建材安裝承攬合同

建材安裝承攬合同（通用5篇）

建材安裝承攬合同 篇1

　　發包方：_________(以下簡稱甲方)

　　承包方：_________(以下簡稱乙方)

　　根據《_____》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、法規的規定，甲乙雙方遵循平等自願、公平和誠實信用原則，就_________工程勞務作業承包事項協商一致，簽訂本勞務作業承包合同，雙方共同遵照執行。

　　一、工程概況：

　　1、工程名稱：_________

　　2、工程地點：_________

　　3、承包方式：__________________

　　4、承包範圍及內容：___________________________

　　二、工程工期

　　1、本工程的工期從_________年_________月_________日至_________年_________月_________日，總日曆天數_______天。

　　2、乙方應無條件執行甲方的進度計劃安排(包括新調整的進度計劃)。

　　3、因颳風、下雨雪、停水、停電等客觀因素造成停工以及乙方無故窩工、返工等均由乙方自行安排好工作，工期不順延，如由此給甲方造成損失乙方還應承擔賠償責任。

　　三、承包價款及支付方式

　　1、承包價款按建築面積每平方米_________元計算，總承包價款暫定爲_________元。

　　(1)1#樓：5137、92O__________________元/O=_________元。

　　(2)2#樓：4770、42O__________________元/O=_________元。

　　(3)3#樓：5607、36O__________________元/O=_________元。

　　2、承包最終價款以工程竣工決算面積爲準。

　　3、支付方式：甲方按乙方的工程進度以生活費的名義向乙方支付工程款，具體支付日期及數額由甲方確定，工程竣工驗收合格後甲方向乙方支付的工程款應達到工程款總額的80%，剩餘20%的工程款作爲乙方的質保金，在工程竣工驗收一年後由甲方向乙方支付。

　　四、工程質量標準及驗收

　　乙方所承包工程範圍內的工程質量必須達到

　　五、材料供應及質量要求

　　應由甲方所提供的材料，甲方需按進度要求保質保量供應，但乙方需提前五日提供所需材料的明細及進場時間計劃，否則由此造成的損失由乙方承擔。

　　六、雙方責任和權利

　　(一)甲方的責任和權利

　　1、甲方負責及時提供所需施工圖紙、技術資料、技術交底、安全交底等。

　　2、甲方負責必須保證整個工程所需用的各種材料。

　　3、甲方對承包工作質量、工程進度、安全生產、文明施工有監督、檢查、追究乙方違約責任的權利，對違反本工程項目管理制度行爲的和工程質量、安全生產達不到標準，甲方有要求乙方承擔違約責任的權利，乙方如由此給甲方造成經濟損失，甲方有權要求乙方予以賠償。

　　4、乙方固定技術力量達不到合格標準，甲方有權與乙方解除本合同，並要求乙方隨時退場。

　　5、乙方不服從項目部工作安排、施工管理，安全文明施工管理或工程工期、質量達不到項目部的質量工期要求，甲方有權與乙方解除本合同並要求乙方退場。

　　6、乙方施工所需的手頭工具由乙方自理。大型機具場內水平垂直運輸，由甲方無償提供給乙方使用。乙方對甲方提供的機具應妥善保管使用，並辦理領用簽證手續，若丟失損壞，均由乙方照價賠償。

　　(二)乙方責任和權利

　　1、遵守國家政策和法律法規;遵守業主和甲方的相關規章制度，做好安全、文明施工、環境和職業健康安全、_____等工作。

　　2、嚴格按照設計圖紙、施工驗收規範、有關技術要求及施工組織設計精心組織施工，確保工程質量達到約定的標準，對本合同勞務承包範圍內的工程質量向甲方負責;根據業主或甲方的計劃要求(包括調整後的計劃)，合理組織，科學安排作業計劃，投入足夠的人力、物力、保證工期;承擔由於自身責任造成的質量返修、工期拖延損失及各種罰款。

　　3、乙方的.技術工人必須按國家規定持上崗，技工必須有職業技能操作證，特殊工種必須有特種作業操作證，否則由此給甲方造成損失的應由乙方進行賠償。

　　4、服從甲方和業主的監督、檢查、管理;接受甲方和業主有關人員對質量、進度、技術、安全生產、文明施工、環境保護等方面的管理：接受甲方隨時檢查其設備、材料保管、使用情況及其操作人員的有效證件、持證上崗情況。

　　5、做好施工場地周圍建築物、構築物和地下管線和已完工程部分的成品保護工作。因乙方責任發生損壞，應自行承擔由此引起的一切經濟損失及各種罰款。

　　6、按甲方統一規劃堆放材料、機具;妥善保管、合理使用甲方提供或租賃給乙方使用的機具、週轉材料及其他設施。

　　7、按國家政策規定與每個務工人員簽訂《勞動合同》、交納社會_____並按合同所約定的條款支付務工人員工資及相關待遇，出現勞務糾紛、工傷及勞動安全事故等均由乙方自行承擔責任，甲方不承擔任何責任。

　　8、爲其施工人配備必要的_____和安全防護用品(如安全帽、安全帶、工作服、手套及其它相關的防護用品)。

　　9、在甲方未能按時拔付工程款的情況下，乙方不得因此而影響正常施工，不得聚衆鬧事，做到對甲方的諒解。

　　10、乙方因違章操作，違章指揮造成質量事故，必須返工，其返工造成的人工、材料、機械等損失費，由乙方無條件賠償。

　　七、違約責任：

　　1、本協議一經簽約，雙方須共同遵守，不得違約。任何一方無充分條件違約或毀約，支付守約方合同總價5%的違約金。

　　2、乙方應未按本合同約定按時完工的，每逾期一日按工程款總額的1%向甲方支付違約金。

　　3、乙方應嚴格按照合同約定的安全質量標準施工，如因質量未能達到驗收標準的，乙方按承包的總面積_________每平米5元向甲方承擔違約責任。如因質量不合格造成返工的，材料費、人工費均由乙方負責，由此給甲方造成損失的，乙方還應承擔賠償責任。

　　4、乙方對施工預料應採取措施及時清底回收利用，不得浪費，否則乙方應按以上材料款的30%向甲方承擔違約責任。

　　5、由於甲方原因導致乙方無法再進行施工，乙方有權要求甲方賠償損失，結算清所完成的工程費用，並退還保證金，要求退場終止合同。

　　6、因甲方材料不到位、資金不到位等原因給承包方造成經濟損失的，由甲方承擔相應的賠償責任。

　　八、爭議的解決方式：

　　甲、乙雙方在履行合同過程中發生爭議，可自行協商解決，協商不成的，可向該工程所在地_________法院提起訴訟。

　　九、合同的效力

　　本合同自雙方代表人簽字、蓋章後生效，至全部工程作業內容竣工驗收、工程價款結清後即失效。

　　十、未盡事宜，由甲乙雙方另行簽訂補充協議，與本合同具有同等法律效力。

　　十一、本合同一式兩份，甲方、乙方各執一份。

　　甲方(簽字/蓋章)：_________

　　代表人：_________

　　身份證號：_________

　　聯繫方式：_________

　　乙方：(簽字/蓋章)：_________

　　代表人：_________

　　身份證號：_________

　　聯繫方式：_________

　　_____年_____月_____日

建材安裝承攬合同 篇2

　　甲方：_____（以下簡稱甲方）

　　乙方：_____（以下簡稱乙方）

　　根據《中華人民共和國合同法》及有關規定，經雙方協商一致，就甲方委託乙方建設住宅工程簽訂本合同，並嚴肅履行。

　　一、工程地點：_______________玉竹村組（新塘）新村居民點。

　　二、工程建築面積：_____平方米。

　　三、工程造價：_____元（人民幣），單價：_____元/平方米。（不包括基礎設施費）。

　　四、工程期限：本工程應在_____年_____月_____日之前竣工，如遇下列情況，可順延工期。

　　1、因人力不可抗拒的原因被迫停工者；

　　2、因甲方拖欠應付款項而被迫停工者。

　　五、工程質量

　　1、本工程總體質量要求達到圖紙設計和變更說明要求（巴渝新村圖集007）。驗收合格。

　　2、本工程內外裝修裝飾按圖紙施工內容，但房屋風貌和外牆正面色彩必須與巴渝新村圖集007一樣。驗收合格。

　　3、甲方同意委託乙方房屋建設監督小組對本工程進行質量監督和驗收，並認可其驗收結論，同時乙方必須接受鄉村管所依法履行的質量安全檢查。

　　六、工程款結算：甲方在報名時預交乙方房屋修建保證金10000元人民幣。乙方基礎設施完工搞房屋上升一樓時甲方交乙方工程款25000元人民幣。乙方在砌二樓上升時甲方交乙方工程款15000元人民幣，房屋竣工交房之前七天付清餘工程款。保證金在房屋竣工前七天作總造價款結算.

　　七、變更設計

　　1、按甲、乙雙方同意的設計圖紙施工，任何方不得隨意變更設計。

　　2、如相應工程未開始施工，任何一方欲變更設計，必須徵得區建委和設計單位書面認可同意後方可變更.並簽訂補充協議。如要求變更的相應工程已經開始施工，不得再提出變更設計。

　　八、工程移交

　　1、乙方交甲方房屋正面與巴渝新村圖集007一樣.內牆屬清水牆.地板水泥地板。房內耳門二手木門.正面窗是呂合金.大門卷扎門.

　　2、本工程只有在竣工驗收達到本合同規定的質量標準後方可辦理移交手續；如達不到合同規定的質量標準，由乙方責成施工單位在甲方搬遷到達乙方所在地之前返工或修理完畢。

　　3、本工程在甲方搬遷到達乙方所在地的7日之內，由乙方向甲方移交完畢，甲方在移交文件上籤認可。因甲方不能按期接管而發生的損失，乙方不承擔任何責任。

　　九、違約責任

　　1、甲方不得藉故拖欠應付款項，如逾期不付，按向對方償付逾期付款違約金。

　　2、因乙方責任導致本工程不能按本合同規定的日期竣工，向對方償付逾期違約金。

　　3、本工程由於施工方面的原因而發生嚴重房屋質量事故，造成甲方生命傷害和財產損失的，由乙方責成施工單位，經濟賠償，或追究相應的法律責任。

　　4、房屋未辦理移交，不得解除本合同，任何方解除本合同，應承擔相應責任。

　　5、在執行本合同時發生糾紛，雙方協商解決，解決不了的，由溪口鄉法律服務所主持調解。雙方或一方不服從調解，可向人民法院起訴。

　　十、未盡事宜，雙方協商解決，簽訂補充協議。

　　十一、本合同籤生效，具有同等法律效力。

　　十二、本合同一式三份，甲、乙雙方各執一份，鄉村鎮建設環保管理所一份。

　　甲方：

　　乙方：

建材安裝承攬合同 篇3

　　發包方：(以下簡稱甲方)

　　承包方：(以下簡稱乙方)

　　本着公平、公正、平等、自願原則，經甲、乙雙方協商，定立如下協議：

　　一、甲方將新建磚混結構房屋(一樓爲框架結構高度爲4.2米) 二層高度3.2米;三層高度3.1米;承包給乙方修建，乙方負責 包工(含模板、鐵絲、釘子、馬簧鉤及提供施工機械設備和施工工具)。

　　二、計算面積方式：按照國家規定計算方式進行計算收方。

　　三、甲方以建築面積每平方米 元承包給乙方修建。

　　四、整體工程4個月完工，提前玩工獎勵1500元;拖延一天罰500元。主體工程施工費用由乙方負責(不含基礎)。

　　五、乙方負責主體修建和內外牆粉飾(不含裝修)。

　　六、乙方負責抓好工程質量(質量達到國家相關規定標準)和安全，在施工期內所發生的安全事故由乙方完全負責。

　　七、付款方式：主體每層按65%付給乙方發工人工資，粉飾每平方按30%支付生活費，剩餘工程款在工程完工經甲方驗收合格(達到國家相關規定標準)扣除工程總金額5%作爲質量保證金，期限爲一年，後全部付清。

　　合同一試兩份，甲、乙雙方各一份，簽訂之日生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　日期：

建材安裝承攬合同 篇4

　　甲方(建房方):

　　乙方(施工方):

　　經甲乙雙方友好協商達成一致協議，現甲方需建房一、二層，將工程承包給乙方施工，具體事項如下：

　　一、承包性質：包工包料。

　　二、施工範圍：一、二層主體磚混結構，屋頂清水模，室內外全部粉刷，一層迎面貼三色磚。

　　三、建房標準：房屋層高爲一層爲3.6米，二層3.5米。

　　四、工程單價：單價每平方米_______元。

　　五、水電安裝：清水、污水、電路。

　　六、付款方式：一層開工時甲方付給乙方__________元;一層攪拌完成時付給_______ 元;二層開工時付_______元，二層攪拌完成時付給_______ 元;剩餘款項待工程全部竣工甲方檢驗合格後一次性付清。

　　七、安全責任：施工過程中，乙方應做好各項安全防範措施，如出現任何施工安全事故，由乙方自行承擔，與甲方無關。

　　八、乙方應嚴格按甲方要求，保質保量完成全部工程，負責看管施工現場所有材料。

　　本合同未盡事宜由雙方協商解決。

　　本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，經雙方簽字按手印後生效，即產生同等法律效力。

　　甲方：

　　乙方：

　　日期：

建材安裝承攬合同 篇5

　　甲方：

　　乙方：

　　經甲、乙雙方本着自願、公平的原則，就房屋的建修事項承包給乙方，並簽訂以下條款：

　　一、甲方自願將位於房屋承包給乙方施工。

　　二、工程地點：

　　三、工程結構爲：(磚混、框架)，該房屋爲 層，房頂選擇(蓋機制瓦、砼斜坡屋面)。

　　四、本工程工期爲天，從XX年XX月XX日至XX年XX月XX日止。

　　五、工程承包方式：(單包或雙包)

　　六、質保期爲XX年，質保金爲X元，乙方必須保證該房屋保質、保量完成施工。

　　七、工程款支付方式：簽定合同時支付進場付XX元;一樓主體完工支付總金額的%;二樓主體完工支付總金額的`%;……;房頂完工時支付總金額的%;剩餘工程款待質保期滿7個工作日內全部一次性付清。

　　八、乙方進場前甲方必須保證水、路、電暢通，材料進場。

　　九、如乙方在施工期間與周邊鄰里發生爭執，甲方必須

　　十、施工期間如發生不安全事故，所有責任由乙方自行處理，與甲方概不相關。

　　十一、如該房屋在質保期內發現質量問題，甲方則有權讓乙方進行維修處理，並不逾退還質保金。

　　十二、未盡事宜，雙方協商解決。

　　十三、本合同一式二份，甲、乙雙方簽字蓋章後生效，並具有同等法律效力。

　　甲方：

　　乙方：

　　日期：