承攬合同工程（精選8篇）
承攬合同工程 篇1
簽訂日期：__________年____月____日
承攬方(全稱)：__________________
定作方(全稱)：__________________
經雙方協商，簽訂本合同，以資共同信守。
1.品名、規格、數量、價格、交提貨日期
品名
規格單位數量單價金額分期交(收)貨數量超欠幅度%月月月月月總金額(大寫)佰拾萬仟佰拾元角分$____
2.質量標準、驗收方法及地點：__________________________________________
3.原材料來源及互利方法：______________________________________________
4.交(收)貨方法、地點及運雜費負擔：__________________________________
5.貨款結算時間及方法：________________________________________________
6.包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔：________________________________
7.違約責任：__________________________________________________________
8.其他：______________________________________________________________
9.不可抗力____________________________________________________________
10.本合同自簽訂之日起，雙方蓋章簽字後生效。
11.本合同在有效期內任何一方違約，雙方都有權向_____機關提出書面申訴，要求調解、_____處理。
12.本合同正本兩份，雙方各執一份_______________________________________
13.本合同有效期自________年____月____日至________年____月____日止。
定作方(公章)_________承攬方(公章)：_________
簽訂地點：_________簽訂地點：_________
_________年____月____日_________年____月____日
承攬合同工程 篇2
發包方：以下簡稱甲方
承包方： 以下簡稱乙方
根據《中華人民共和國經濟合同法》有關規定，爲明確雙方承包過程中的權力和義務，經甲乙雙方共同協商，同意簽訂本合同如下。 一：採礦工程概況
1. 工程名稱：採礦，掘進，出礦等工程
2. 工程地點：盤古山竹山坪坑口石告窩
二：承包方式
1. 乙方負責採礦，選礦的生產設備，生產材料及工人工資全部費用。
2. 乙方應安全生產，按年計算每年任務，【6噸精選鎢沙】交與甲方，價格按每噸三萬五千元，任務外的鎢砂按市價賣與甲方。
3. 在生產前乙方應向甲方交押六十萬元風險金才能生產，本風險金在安全生產狀況下，待合同期滿後甲方退回乙方。
三：用工管理
1. 乙方依法用工，自主用工，自行招工，井下作業人員必須是年滿
十八週歲以上五十歲以下的男性，但必須經礦區醫院身體檢查和甲方保衛部政審及甲方安全環保部，人力資源部，保衛部按規定時間培訓教育考試合格後方可招用，將員工統報坑口備案。
2. 乙方應依法與員工簽訂勞動合同，依法給予員工正常的勞保待遇。
四;安全生產責任
1. 乙方承包一切安全生產責任，必須堅持“安全第一，預防爲主，綜合管理”的安全方針，服從甲方的安全考覈，確保安全生產。
2. 乙方必須按規定爲從業人員，辦好僱主責任保險和工傷保險，保險賠償金額每人不得少於60萬元，並將僱主責任保險憑單和工傷保險單複印報甲方安全環保部，人力資源部和財政部等部門備案。
3. 甲乙雙方另行專門簽訂，【安全生產管理協議】雙方要認真執行【安全生產管理協議】條款，同時乙方還應與甲方坑口簽訂安全生產責任狀。
4. 乙方人員在工程承包內出現偷盜礦產品和生產材料，備品條件等工業器材以及其它影響社會治安等違法亂紀行爲，乙方應按經濟損失3—5倍賠償或每人一次承擔1000—3000元處罰，在結算中扣減，觸犯法律的將當事人移送司法機關處理。
四：結賬方式
乙方在每月10號前向甲方結清上月工程款及鎢砂款
五：合同期限
20xx年一月一日起至20xx年十二月三十一日止
本合同未盡事宜雙方協商解決可訂立補充協議，雙方簽訂即日生效。 本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，
甲方： 乙方
年月日：
承攬合同工程 篇3
定作方： 承攬方：
根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定,本着誠實信用,互惠互利的原則,經過雙方充分協商一致,訂立本合同。
第一條 定作物情況
第二條 合同價款
2.1 合同價款總額： 2.2 付款方式： 2.3 付款時間： 第三條 加工成品質量要求及技術標準： 3.1 質量要求： 3.2 技術標準：
3.3 以封存樣品爲質量標準的,應當由雙方代表當面封籤,並妥爲保存。自本合同生效之日起 個工作日內，乙方負責按甲方要求製作樣衣，經甲方確認後的樣衣將作爲乙方最終交貨的標準。
第四條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量
4.1 用承攬方原材料完成工作的,定作方有權對原材料進行檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
4.2 用定作方原材料完成工作的,定作方按下表標準提供：
4.3 定作方於 年 月 日之前提供原材料。
4.4承攬方收到定作方提供的原材料之日起 日內檢驗完畢,不符合要求的,應在收到後 日內通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件，否則定作方有權解除本合同，承攬方承擔相應的賠償責任。
第五條 技術資料、圖紙的提供
5.1 定作方負責提供技術資料和圖紙。
5.2承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術資料要求不合理,應當及時通知定作方,定作方應當在接到通知之日起3日內回覆並提出修改意見。定作方未答覆,承攬方有權停止工作,並及時通知定作方,因此造成的損失由定作方賠償。
5.3定作方要求對承攬物的技術性保密的,承攬方應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料和複製品。
第六條 驗收標準和方法
6.1 驗收標準：
6.2 驗收方法：
6.3 定作方驗收承攬方所完成定作物的時間：
6.4 定作方驗收承攬方所完成定作物的地點:
6.5 驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。
6.6 對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物,在使用後 日內發現質量缺陷，定作方有權要求退還。
6.7 雙方就定作物的質量在檢驗中發生爭議時,以質量監督檢驗機構提供檢
第七條 交(提)定作物的時間和地點
7.1 雙方約定由定作方自提定作物
7.1.1 自提定作物的時間：
7.1.2 自提定作物的地點：
7.2 雙方約定由承攬方送交定作物
7.2.1 送交定作物的時間：
7.2.2 送交定作物的地點：
7.3 任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當事先與對方達成協議，所達成的協議與本合同有同等的法律效力。
7.4 交(提)定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期爲準;委託運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期爲準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期爲準,但承攬方在發出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間。
第八條 包裝要求及費用負擔：
8.1 包裝要求：
8.2 費用負擔：
第九條 運輸方式及費用負擔
9.1 定作物的運輸方式：
9.2 運輸費用由 承擔。
第十條 定金及預付款
10.1 定作方向承攬方交付定金的數額：
10.2 定作方向承攬方交付定金的時間：
10.3 定作方向承攬方交付預付款的數額：
10.4 定作方向承攬方交付預付款的時間：
第十一條 承攬方的違約責任：
11.1 未按合同約定的質量交付定作物,若定作方同意接受的,應當按質論價;不同意接受的,應當負責修理或調換。經過修理或調換後,仍不符合合同約定的質量標準,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
11.2 交付定作物少於合同約定的數量,定作方仍然需要的，應當補齊，補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。
11.3 未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用。因包裝不符合同約定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。
11.4 逾期交付定作物,應當向定作方支付未交定作物總價的 %違約金。
11.5 未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
11.6 不能交付定作物的應當向定作方支付不能交付定作物總價的 %的違約金。
11.7 由於保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。
11.8 未按合同約定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同約定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方承擔相應的損失。
11.9 擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求完成,並承擔逾期交付的責任。
11.10 其它違約責任： 第十二條 定作方的違約責任：
12.1 中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,賠償因此給承攬方造成的損失。
12.2 在合同履行過程中由於定作方的原因導致合同無法繼續履行,定作方應向承攬方支付未履行部分價款總值的 %的違約金。
12.3 未按合同約定的時間向承攬方提供原材料的,承攬方有權解除合同並賠償因此給承攬方造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期應當順延外,定作方還應當支付承攬方停工待料的損失。
12.4 超過合同約定期限領取定作物的,每逾期一日向承攬方支付定作物總
12.5 超過合同約定日期付款，定作方應向承攬方支付定作物總價 ‰的違約金。
12.6 無故拒絕接收定作物,賠償因此給承攬方造成的損失。
12.7 變更交付定作物地點或接收單位(人)時,承擔因此多支出的費用。 12.8 其它違約責任： 第十三條 不可抗力
13.1 在合同約定的履行期限內,由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明後,可免予承擔違約責任，但應當採取積極措施，儘量減少損失。
13.2 在定作方遲延接受或無故拒收期間,由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失發生的,承攬方不承擔責任。
第十四條 爭議的解決方式
本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方協商解決。如果雙方不能協商一致時,選擇以下第 種方式解決：
(一)向 仲裁委員會申請仲裁。 (二)向 人民法院起訴。
第十五條 本合同簽訂地點
第十六條 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
第十七條 本合同一式 份，雙方各執 份。
第十八條 合同未盡事宜雙方共同協商。
定作方(章)： 法定代表人： 委託代理人： 地址： 電話： 開戶行： 賬號： 年 月 承攬方(章)：法定代表人：委託代理人：地址： 電話： 開戶行： 賬號： 年 月 日
承攬合同工程 篇4
定作方(以下簡稱甲方)：
承攬方(以下簡稱乙方)：
簽約地點：
簽約日期： 年 月 日
一、 總則
1、甲、乙雙方經充分協商，就甲方委託乙方 工程事宜，依據《中華人民共和國合同法》，一致同意簽訂本合同。
2、甲方提出 工程的具體要求，乙方據此合同規定負責 的設計、製作、安裝、調試、培訓、維護等工作。甲方負責投資工程的總費用。
二、 工程類型、費用構成
工程總費用爲:￥ 元。
大寫：人民幣 整。
工程所需產品具體要求：
3、若甲方中途變更承攬要求，造成乙方增加費用或遭受損失，則甲方相應提高工程總費用或賠償乙方因此遭受的損失。
四、 運輸、安裝、調試及培訓
1、乙方負責(甲方協助) 運輸、安裝、調試及甲方操作人員的培訓。
2、安裝方式、位置及，由甲方確認後執行。3、乙方承擔的具體工作包括：
(1) 由乙方所在地至甲方指定地點的運輸。
(2) 現場安裝、調試。
(4) 對甲方操作人員的培訓。
4、甲方承擔的具體工作包括：
(1) 及時提供工程安裝的具體要求，安裝場地的施工條件說明及通訊距離規定。
(2) 派出一名專職人員負責配合乙方安裝。在乙方進入現場施工時，負責提供所需電力等便捷。具體要求由乙方事先提供。
(3) 負責施工現場的有關辦證、與有關部門的聯絡、保衛、消防等所有協調工作及相關費用。
(5)甲方應對工程施工提供必須的基礎設施，乙方向甲方提出基礎工程施工的標準。
五、工程維護
4. 以下情況造成顯示屏不能正常運行，由甲方負責：
六、工程進度及驗收
1.工程工期總計( )天，從甲方預付款匯入乙方指定帳號起到乙方安裝調試完畢止。
2.現場安裝、調試完畢後的( )天內，甲方應對整個顯示屏工程進行驗收，驗收標準依據本合同各項條款規定及相關技術規範。
3.驗收合格以前的所有控制操作必須由乙方完成。
4.驗收合格後應填寫工程驗收報告，並由雙方代表在驗收報告上簽字蓋章。
5.甲方無正當理由在安裝調試完畢後的( )天內不對工程進行驗收，視爲驗收合格。
6.若甲方未按合同規定的工程期限提供安裝場地和條件，造成工程不能按期完成，乙方不承擔工程逾期的責任。待合同規定工期期滿後，視爲安裝完畢，甲方應按合同有關條款向乙方支付工程費用。
七、工程費用結算方式
1.甲、乙雙方簽字蓋章之日起( )天內，甲方預付乙方工程款 %，計￥ 元，合同生效。
2.產品運抵甲方安裝現場後，甲方向乙方支付工程款 %，計￥ 元;安裝調試完畢後，甲方向乙方支付工程款 %，計￥ 元;驗收後，甲方在( )天內將工程餘款 %，計￥ 元支付給乙方全部結清。
3.甲方在未付清全部工程費用以前，產品產權歸乙方所有。款付清後，產權歸甲方所有。
4.工程款必須匯入乙方指定帳號。若匯入其他帳號，乙方不予承認，由此造成的後果由甲方自行承擔。
八、違約罰則
1. 由於乙方原因，工程未能按預定工期交付甲方(不可抗力因素除外)，給甲方造成損失，則乙方應向甲方支付拖期罰金 元/天。
2. 乙方必須根據合同要求，保證產品質量。否則，乙方應承擔相應責任。
3. 甲方在合同簽訂後未能及時預付工程款，則甲方應向乙方支付延遲付款罰金 元/天;甲方未能及時提供特殊軟件要求的技術資料或不履行協作義務等原因，造成工程不能按期完成，乙方除有權將工期順延外還可要求甲方賠償因此遭受的實際損失;由於上述因素造成工程逾期的責任應由甲方承擔。
九、特別約定：(若沒有則註明無)
十、爭議解決
在本合同及其附屬合同履行過程中發生的一切爭議，雙方應本着互諒互讓的精神協商解決。
十一、附則
1、本合同經雙方簽字蓋章後成立，甲方預付工程款到達乙方指定帳號後生效。
2、任何一方代理人、地址、電話、開戶銀行及帳號等信息發生變化，應書面通知另一方。
3、本合同未盡事宜，雙方另行協商簽定補充協議。
4、本合同的附件及補充協議與本合同具有同等法律效力;其傳真件同樣有效。
5、本合同一式 份，甲乙雙方各執 份。
甲方 單位名稱 (蓋章)法人代表 (簽字) 代理人 (簽字)詳細地址 郵編電 話 傳真開戶銀行帳 號
乙方 單位名稱 (蓋章)法人代表 (簽字) 代理人 (簽字) 詳細地址 郵編電 話 傳真開戶銀行帳 號
承攬合同工程 篇5
甲方：_________
地址：_________
郵政編碼：_________
電話：_________
乙方：_________
地址：_________
郵政編碼：_________
電話：_________
乙方承攬甲方_________工程，爲了保證工程質量、安全和工期，經雙方協商，達成如下協議：
第一條 工程量：
第二條 工程要求：
第三條 甲方責任範圍：
第四條 乙方責任範圍：
第五條 技術要求：
第六條 工期、驗收程序及質保期：
1.施工工期：自開工之日起_________日內完工，每拖期一天，扣乙方工程款的_________%。
2.每一道工序完成，乙方應提前一天通知甲方，驗收合格才能進行下道工序，否則該工序被視爲未發生項，結算時將從工程款直接扣除。
3.質保期：質保期_________年，驗收合格後付至工程款的_________%，留_________%質保金：質保期內由乙方施工質量和原材料質量等造成的各種問題，由乙方無償修復或更換。
第七條 其它要求：
1.施工中乙方接受甲方項目負責人現場施工監督。
2.施工中乙方應遵守甲方安全規程，並簽訂安全、文明施工協議。由乙方原因造成的不安全事故，責任由乙方自負。
3.乙方施工過程中，不得損壞甲方的生產設施、設備，如有損壞乙方必須無償進行修復。
4.未盡事宜雙方協商解決。
5.本協議作爲合同附件，與合同具有同等法律效力。
甲方：_________ 乙方：_________
_________年___月___日 _________年___月___日
簽署日期：_________? 簽署日期：_________?
簽訂地點：_________ 簽訂地點：_________
承攬合同工程 篇6
甲方：
乙方：
就甲方的房屋所出現的滲水問題及隔熱製作達成如下維修協議協議:因甲方宿舍樓在使用期間出現滲水問題，乙方負責對甲方的房屋屋頂滲水及隔熱以及外牆壁剝落進行維修經雙方協商，協議如下:
1.維修時間：___年__月__日起到___年__月__日止。
2.維修地點：
3.負責維修單位：
4.維修方案須甲方確認，並且乙方應在維修之前徵得甲方同意。
5.維修以及維修質量的監督：對於涉及到該房屋所出現的所有滲水部位都必須進行維修。在維修期間，甲方定期必須派人在現場予以質量監督和協助部分工作。家居用品的保管和損壞滅失的賠償:在維修之前，甲方和乙方對於甲方家裏面的大件物品（傢俱和家電）進行清點並簽字確認，基於維修期間，甲方的傢俱和家電都已經安裝到位。在施工方施工期間，施工方有責任對於施工時的人員安全負責，同時在施工時避免對於甲方的傢俱和家電造成不必要的損壞（另對於甲方地板在施工時儘量鋪設厚點材料以避免在施工期間對於地板的損害）。在維修期完畢對於大件物品進行再一次的確認。對於在維修期間因乙方施工原因造成的乙方的任何一件物品的損毀或者滅失，乙方必須按照原價進行賠償。
8.房屋維修期的注意事項：甲方有義務協助乙方做好各項施工前的`準備包括協助鄰居之間及小區裏面的其他事情如垃圾材料的堆放。
9.維修之後的房屋質量的驗收和審覈:由雙方事先約定以解決漏水爲主或者以相關行業標準爲驗收標準。
10.在維修期間所產生的水電費用都有甲方負責監督施工方予以負擔。
11.如此次維修沒有達到預期的修復效果，再次出現滲水，則乙方必須承擔再次維修的責任，不能因超過房屋保質期而拒絕維修再次發生的維修費用由乙方全部負責。
12.根據雙方的協商，本次維修雙方採取以下第_種方式
進行:
1.甲方負責全部材料乙方負責施工對於因爲甲方購買的材料質量而引發的質量問題乙方不負責因此而產生的二次翻工費用和工期的延誤由甲方負責:由於乙方施工工藝錯誤或者其他的乙方的原因而發生的質量問題則乙方負責全部材料的費用甲方不再另外付費用給乙方且工期不得延長
2.甲方負責主要材料乙方負責部分材料乙方負責施工其他的由雙方協商
3.乙方負責全部的材料乙方負責施工對於因此出現的問題乙方負全部責任。
4.本工程維修發生的費用共計人民幣_____元大寫____於，關費用的支付:無論採取以上任何一種合作方式甲方應在乙方進場之後付本次維修費用的50在維修結束後付45餘下的5待保修期滿後甲方在行支付。
5.本協議一式兩份雙方各持一份。
6.關於保修:保修期60天自維修結束之日起算保修期內發生問題時乙方應立即派工作人員前往查看並採取其他相關措施
7.其他未盡事宜，雙方友好協商解決。
甲方：
乙方：
___年__月__日
承攬合同工程 篇7
定作方： 簽訂地點：
合同編號：
承攬方：有限公司 簽訂時間：
一、定作物品名稱、單價、計量單位、數量、金額、備註：
二、定作物的質量標準：
承攬方經定作方確認服裝款式、面料小樣、尺寸標準及標誌等(附樣)，在 天內完成面料備料及實樣製作。並將完整樣品交定作方確認簽字(蓋章)，如有改進意見，應書面通知承攬方，並以此作爲定作物驗收時的質量依據。
三、交貨期限、方式、地點及運輸費用：
承攬方按照定作方統計的規格進行製作，並在數量全部到齊後,於20xx 年 月 日前交貨，服裝製作完成後由 承攬方 方負責(送)貨至 定作方指定地點 (地點)，所需費用由 承攬方承擔。
四、驗收標準，方法及提出異議期限：
按確認樣品及改進意見爲驗收標準，允許國標尺寸公差±壹公分及色差±壹級內。如有質量問題定作方應在收到定作物後柒天內以書面形式向承攬方提出。
五、結算方式與期限：
簽訂合同後，承攬方開具發票，定作方首先付50%貨款__________元給承攬方，所有貨品交付定作方驗收後結算剩餘的50%___________元。結算均採用 轉賬 方式.
六、包裝標準、隨貨備品、配件：內用防塵袋，外用紙箱包裝，免回收包裝袋，隨貨配送一定數量的備品(拉鍊、鈕釦、銬扣、配色線和其它 )。
七、違約責任：
如有違約，違約方責任自負，凡屬承攬方質量原因，均有承攬方負責調換與修理，承攬方不能交付定作物，向定作方償付不能交付定作物部分價款額的萬分之五/天的違約金。定作方逾期支付定作物品款項，按逾期未支付部分的款額的萬分之五/天償付約金。本合同在履行中如有爭議，雙方依《中華人民共和國合同法》協商解決，協商不成移交人民法院解決。
八、其他約定事項：
九、本合同壹式四份，定作方持二份，承攬方持二份，自雙方簽字之日生效。
十、本合同有效期限： 年 月 日至 年 月 日止。
定作方： 承攬方：
(蓋章) (蓋章)
代表人： 代表人： 電 話： 電 話：
承攬合同工程 篇8
承攬的工程合同範本
定作方(下稱“甲方”)：__________________________
承攬方(下稱“乙方”)：____________________________________
根據《_____》及相關法律法規的規定，甲乙雙方在自願、平等、協商一致的基礎上，就甲方委託乙方加工____________事宜達成如下協議，以資共同信守。
第一條定作物品名、規格型號、數量：
第二條加工成品質量要求：。
第三條原材料的提供：原材料由方提供。原材料品牌及質量要求：
第四條技術資料、設計方案及圖紙提供辦法：由乙方設計，經甲方書面確認後，作爲製作的依據。
第五條合同價款：
第六條付款方式：乙方將定作物運到甲方指定地點，經甲方初步驗收合格後，按實際驗收合格的數量支付該批次全部價款的%，剩餘%爲質保金，質保期滿無質量問題的，甲方一次性付清。每次付款前，乙方應當提供等額髮票，否則甲方有權拒絕付款。
第七條交貨時間、地點及方式
1.簽訂本合同後日內，乙方交付本次定作的全部產品;甲方分批定作的，乙方按照甲方書面通知的數量和時間供貨;
2.乙方負責將定作的產品運到甲方辦公地點或施工現場;如果定作的產品需要現場製作或安裝的，乙方應當派專人進行現場作業。運輸、裝卸及安裝費包含在合同價款中，甲方不另行支付。
第八條驗收標準和方式
1.定作產品運至現場後，甲方應當及時組織人員進行驗收，對不合格的產品，應當在2日內向乙方提出;對使用後才能夠檢測產品是否合格的，質保期爲年，在質保期內發生質量問題的，乙方應當在甲方通知後24小時內予以修復或更換。
2.甲方應當按照國家標準、地方標準、相關產品的行業標準及甲方要求的標準進行驗收。
第九條甲方的權利和義務
1.有權檢查乙方提供的定作產品原材料，有權要求乙方更換對不合格的原材料;
2.有權審覈乙方提供的產品設計方案或圖紙;
3.有權要求乙方按時交付合格的定作產品;
4.應當按時向乙方支付價款。
第十條乙方的權利和義務
1.有權要求甲方支付價款;
2.保證提供符合約定的定作產品，原材料符合約定的質量要求;
3.應當按時交付定作產品;
4.負責產品的運輸和安裝，並承擔相應費用;
5.在製作、運輸、安裝過程中發生的安全責任事故，由乙方承擔全部責任，因此給甲方造成損害的，乙方應當予以賠償;
6.由於乙方產品缺陷造成甲方人員或第三方人身、財產損害的，乙方應當負責賠償，因此給甲方造成損害的，乙方應當予以賠償。
第十一條違約責任
一、甲方的違約責任
1.甲方中途變更定作物的規格、質量或設計等，應承擔針對變更部分給乙方因此造成的損失。
2.甲方無正當理由拒絕接收定作物的，仍應當向乙方支付相應價款。
3、甲方遲延付款的，每遲延一日，應當向乙方支付應付款0.3‰的違約金。
二、乙方的違約責任
1.乙方未按合同規定的質量標準交付定作物或完成工作，甲方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負責修整或調換，並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後，仍不符合合同規定的，甲方有權拒收並終止合同，由此造成的損失由乙方賠償。
2.交付定作物或完成工作的數量少於合同規定，甲方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分甲方不再需要的，乙方應賠償甲方因此造成的損失。
3.逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，逾期一日應當向甲方償付遲延貨物總價0.3‰的違約金;未經甲方同意，提前交付定作物，甲方有權拒收。
4.不能交付定作物或不能完成工作的，應退還甲方已付的全部貨款並承擔由此給甲方造成的全部損失。
第十二條其他
1.本合同壹式叄份，甲方持貳份，乙方持壹份，自雙方代表人簽字(蓋章)之日起生效並執行。
2.甲乙雙方承諾本合同中所確認通訊地址全部可以送達，任何一項通知送達下面地址的視爲送達，盡到通知義務。如任何一方地址變更的應當書面通知對方。任何一項通知及書面材料在送達時接收方應當配合送達方簽字確認，否則送達方有權申請公證送達，由此產生的費用由接收方承擔。
第十三條其它約定
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
評論（0）