且不給予乙方明確答覆則視爲驗收通過。
7.2 本工程自驗收合格雙方簽字之日起，乙方承諾在施工範圍內質量保證期爲12個月。
7.3 下列情況不屬於本合同保修範圍
（1）因使用不當或者第三方造成的質量缺陷。
（2）自然不可抗拒因素造成的損壞(如雷擊、颱風、地震、電力負荷超標)
7.4 保修期內，乙方負責免費對由於乙方產品或施工質量所造成的任何質量問題進行維修，費用由乙方負責，且必須在合理時限內完成；因非乙方原因造成的事故、損壞，維修所需費用則由責任方支付。
第八條： 違約責任
8.1 本合同項下所裝修房屋被鑑定爲不合格的，乙方應承擔由此造成甲方
實用的承攬合同範文集錦 篇22
內容如下：
訂立合同雙方：
定作人： (以下簡稱甲方)
定作人法定代表(負責)人： 簽約人：
定作人承辦單位： 聯絡人： 聯繫電話：
定作人機構地址： 傳真電話：
承攬方
承攬裝飾郵政樓外牆工程合同
合同編號：
訂立合同雙方：
定作人： (以下簡稱甲方)
定作人法定代表(負責)人： 簽約人：
定作人承辦單位： 聯絡人： 聯繫電話：
定作人機構地址： 傳真電話：
承攬方： (以下簡稱乙方)
承攬方法定代表(負責)人：簽約人：
承攬方營業執照： 施工資質：
承攬方施工項目經理： 手機：
承攬方機構地址： 傳真電話：
銀行開戶許可證：開戶行：帳戶：
根據《中華人民共和國合同法》和《建築安裝工程承包合同條例》以及國家有關法律法規的規定，經甲、乙雙方協商，就加工承攬下列工程，明確雙方權利、義務及經濟責任。爲加強雙方的相互配合，保證甲方郵政生產樓裝飾工程順利竣工。雙方達成以下合同條款：
第一條標的
本合同甲方委託乙方製做的GRS裝飾件及安裝工程標的額約爲： 元。
第二條製作GRC裝飾件規格、單價(單價款單位：平方米/人民幣元)
序號GRC裝飾件名稱規格數 量 單 價合計
1
2
3
注：以上每平方米GRC裝飾件固定結算價，包含：包工、包料、包一切稅費，GRC裝飾件的總平方米及合同總金額以最後交工實際測量平方米爲準。
第三條工程概況及承包範圍
1、工程名稱：郵政局生產業務樓歐式外觀裝飾工程
2、工程地點郵政局生產業務樓施工現場
3、承包範圍：GRC裝飾件安裝，藝術修形、刮膩子、修磨、塗料粉刷;
4、承包方式：包工包料(GRC裝飾材料廠商： );
5、工程造價：本工程總造價按乙方於 年 月日上午參加 組織的工程招標會上中標單價，竣工按中標單價及實際工程量決算。
第四條工程期限與保障責任
1、本工程施工期限爲自甲、乙雙方在本合同簽章生效之日起計天;
2、甲方要求變更方案或增加工程內容所涉及的時間在原定工期外順延;
3、因現場停水、停電、運輸進場障礙或出現不可抗拒因素造成工期順延，乙方不承擔責任。
第五條甲方責任
1、提供現場施工用水、電、堆放材料場地及施工人員食、宿臨時用房;
2、提供施工用雙排腳手架;
3、負責施工現場各施工單位間的協調工作;
4、嚴格監督施工質量，組織工程驗收。
第六條乙方責任
1、負責安裝中所有有材料供應。施工主要材料必須有合格證明資料，如：材質單、合格證等;
2、認真組織施工，嚴格按《GRC外裝飾工程施工驗收標準》施工。
3、施工中因乙方責任造成的人身、設備事故，乙方負全部責任;
4、負責安裝所涉及部位已完成工程的成品保護工作;
5、因乙方責任工程質量不符合合同要求，乙方應無償修理或返工，由此造成的一切損失由乙方承擔。
第七條工程付款及結算方式
1、本工程全部工程造價及結算方式按下列方式辦理：本工程已經招標認價、原預算單價甲方不再審計。應甲方要求工程變更增減，其費用依據預算明細的單價計算工程量，據實計算彙總工程總價款;
2、乙方帶料進場開始施工15日內，甲方撥付工程總價50%的工程款;
3、乙方安裝完成，驗收報告簽字之日起15日內，再撥付工程總價45%;
4、工程質保金爲工程總價5%，質保期兩年。質保金在壹年後無工程質量問題時，於 年 月 日付清。
第八條施工及竣工驗收
1、安裝要符合歐式裝修風格，線條明暢、凹凸對正，尺寸標準及形位誤差應服從於實際藝術效果;
2、如施工中甲方要求變更施內容、範圍、應徵得乙方同意並辦理補充條款，並經甲、乙雙方現場代表簽字作爲合同附件進入決算，否則乙方有權拒絕施工。
3、甲方應在收到乙方工程竣工通知後五日內，組織驗收。超過七日未予答覆時，乙方有權視爲已驗收合格並要求甲方支付工程款。
第九條乙方服務承諾
1、乙方承諾爲甲方製作的GRC裝飾件保修兩年，使用壽命不少於50年，如出現質量問題，乙方一年內免費爲甲方更換GRC裝飾件，兩年內免費維修，超過兩年維修只收取材料費，維修保證24小時趕到現場;
2、乙方承諾對本單位安裝的GRC裝飾件工程，進行終身維護;
3、因甲方原因造成的GRC裝飾件損壞，乙方保證進行維修，但要收取材料費。
第十條雙方違約責任
1、乙方未按甲方的質量要求施工，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質論價扣減合同價款外，甲方還應從乙方合同貨款中扣除‰違約金。
2、甲方未按合同規定時限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應向乙方支付 元的違約金。
3、乙方未按合同要求的時間完工，每逾期一天，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除元違約金。
4、甲方未能按合同規定條件撥付工程款，乙方有權停止施工，工期順延，乙方按每日元在甲方支付工程款時加罰違約金。
第十一條糾紛的`
處理
當事人從下列兩種方式中選擇第種方式，作爲本合同爭議的解決方式。
①、因履行本合同發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，提交邯鄲仲裁委員會仲裁;
②、因履行本合同發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，依法向人民法院起訴。
第十二條附則
、本合同一式四份，甲、乙雙方各執兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。
2、合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。合同如有未盡事宜，雙方共同協商，作出補充條款，補充條款與本合同具有同等效力。
甲方：乙方：
簽約人：簽約人：
簽約地點：簽約日期： 年月日
實用的承攬合同範文集錦 篇23
承攬方(甲方)：
定作方(乙方)：
雙方根據有關法律協商一致，簽訂本合同，共同遵守執行：
1.產品名稱、型號及規格、數量、價格及交貨日期等如下表規定：
2.交貨辦法：
(1)交貨地點：
(2)運輸：由甲代辦，但一切運雜費用等由乙負責，甲交運日期即爲交貨日期。
3.付款辦法：貨物交貨後，供方隨同提單向乙託收或將單據寄交乙方，乙方根據供方單據電匯供方。
4.驗收辦法：乙應派員到甲倉庫驗收，如不能派員驗收，甲方即按合同規定產品規格數量代爲檢驗。
5.違約責任：
6.附則：
(1)合同如有修改須經雙方同意，雙方另行簽訂合同。
(2)在執行合同期間，如遇市場情況變化或其他原因，甲方須在天前通知撤銷加工合同，否則按違約處以罰金，賠償對方損失。
(3)本合同須經雙方簽章並鑑證後生效。
(4)本合同正本兩份，雙方各執一份。
(5)貨物運達站。
(6)收貨人。
(7)合同糾紛的處理。
甲方(簽字蓋章)：乙方(簽字蓋章)：
開戶銀行：開戶銀行：
賬號：賬號：
簽訂日期：
______年______月______日______年______月______日
實用的承攬合同範文集錦 篇24
甲方：
乙方：
根據《中華人民共和國合同法》和《建築法》及有關規定，結合本工程具體情況，經雙方協商一致，簽定本協議，共同遵守。
建設單位：
工程名稱：
一、乙方作爲公司項目部承攬施工該工程，實行自主經營、獨立覈算、自負盈虧、依法納稅，經營收入歸乙方所有。甲方收取乙方管理費人民幣 元。項目部的實際人員配置、運營和工程的施工由乙方具體實施，甲方予以監管。
二、乙方必須嚴格執行國家法律法規，嚴格執行國家有關建築、安裝工程質量標準和安全施工的有關部門規定，安全生產、文明施工，認真執行國家安全、質量生產操作規程。涉及工程中使用的特種設備或起重設備必須掛靠甲方名頭進行檢測以及備案的，甲方只負責蓋章以幫助履行相關手續，不負擔具體問題和責任。若因違反上述規定或本項目的其他事宜而引起的一切責任和損失，全部由乙方承擔;同時甲方有權單方面解除合同並撤銷項目部。
三、甲方有權對正在施工的工程項目和施工地盤進行正常的管理和指導，乙方必須無條件接受甲方的管理。對發現有違反質量、安全操作規程施工或發現存有質量、安全隱患的情況，甲方有權責令停工整頓。
四、乙方不得將該工程轉包。在施工中，凡與其他單位和個人簽定的一切合同、協議、承諾以以及在經營中發生的一切債權、債務等經濟責任和法律糾紛，完全由乙方負責，甲方不承擔任何連帶責任。
五、乙方必須妥善處理好本工程的農民工的工資問題，所有涉及本工程項目的勞動工資問題均由乙方自行負責，甲方不承擔任何連帶責任。
六、乙方應配備和組建好項目經理部，建立、健全質量保證體系、質量管理體系、安全生產管理體系項目經理及成員要有上級有關部門部門頒發的上崗資格證。並自覺遵守上級有關部門規定，按時做好技術檔案及安全內業等資料，隨時接受上級部門的檢查，並將有關證件材料及時上交公司。
七、現場保險費、質保金、相應的規費等一切費用均由乙方繳納辦理，並負責爲本項目施工現場的`全體人員辦理人身意外傷害保險，並對施工中發生的一切事故承擔全部責任及費用。
八、乙方必須遵守公司財務制度及有關部門規定，正確計算施工成本，賬簿設置齊全，以備稅務機關檢查，並及時上報統計財務報表。建設單位撥付工程款必須先進甲方賬戶，甲方不得擅自挪用乙方工程款，甲方扣除管理費及稅費，其餘撥付給乙方。
九、由於建設單位工程款不能按期撥付導致工期延誤，乙方不承擔相應責任;由於乙方人員、材料、設備、施工方法等原因導致工期延誤，後果、責任由乙方自行承擔。同時，若工程質量、工期沒有達到合同約定的標準，乙方承擔一切責任。
十、乙方對安全生產負有直接責任，發生安全事故由乙方承擔責任並接受上級部門的處罰和法律責任。
十一、乙方自行負責收集整理各項施工文件，該工程的技術檔案在簽署單位工程竣工驗收報告後30天內交公司一份存檔備查。
十二、依據施工合同，掛靠有效期在合同範圍內，有效期滿，雙方債權債務結清以及乙方結清以掛靠單位名義在外的債務後，本合同自動解除。
十三、本協議雙方籤蓋章後生效。
未盡事宜，雙方協商解決。
甲方：
乙方：
簽定日期：
實用的承攬合同範文集錦 篇25
發包方（以下簡稱甲方）：________________________
承包方（以下簡稱乙方）：________________________
鑑於乙方多年一直爲_____________大酒店的’高級管理人員，對_____________大酒店有充分瞭解和熟悉，雙方根據《中華人民共和國合同法》及有關法律法規，經協商一致，簽訂本合同。
第一條乙方承包經營________大酒店，_____________大酒店的經營範圍見營業執照。
第二條酒店的坐落、面積、裝修、設施情況
1、甲方承包給乙方的酒店位於_____________省_____________市_____________路_____________號
2、該酒店現有裝修及設施、設備情況詳見合同附件。
該附件作爲甲方按照合同約定交付乙方使用和乙方在承包期滿交還還給甲方時的驗收依據。
3、本合同簽訂後______日內，甲乙雙方共同對移交給乙方的______大酒店的財產進行清點、確認。
第三條承包期限、用途
1、該酒店承包期限共________年。自_____年_____月_____日至______年_____月______日止。
2、承包期滿，甲方有權收回該酒店，乙方應如期交還。
乙方如要求續承包，則必須在承包期滿______個月之前書面通知甲方，經甲方同意後，重新簽訂承包合同。
第四條承包金用支付方式
1、該酒店每年承包金爲___________元（大寫_____萬_____仟_____佰_____拾______元整）。
2、承包金支付方式如下：
A、分二次付款，自本同生效後________幾天內付清，第一次應交承包金_____元；第二次到_______時止，需交_______元。
B、一次性付清，至本合同生效______天內全部繳清。
第五條承包期間相關費用及稅金
1、甲方應承擔的費用：
（1）在承包期間，房屋和土地的產權稅由甲方依法交納。如果發生政府有關部門徵收本合同中未列出項目但與該房屋有關的費用，由甲方負擔。
（2）__________________________
2、乙方交納以下費用：
（1）乙方以一定的自有資金作抵押（或擔保），乙方的抵押（擔保）額爲________元。
（2）乙方應按時交納稅收及相關的費用，如不按時交納費用引起的後果則由乙方全部承擔責任。
（3）___________________________
第六條酒店房屋修繕與使用
1、在承包期限內，甲方保證該房屋的使用安全（乙方使用不當除外），其它所屬硬件設施的維修責任由乙方自行負責。
A、甲方提出進行維修須提前_______日書面通知乙方，乙方應積極協助配合。
B、對乙方的裝修裝飾部分甲方不負有修繕的義務。
2、乙方應合理使用其所承包的房屋及其附屬硬件設施。如因乙方使用不當造成房屋及設施損壞的，乙方應立即負責修復或者經濟賠償。
3、乙方如改變房屋的內部結構、裝修或設置對房屋結構有影響的設備，設計規模、範圍、工藝、用料等方案均須事先徵得甲方的書面同意後方可施工。
第七條對酒店的裝修部分各自應承擔的責任
1、因正常原因解除合同或終止的，乙方對酒店的裝修費由甲方承擔_____%，乙方承擔_____%；因客觀原因（如拆遷、政府行爲、國家法律政策變動、非典等非人爲因素所能控制的）導致合同無法履行的，乙方對酒店的裝修費由甲、乙雙方各承擔_____%；
2、因乙方過錯導致合同解除或終止的，甲方有權選擇以下權利中的一種：
（1）依附於房屋的裝修歸甲方所有。
（2）要求乙方恢復酒店的原狀。
（3）向乙方收取恢復工程實際發生的費用。
第八條酒店的轉讓與轉租
1、在承包期間，甲方有權依法定程序出賣乙方所承包的酒店。出賣後，本合同對新的酒店所有人和乙方繼續有效。
2、未經甲方同意，乙方不得向第三人轉租及轉讓、轉借酒店。
3、甲方出售該酒店，在________個月前書面通知乙方，在同等條件下，乙方有優先購買權。
第九條合同的變更、解除與終止本合同
1、本合同生效後具有法律約束力，甲、乙雙方均不得隨意變更或者解除本合同，需要變更或解除時，須經雙方協商一致達成新的書面協議。
2、甲方有以下行爲之一的，乙方有權解除合同：
（1）提供不符合約定條件的酒店設施，嚴重影響經營。
（2）甲方未履行房屋的修繕義務，嚴重影響經營。
3、在承包期間，乙方有下列行爲之一的，甲方有權解除合同，收回所承包給乙方的酒店：
（1）未經甲方書面同意，轉租、轉讓該酒店。
（2）未經甲方書面同意，拆遷變動酒店結構。
（3）損壞承包的酒店設施，甲方提出的合理期限內未修復的。
（4）未經甲方書面同意，不得應用於酒店以外的用途。
（5）利用所承包的酒店進行非法活動。
（6）逾期未交納按約定應當由乙方交納的費用，已經給甲方造成損失的。
（7）拖欠承包金累計_______元。
4、承包期滿合同自然終止。
5、因不可抗力因素導致合同無法履行或者無法完全履行時，甲、乙雙方協助商一致，可以變更或者解除合同。
第十條酒店交付及收回的驗收
1、甲方應保證承包期間酒店本身及附屬設施、設備處於正常使用狀。
2、驗收時雙方共同參與，如對裝修、器物等設施有異議應當場提出。當場難以檢測的，應於______日內向對方提出異議。
3、乙方應於承包期滿後，將承包酒店及附屬設備、設施如數交還給甲方。
4、乙方交還甲方的酒店及附屬設施應保持完好的狀態，不得留下物品或者影響酒店的正常經營。對未經同意留下的物品，甲方有權處置。
第十一條違約責任
1、甲、乙雙方應全面實際履行本合同，不履行或者不完全履行的應負違約責任。
2、在承包期間，乙方有第九條第三款的行爲之一的，甲方有權終止合同，收回酒店的經營權，乙方應按照合同總承包金的_____%向甲方支付違約金。
3、承包期間，乙方逾期交納本合同約定應由乙方負擔的費用，每逾期一天，則應按上述費用總額的_______%支付甲方滯納金。
3、在承包期間，乙方未經甲方同意，中途擅自退包的，乙方應按合同總承包金的____%向甲方支付違約金。若支付的違約金不足彌補甲方損失的，乙方還應承擔賠償責任。
4、在承包期滿，乙方應如期交還酒店房屋。乙方逾期歸還，則每逾期一日應向甲方支付________元的滯納金。乙方還應承擔因逾期歸還給甲方造成的損失。
第十二條保險
在承包期限內，乙方應以甲方的名義，向保險公司投保如下的保險，並在保單上註明甲方是投保人，乙方是附加受保人。
甲方：
乙方：
日期：
實用的承攬合同範文集錦 篇26
承攬合同（半成品）
合同編號：________
定作方：_________（甲方）
承攬方：________
（乙方）
簽訂日期：____年__月__日
簽訂地點：__________
經充分協商，簽訂本合同，共同信守。
1。品名（或項目）、數量及價款：
┌──────┬─────┬────┬──┬─────┬───────┐
│加工定作物品│型號、規格│計量單位│數量│價款或酬金│交（提）定作物│
│名稱或項目 │ ││├──┬──┤或完成工作日期│
││ │││單價│金額│ │
├──────┼─────┼────┼──┼──┼──┼───────┤
││ │││││ │
├──────┼─────┼────┼──┼──┼──┼───────┤
││ │││││ │
├──────┼─────┼────┼──┼──┼──┼───────┤
││ │││││ │
├──────┴─────┴────┴──┴──┴──┴───────┤
│合計金額（人民幣： ）佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分│
└──────────────────────────────────┘
2。使用原材料（半製品）及主要輔料規定：
（1）甲方向乙方提供部分：
┌──┬─────┬────┬──┬──┬──┬─────┬─────┐
│品名│型號、規格│計量單位│數量│單價│金額│ 提供日期 │消耗定額 │
├──┼─────┼────┼──┼──┼──┼─────┼─────┤
││ │││││ │ │
├──┼─────┼────┼──┼──┼──┼─────┼─────┤
││ │││││ │ │
├──┼─────┼────┼──┼──┼──┼─────┼─────┤
││ │││││ │ │
├──┼─────┼────┼──┼──┼──┼─────┼─────┤
││ │││││ │ │
└──┴─────┴────┴──┴──┴──┴─────┴─────┘
質量要求：
檢驗及提供方法：_________
價款處理方法：__________
（2）乙方提供部分：
┌─────┬─────┬────┬─────────────────┐
│品名及產地│型號、規格│質量要求│允許使用代用品名稱及規定 │
├─────┼─────┼────┼─────────────────┤
│ │ ││ │
├─────┼─────┼────┼─────────────────┤
│ │ ││ │
├─────┼─────┼────┼─────────────────┤
│ │ ││ │
└─────┴─────┴────┴─────────────────┘
3。加工方法及質量、技術標準和負責期限：___________
4。包裝要求及費用負擔：_____________
5。交（提）定作物辦法（包括運輸方式和費用負擔）、地點：_____
6。驗收標準、方法和期限：________
7。給付定金數額、時間、方法：________
8。結算方式和期限：___________
9。違約責任：____________
10。其他：_____________
未盡事宜由雙方另行協商。
┌────────────┬─────────┬───────────┐
││定作方│承攬方│
├────────────┼─────────┼───────────┤
│ 單位名稱 │ （蓋章）│ （蓋章）│
├────────────┼─────────┼───────────┤
│ 法定代表人 │ │ │
├────────────┼─────────┼───────────┤
│ 簽約代表 │ │ │
├────────────┼─────────┼───────────┤
│地址│ │ │
├────────────┼─────────┼───────────┤
│電話│ │ │
├────────────┼─────────┼───────────┤
│電掛│ │ │
├────────────┼─────────┼───────────┤
│ 開戶銀行及帳號│ │ │
├────────────┴─────────┴───────────┤
│保證單位│
││
│ （蓋章）（蓋章） │
└──────────────────────────────────┘
實用的承攬合同範文集錦 篇27
合同編號：75642
定作方：_______(簡稱甲方)
承攬方：_______(簡稱乙方)
經雙方協商一致，訂立下列條款，共同信守。
品名或項目
規格、型號
單位
數量
單價
價款或酬金(元)
金額：仟佰拾萬仟佰拾元角分
1.產品的質量、包裝、加工方法：
2.原材料的提供以及規格、數量、質量：
3.履行的期限、地點和方式：
4.驗收標準和方法：
5.結算方式：
6.違約責任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔違約責任。
(1)承攬方的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值____%或酬金總額____的違約金。
(2)定作方的違約責任：中途變更定作物的數量、規格、質量和設計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途解除合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部分價款總值___%的’違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金____%的違約金。
7.雙方約定的其它條款：
8.以上條款如有未盡事宜，應以書面協議，作爲附件。
9.本合同執行中發生糾紛，雙方應及時協商解決，協商不成時，任何一方都可以向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
10.本合同一式___份，正本雙方各執____份，副本送工商行政管理局所存查。
11.本合同有效期限：從雙方簽署之日起到____年__月__日止。
12.本合同簽訂日期：____年__月__日
定作方：_____ 承攬方：_____
法定代表人：_____ 法定代表人：____
開戶銀行：______ 開戶銀行：_____
帳號：_______ 帳號：_______
____年__月__日
承攬合同模板
簽訂日期：________經甲乙雙方協商，簽訂本合同，共同信守。
貨款共計人民幣(大寫)：
1.質量標準：___________
2.交貨(運輸)辦法及地點：________
3.質量檢驗及驗收辦法：_________
4.包裝要求及費用負擔：__________
5.結算辦法及期限：_____________
6.原材料供應辦法：____________
7.其他：_______________
違約責任：
第一點：甲方承擔
(1)變更產品品種、質量或包裝的規格給乙方造成損失時，應償付乙方實際損失____
(2)中途退貨的，償儲乙方以退貨部分貨款總值____的違約金。
(3)自提產品未按規定日期提貨的，每延期一天，應償付乙方以延期提貨部分貨款總值千分之___的違約金。
(4)未按合同規定時間和要求提供原材料、技術資料、包裝物的，除交貨日期予以順延外，每日應償付乙方順延交貨產品總值千分之一的違約金。
(5)未按合同規定日期付款的，每延期一天，應償付乙方以延期付款總值千分之一的違約金。
(6)實行送貨或代運的產品無故拒絕接貨的，應承擔因而造成的損失並付給運輸部門違約金。
(7)錯填到貨地點或接貨人的，應承擔因此造成的損失。
(8)其他___________
第二點：乙方承擔
(1)產品、花色、品種、規格、質量、包裝不符合合同規定，甲方同意收貨的，按質論價;甲方不同意收貨的，乙方應包修、包退、包換，並承擔因此造成的損失。
(2)未按合同規定的數量交貨，少交而甲方仍然需要的，應照數補交;不需要的，可以退貨，並承擔損失;不能交貨的，應償付甲方以不能交貨的貨款總值____的違約金。
(3)包裝不符合合同規定的，必須返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用;甲方不要求返修或重新包裝，而要求賠償損失的應予賠償。
(4)未按合同規定時間交貨的，每延期一天，應償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之一的違約金。
(5)不符合合同規定產品，在甲方代保管期內應償付甲方實際支付的保管、保養費。
(6)產品錯發到貨地點或接貨人的，除按合同規定負責運到指定的到貨地點或接貨人外，並承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。
(7)其他：____________
本合同一式___份。
有效期自____年__月__日到____年__月__日止
甲方：______
乙方：________
法定代表人：_______
電話：________
地址：________
開戶銀行：_____
帳號：________
實用的承攬合同範文集錦 篇28
甲方:
乙方:
甲乙雙方按照《中華人民共和國合同法》和《建築工程承包合同條例》規定的原則,結合房屋建設的實際情況,經過協商,自願達成如下協議。
一、工程概況:
甲方準備在縣街新建三層樓帶尖子的房屋一棟。經與乙方接觸、洽談、協商,決定將其房屋交由乙方承建，具體如下：
1、房屋主體結構施工，內牆粉刷，外牆施工(按城建局圖紙)，一樓地板磚鋪設，衛生間(包括
一、
二、
三、四樓衛生間)瓷磚鋪設。
2、乙方按照甲方的圖紙保質保期來進行施工，工程從________年____月____日開始動工,至________年____月____日竣工。房屋主體結構施工必須於________年____月____日前完工。
3、甲方負責建築所需的鋼筋、水泥、沙子、磚、地板磚、瓷磚。
4、施工期間甲方自願將自有的攪拌機一臺，抽水機一臺、刨牀機一臺、膠輪車兩部等物品借與乙方使用，設備維護由乙方負責，施工完畢後歸還甲方。
5、房屋施工所需如:腳手架、跳板、模板等建築材料由乙方負責。
二、費用結算
1、房屋建設採用費用包乾的.方式。
2、房屋建築總面積以最後實際修建面積爲準,按每平方240元計算。
3、付款方式:
①乙方完成的工程經甲方驗收合格，甲方按月向乙方按工程完工的70%支付工程款。
②全部工程完工後,經甲方驗收合格,付清工程的餘下款項。
三、質量要求:
1、工程驗收標準,甲方按照下面的規定執行。
2、施工中,乙方應按照甲方的要求進行施工,主體結構建設時,牆體要垂直、整體平整,所有的門及門窗的安放與牆體成一條線;粉刷時牆體厚度均勻,無裂縫,內牆面達到整體水平、平整、無裂縫,門及門窗與牆接觸地方的粉刷看不到縫隙,天面要達到厚度均勻,無裂縫,一樓地板磚樓及衛生間的瓷磚要平整完好的粘貼,達到水平;陰陽角與牆體成一條線,與牆面垂直或平行;房屋四周要進行雨水排除的處理,待工程全部結束後,甲方進行竣工驗收。
四、法律責任:
1、工程施工現場的安全由乙方自行完全負責,若發生安全事故由乙方完全負責,承擔一切責任,甲方概不負責,沒有任何法律責任。
2、乙方不按甲方要求進行施工，延期完工或者質量不合格，乙方須對甲方的損失承擔賠償責任。
五、需要說明：
1、本合同一式二份,雙方各執一份。
2、本合同自________年_____月____日簽定之日起生效。
甲方(簽字蓋X)乙方(簽字蓋X)
________年____月____日________年____月____日
雙方證明人(簽字蓋X)
實用的承攬合同範文集錦 篇29
簽訂日期：__________年____月____日
承攬方（全稱）：__________________
定作方（全稱）：__________________
經雙方協商，簽訂本合同，以資共同信守。
1.品名、規格、數量、價格、交提貨日期
品名
規格單位數量單價金額分期交（收）貨數量超欠幅度%月月月月月總金額（大寫）佰拾萬仟佰拾元角分＄＿＿＿＿
2.質量標準、驗收方法及地點：__________________________________________
3.原材料來源及互利方法：______________________________________________
4.交（收）貨方法、地點及運雜費負擔：__________________________________
5.貨款結算時間及方法：________________________________________________
6.包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔：________________________________
7.違約責任：__________________________________________________________
8.其他：______________________________________________________________
9.不可抗力____________________________________________________________
10.本合同自簽訂之日起，雙方蓋章簽字後生效。
11.本合同在有效期內任何一方違約，雙方都有權向仲裁機關提出書面申訴，要求調解、仲裁處理。
12.本合同正本兩份，雙方各執一份_______________________________________
13.本合同有效期自________年____月____日至________年____月____日止。
承攬人：法人委託書號碼__
營業執照號碼定作人：法人委託書號碼__
營業執照號碼承攬人：法定代表人：開戶銀行：帳號：電話號碼：電掛：住址：
定作人：（蓋章）法定代表人：開戶銀行：帳號：電話號碼：電掛：住址：
20xx年x月x日
（注：因欄目所限，內容較多的可加附頁於後）
評論（0）